Άρθρο 16 ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
1. Η ισχύς της συμβάσεως τελεί υπό την αίρεση της κυρώσεώς της με νόμο. Η εν λόγω κύρωση αποτελεί και την έγκριση τυχόν παρεκκλίσεων από την κείμενη νομοθεσία και μόνο στο μέτρο που αυτές είναι απολύτως απαραίτητες και η μόνη δυνατή λύση για την έγκαιρη και με βάση τους όρους της παρούσης πραγματοποίηση του έργου της Δωρεάς. Η έναρξη ισχύος της συμβάσεως συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου. Συγχρόνως με την έναρξη ισχύος του εν λόγω κυρωτικού νόμου, οι διατάξεις της παρούσης αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου.
2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί η παρούσα σύμβαση, ουδεμία δημιουργείται υποχρέωση ή αξίωση στα συμβαλλόμενα μέρη.
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε πέντε (5) αντίτυπα, όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη - και - αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε κατανοητή και αποδεκτή από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται όπως ακολουθεί:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Υπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών
2) ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΛΛΗΣ
Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»
4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ
Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
5) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ
Πρόεδρος του σωματείου «Σύλλογος Φίλων Αιματολογίας της πατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - ΙΑΣΗ»
ΙΙ. Ακολουθεί το κείμενο της δεύτερης σύμβασης:
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΗΣ ΒΕΡΓΩΤΗ ΔΟΛ. ΗΠΑ 10.000.000
Στην Αθήνα σήμερα, 25 Οκτωβρίου 2005, στο κατάστημα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί της οδού Αριστοτέλους 17, μεταξύ
ΠΡΩΤΟΝ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας», το οποίο συμμετέχει στην παρούσα σύμβαση με την ιδιότητα του ως κληροδόχου της Μάρης Βεργωτή, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα κατωτέρω στο Προοίμιο, αποκαλείται στη συνέχεια «το Νοσοκομείο» (προγενέστερα γνωστό ως «Δημοτικό Νοσοκομείο Αργοστολίου») και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Στέφανου Χρόνη του Νικολάου και της Καλλιόπης, κάτοικο Αργοστολίου Κεφαλονιάς, με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Π019313/5.1.1990 του ΙΤ. Α. Αθηνών,
ΔΕΥΤΕΡΟΝ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Γ. ΚΑΙ Μ. ΒΕΡΓΩΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΒΕΡ ΑΜ.ΚΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σκουφά 24, αποκαλείται στη συνέχεια «η Εταιρεία» και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου Μαρία Φαροπούλου του Βασιλείου και της Ευγενίας, κάτοικο Αθηνών και κάτοχο του υπ' αριθ. Μ 298762/30.11.1981 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού,
ΤΡΙΤΟΝ του Ελληνικού Δημοσίου, που αποκαλείται στη συνέχεια «το Δημόσιο» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από: (α) τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιο Αλογο-σκούφη, κάτοικο Αθηνών, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΔΤ, (β) τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νικήτα Κακλαμάνη του Μιχαήλ, κάτοικο Αθηνών, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΔΤ,
ΤΕΤΑΡΤΟΝ της κυρίας Αντιγόνης Ιατρού του Νικολάου και της Ευτυχίας, κατοίκου Εκάλης Αττικής, κατόχου του υπ' αριθ. Β 214958/6.4.1962 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Νέας Ερυθραίας, η οποία συμμετέχει στην παρούσα σύμβαση με την ιδιότητα της ως συνεκτελεστού της διαθήκης της Μάρης Βεργωτή, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα κατωτέρω στο Προοίμιο και η οποία ενεργεί με την προεκτεθείσα ιδιότητα της τόσο για τον εαυτό της ατομικά όσο και επ' ονόματι, κατ' εντολήν, για λογαριασμό και ως ειδική πληρεξούσια των λοιπών τριών συνεκτελεστών της διαθήκης της Μά-ρης Βεργωτή: (α) του Αντωνίου Αναγνωστοπούλου του Νικολάου και της Αγγελικής, οικονομολόγου, κατοίκου Λωζάννης Ελβετίας, κατόχου του υπ' αριθ. Ζ 533252 διαβατηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Γενεύη, δυνάμει της από 4.9.2005 έγγραφης εξουσιοδοτήσεως, το πρωτότυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, (β) του Robert Corbett του Vincent και της Κατερίνας, δικηγόρου, κατοίκου Νέας Υόρκης ΗΠΑ, κατόχου του υπ' αριθ. 110671866 διαβατηρίου των αρμοδίων αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της από 30.9.2005 έγγραφης εξουσιοδοτήσεως, το πρωτότυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και (γ) του Patrock de Preux, συμβολαιογράφου και κατοίκου Λωζάννης Ελβετίας, δυνάμει της από 30.9.2005 έγγραφης εξουσιοδοτήσεως, το πρωτότυπο της οποίας επίσης προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση, δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Η Μάρη Βεργωτή, η οποία απεβίωσε στη Λωζάννη Ελβετίας την 7.5.1999, κάτοικος εν ζωή Λωζάννης Ελβετίας, κατέλιπε με την από 14 Ιουλίου 1993 διαθήκη της κληροδότημα εκ δολαρίων ΗΠΑ 10.000.000 υπέρ του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, προγενέστερα καλουμένου «Δημοτικόν Νοσοκομείον Αργοστολίου», με τον όρο (τρόπο) να ανεγερθεί με το ως άνω κληροδότημα μία Νέα Πτέρυγα στο εν λόγω Νοσοκομείο, η οποία θα φέρει το όνομα της διαθέτιδος και του συζύγου αυτής.
2. Την 3η Μαρτίου 2000, με τη συντεταγμένη στη γαλλική γλώσσα επιστολή του, νομίμως μεταφρασμένη στα Ελληνικά από την Υπηρεσία Μεταφράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο εκ των Εκτελεστών της Διαθήκης Δρ. Patrock de Preux διαβίβασε προς το Νοσοκομείο ενημέρωση του Ειρηνοδίκη Λωζάννης Ελβετίας προς αυτό (το Νοσοκομείο) για το εν λόγω κληροδότημα και τη βούληση της διαθέτιδος.
3. Την 22α Μαΐου 2001, με την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 919 επιστολή του προς τους εκτελεστές της Διαθήκης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κεφαλληνίας ανακοίνωσε την από 29.11.2000 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί αποδοχής του κληροδοτήματος, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Υ4β/1421/Φ14-84 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
4. Την 1η Ιουνίου 2004 υπεγράφη από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 63000 «Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση του Κληροδοτήματος Μάρης Βεργωτή, εκ δολαρίων ΗΠΑ 10.000.000, προς το Νοσοκομείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας για τη δημιουργία μίας νέας Πτέρυγας», με το οποίο προβλέπεται με τους εκεί αναφερόμενους όρους η άμεση και ταχεία εκτέλεση του έργου και η προς τον σκοπό αυτό σύσταση της συμβαλλόμενης στην παρούσα σύμβαση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με μοναδικό σκοπό την υλοποίηση της βούλησης της διαθέτιδος.
5. Την 8η Σεπτεμβρίου 2004 συστάθηκε η ως άνω συμβαλλόμενη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, το καταστατικό της οποίας δημοσιεύθηκε νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και έλαβε
αριθμό 13654/13.9.2004.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι επόμενοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν το εξής περιεχόμενο:
- «Δημόσιο»: Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- «Εταιρεία»: η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Γ. ΚΑΙ Μ. ΒΕΡΓΩΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΒΕΡ ΑΜΚΕ»
- «Υπουργείο»: Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- «Εκτελεστές»: Οι Εκτελεστές της Διαθήκης της Μά-ρης Βεργωτή, ήτοι α) η Αντιγόνη Ιατρού του Νικολάου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, β) ο Αντώνιος Αναγνωστόπουλος του Νικολάου, οικονομολόγος, κάτοικος Λωζάννης Ελβετίας, γ) ο Robert Corbett, δικηγόρος, κάτοικος Νέας Υόρκης ΗΠΑ και δ) Patrick de Preux, συμβολαιογράφος και κάτοικος Λωζάννης Ελβετίας. Οι Εκτελεστές ενεργούν συλλογικά
- «Το Νοσοκομείο»: το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας στο Αργοστόλι
- «Το Κτίριο» ή «Η Νέα Πτέρυγα»: η νέα πτέρυγα που θα κατασκευασθεί στο Νοσοκομείο από το κληροδότημα της Μάρης Βεργωτή
- «Το Κληροδότημα»: το υπέρ του Νοσοκομείου κατα-λειφθέν από τη Μάρη Βεργωτή, με την από 14 Ιουλίου 1993 διαθήκη της κληροδότημα, ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δολαρίων ΗΠΑ, υπό τον όρο (τρόπο) ότι το Νοσοκομείο θα κατασκευάσει τη Νέα Πτέρυγα
- «Εργο»: Η εκπόνηση της μελέτης κατασκευής και εξοπλισμού, καθώς και η κατασκευή και ο εξοπλισμός της Νέας Πτέρυγας
- «Σύμβαση»: Η παρούσα Σύμβαση και όλα τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα
- «Κτιριολογικό Πρόγραμμα»: το Κτιριολογικό Πρόγραμμα που εκπόνησε το Νοσοκομείο και εγκρίθηκε με
την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥ8/Γ.Π.34826/2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελεί ενιαίο με αυτήν όλο.
Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Το Νοσοκομείο, προς τον σκοπό της ορθής, έγκαιρης, ταχείας και κατά τρόπο απόλυτα διαφανή υλοποίησης του όρου (τρόπου) υπό τον οποίο συστάθηκε το Κληροδότημα, αναθέτει με την παρούσα Σύμβαση στην Εταιρεία, η οποία, αποδεχόμενη, αναλαμβάνει:
1.1 την επιλογή του καταλληλότερου μελετητή για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης (προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής) της Νέας Πτέρυγας, περιλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης,
1.2 τον έλεγχο των τευχών δημοπράτησης, ο οποίος θα γίνει από ειδικούς προς τούτο επιστήμονες, επιλεγόμενους από την Εταιρεία, με τη σύμφωνη γνώμη των Εκτελεστών και αμειβόμενους από το Κληροδότημα,
1.3 τη σύνταξη των κάθε είδους και όλων των προκηρύξεων και/ή διακηρύξεων για τις μελέτες της κατασκευής και του εξοπλισμού, καθώς και για αυτή την ίδια την κατασκευή και την προμήθεια του κάθε είδους εξοπλισμού της Νέας Πτέρυγας, οι οποίες πρέπει να συνταχθούν με βάση την πλέον συμφέρουσα, κατά την ελεύθερη κρίση της Εταιρείας και των Εκτελεστών, προσφορά, με κριτήρια ποιότητας, τιμής, ικανότητας και αξιοπιστίας του υποψηφίου αναδόχου και με άλλα - κατά την κρίση της Εταιρείας και των Εκτελεστών - κριτήρια,
1.4 την τελική επιλογή του αναδόχου με βάση τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο 1.3 ανωτέρω του παρόντος άρθρου 1 κριτήρια και με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των Εκτελεστών, την ανάθεση σε αυτόν του συγκεκριμένου τμήματος του Εργου (στο οποίο τμήμα αφορά η αντίστοιχη προκήρυξη - διακήρυξη - διαγωνισμός) και τη σύνταξη και υπογραφή των αντιστοίχων συμβάσεων αναθέσεως μελετών, εργολαβιών, παραγγελιών, αγορών κ.λπ.,
1.5 την οργάνωση, την υποστήριξη, τον συντονισμό και, γενικότατα, την από μέρους της Εταιρείας διαχείριση όλων των συμβάσεων (έργων, υπηρεσιών ή/και προμηθειών) και γενικότατα όλων των πράξεων, ενεργειών, εργασιών και υπηρεσιών που απαιτούνται για τις μελέτες κατασκευής και εξοπλισμού, για αυτή την ίδια την κατασκευή, μέχρι πλήρους αποπερατώσεως, καθώς και για τον εξοπλισμό (ξενοδοχειακό και ιατρικό) και για τη θέση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας της Νέας Πτέρυγας.
2. Η Εταιρεία δηλώνει, διά της παριστάμενης εκπροσώπου της, ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες της, σε εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, απολύτως δωρεάν για το Δημόσιο, το Νοσοκομείο και τους Εκτελεστές και ότι, κατά τη ρητή μεταξύ όλων των συμβαλλομένων μερών συμφωνία, η Εταιρεία δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε αμοιβή ή να αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος σε αντάλλαγμα των παραπάνω υπηρεσιών της.
3. Η συνολική δαπάνη για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της Νέας Πτέρυγας θα γίνει αποκλειστικά από το Κληροδότημα πλέον οποιουδήποτε ποσού τόκων προκύψει από την κατάθεση του ποσού του Κληροδοτήματος σε έντοκη τραπεζική κατάθεση ή άλλη τραπεζική επένδυση, κατά την απόλυτη κρίση και επιλογή των Εκτελεστών, μέχρι την ολοκλήρωση του Εργου. Διευκρινίζεται ότι το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα, δεν θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
4. Το Κτίριο θα ανεγερθεί εντός των ορίων του οικοπέδου του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και τις τεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν και ειδικότερα σε χώρο επιφανείας χιλίων εξακοσίων ενενήντα επτά τετραγωνικών μέτρων περίπου, που εμφαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α1 στο επισυναπτόμενο στην παρούσα - αποτελούν ένα με αυτή όλον - από Σεπτεμβρίου 2005, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Διπλ. Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ Αθανασίου Σολωμού.
5. Η ακριβής χρήση και ο προορισμός των χώρων του Κτιρίου και η ωφέλιμη επιφάνεια τους αναγράφονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα και θα αποτυπωθούν στην προμελέτη, καθώς και στις λοιπές μελέτες που θα ακολουθήσουν μέχρι και τη μελέτη εφαρμογής του Κτιρίου και του εξοπλισμού.
6. Εντός του περιγραφέντος ανωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου χώρου, όπου θα ανεγερθεί η Νέα Πτέρυγα, απαγορεύεται η ανέγερση οποιουδήποτε άλλου κύριου κτιρίου ή βοηθητικού κτίσματος που δεν σχετίζεται με το Κτίριο.
7. Το Κτίριο θα ενταχθεί διοικητικά και λειτουργικά στο Νοσοκομείο και θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο μετά των λοιπών τμημάτων - κλινικών και υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο αναλαμβάνει να συμπεριλάβει διοικητικά και λειτουργικά τη Νέα Πτέρυγα στον αναμορφωμένο προς τον σκοπό αυτό Οργανισμό λειτουργίας του.
8. Το Κτίριο θα ονομασθεί «Πτέρυγα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή» και θα φέρει πάντοτε σε περίοπτη θέση την ονομασία «Πτέρυγα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή», καθώς και ευδιάκριτη εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα ή ανάλογη αναμνηστική στήλη με την ένδειξη ότι η πτέρυγα αυτή αποτελεί κληροδότημα της Μάρης Βεργωτή.
9. Το Νοσοκομείο υποχρεούται και οι Εκτελεστές δικαιούνται να παρακολουθούν, με εκπροσώπους τους, την - σύμφωνα με τους όρους της παρούσας - εκτέλεση του Έργου. Οι εκπρόσωποι του Νοσοκομείου και του Υπουργείου έχουν το δικαίωμα να ζητούν από την εργο-λήπτρια εταιρεία πιστοποιητικά ποιότητας υλικών.
Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο προϋπολογισμός του Εργου, το ύψος του οποίου δεν θα υπερβαίνει το ογδόντα επί τοις εκατό (80%) του ποσού του κληροδοτήματος, θα συνταχθεί με ευθύνη της Εταιρείας από ειδικούς μελετητές, με σχετική εμπειρία σε νοσηλευτικά ιδρύματα, οι οποίοι θα επιλεγούν από την Εταιρεία με την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη των Εκτελεστών και οι οποίοι θα αμειφθούν από το Κληροδότημα. Το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού του κληροδοτήματος υπολογίζεται ως αποθεματικό ποσό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών ή κονδυλίων που τυχόν θα προκύψουν στις διάφορες φάσεις του έργου, άλλως για καλυτέρευση του συνόλου του έργου μέχρι την παράδοση αυτού.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 6 της παρούσας σύμβασης, εάν, για την αποπεράτωση του Εργου με βάση το επισυναπτόμενο Κτιριολογικό Πρόγραμμα, απαιτηθεί υπέρβαση του προϋπολογισμού, θα τροποποιείται αντίστοιχα το Κτιριολογικό Πρόγραμμα και ο Εξοπλισμός του Κτιρίου με σκοπό την προσαρμογή τους στα ποσά του Κληροδοτήματος.
Άρθρο 3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Το Νοσοκομείο, με την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο της, θα παραχωρήσει κατά χρήση στην Εταιρεία, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, την έκταση που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής αποκλειστικά για την εγκατάσταση του εργοταξίου, προς το οποίο το Νοσοκομείο θα παρέχει δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση τουΈργου. Επίσης το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει κάθε συνδρομή στην Εταιρεία για την έγκαιρη έναρξη των εργασιών κατασκευής του Κτιρίου και για την ταχεία και ομαλή εξέλιξη και αποπεράτωση τους. Από την πλευρά της, η Εταιρεία υποχρεούται να λάβει κάθε μέτρο, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα παρακωλυθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και ειδικότερα των λοιπών, περί τον χώρο της νέας κατασκευής, κτισμάτων από την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του Κτιρίου.
Άρθρο 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1. Το Κτίριο θα κατασκευασθεί με βάση: α) τους όρους της παρούσας Σύμβασης, β) το Κτιριολογικό Πρόγραμμα, γ) την προμελέτη, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και θα ελεγχθεί, εγκριθεί εκ των προτέρων και θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου, δ) τις οριστικές μελέτες κατασκευής και τη μελέτη ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, με τα σχετικά τεύχη δημοπρατήσεων, οι οποίες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τους ισχύοντες κανονισμούς και θα περιλαμβάνουν αρχιτεκτονική
και στατική μελέτη, μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και τις λεπτομερείς προδιαγραφές και ποσότητες του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού και τα σχετικά τεύχη δημοπρατήσεως, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προδιαγραφές του Υπουργείου - και θα εγκριθούν εκ των προτέρων - και στη συνέχεια, θα θεωρηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου, ε) τις μελέτες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και του Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ) και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη -κατά την κρίση της Εταιρείας - συμπληρωματική μελέτη, η οποία θα θεωρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου, στ) τις μελέτες γεωτεχνικής έρευνας και σήμανσης.
2. Η Εταιρεία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να προβαίνει σε μικροαλλαγές των μελετών, κατόπιν ενημερώσεως και εγκρίσεως του Υπουργείου, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν τη συνολική μορφή του Κτιρίου ή τη λειτουργικότητα του, ούτε θα συνιστούν οποιαδήποτε επέκταση στον χώρο. Επίσης, δικαιούται να προβαίνει σε μικροαλλαγές υλικών, που δεν θα αφορούν σε αλλαγή των βασικών υλικών.
3. Η έγκριση όλων των ανωτέρω μελετών θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου εντός διαστήματος τριάντα ημερών από την κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μελέτες δεν εγκριθούν εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των 30 ημερών ή πάντως δεν αποφανθεί η ανωτέρω Υπηρεσία επ' αυτών, οι μελέτες αυτές θα θεωρούνται αυτομάτως και αυτοδικαίως εγκριθείσες και θε-ωρηθείσες.
Άρθρο 5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Για τη σύνταξη των μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία (και τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, η εκπόνηση των μελετών και/ ή η κατασκευή του Κτιρίου) θα συνεργάζεται με το Δημόσιο και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, στο πλαίσιο της νομιμότητας, του δημοσίου συμφέροντος και της καλής πίστης.
Άρθρο 6
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
1. Η Εταιρεία θα καλύψει, διά του Κληροδοτήματος, το κόστος του κτιριολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του Κτιρίου, του κλιματισμού και εξαερισμού, με όλα τα ειδικά οικοδομικά στοιχεία που απαιτούνται, καθώς και το κόστος των Η/Μ εγκαταστάσεων υποστήριξης και εξυπηρέτησης του ιατρικού εξοπλισμού του Κτιρίου. Επίσης, θα καλύψει το κόστος σύνδεσης των δικτύων του Κτιρίου με τα υφιστάμενα δίκτυα του Νοσοκομείου (Η/Μ, Η/Ζ, ισχυρά ασθενή ρεύματα, ύδρευση, αποχέτευση, ιατρικά αέρια) ως και την αναγκαία βελτίωση τους για την αντιμετώπιση των νέων αυξημένων αναγκών, λόγω του νέου Κτιρίου, εκτός εάν η αυτοτέλεια του Κτιρίου κρίνεται επωφελέστερη. θα καλύψει, επίσης, το κόστος της μελέτης και κατασκευής δομημένης καλωδίωσης και δικτύου πυρόσβεσης και πυροπροστασίας (ειδικού κτιρίου), σύμφωνα με τις οδηγίες και την έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας - και - τέλος, θα καλύψει το κόστος κατασκευής ντουλαπιών, αποδυτηρίων, εργαστηριακών πάγκων, πινακίδων καθορισμού χώρων και γενικών κατευθυντηρίων πινακίδων σήμανσης.
2. Η Εταιρεία θα καλύψει επίσης, διά του Κληροδοτήματος, το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του πρώτου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Κτιρίου σε διαγνωστικά ή θεραπευτικά μηχανήματα, σε συσκευές και εργαλεία καθώς επίσης και σε επίπλωση, ξενοδοχειακό εξοπλισμό και εν γένει άλλα αντικείμενα που θα εξυπηρετήσουν τον σκοπό λειτουργίας του Κτιρίου. Η Εταιρεία δεν θα καλύψει το κόστος συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού, καθώς και το κόστος ανταλλακτικών.
3. Σχετικά με τα πραγματικά ελαττώματα ή βλάβες του εξοπλισμού, η υποχρέωση της Εταιρείας εξαντλείται στην από μέρους της επιβολή υποχρέωσης στον προμηθευτή του Νοσοκομείου για την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους - από της παραλαβής - και υποχρέωσης συντήρησης και επισκευής για διάστημα δύο (2) ετών από της παραλαβής, καθώς και υποχρέωσης εξασφάλισης ανταλλακτικών και συμβολαίων συντήρησης για δέκα (10) έτη από της αγοράς αυτού.
4. Ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός του Κτιρίου θα αποτελείται από είδη αρίστης ποιότητος και σύγχρονης τεχνολογίας, θα είναι δε, κατά το δυνατόν, μικρού κόστους λειτουργίας και συντηρήσεως και θα καταβληθεί προσπάθεια συμβατότητας αυτού με τον λοιπό εξοπλισμό του Νοσοκομείου.
5. Το Υπουργείο και το Νοσοκομείο αναλαμβάνουν από κοινού την υποχρέωση να παραδώσουν στην Εταιρεία, μέσα σε είκοσι ημέρες από την υπογραφή της παρούσας, τις ακριβείς προδιαγραφές του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται και γίνεται δεκτός από το Υπουργείο σε ανάλογα νοσηλευτικά ιδρύματα και ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στο Κτίριο, ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης κατασκευής του Κτιρίου και της μελέτης εφαρμογής του ιατρικού εξοπλισμού και να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις προεγκα-τάστασης του ιατρικού αυτού εξοπλισμού.
6. Η προμήθεια του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συγχρόνως με την ανέγερση του Κτιρίου. Ο σταθερός εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στο Κτίριο από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του τελευταίου πριν από την περαίωση του Έργου εξαμήνου και πάντως εφόσον οι χώροι είναι έτοιμοι να δεχθούν τον εξοπλισμό. Διευκρινίζεται ότι ο κινητός ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, που δεν απαιτεί για την ενσωμάτωση του στοΈργο ιδιαίτερες εργασίες πακτώ-σεως ή εργασίες μονίμου συνδέσεως με Η/Μ εγκαταστάσεις, θα παραδοθεί από την Εταιρεία μόνον κατά τη διάρκεια του τελευταίου πριν από την περαίωση του Εργου τριμήνου.
7. Στις συμβάσεις προμήθειας του ιατρικού εξοπλισμού η Εταιρεία υποχρεούται να διαλάβει όρο, σύμφωνα με τον οποίο ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση της δωρεάν εκπαίδευσης του προσωπικού.
Άρθρο 7
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση τουΈργου ενέργειες (όπως, ενδεικτικά, κάθε είδους προκηρύξεις και/ ή διακηρύξεις και οι σχετικές με αυτές διαδικασίες, αναθέσεις μελετών και εργολαβιών, κάθε είδους συμβάσεις, παραγγελίες και αγορές υλικών και μηχανημάτων, ποιοτικός έλεγχος επί των παραλαμβανομένων, παραλαβή υλικών, μηχανημάτων, παραλαβή Κτιρίου από τον κατασκευαστή κ.λπ.) θα γίνονται από την Εταιρεία ή από πρόσωπο ή πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, ρητώς από αυτήν εξουσιοδοτημένα και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση της εξουσιοδότησης των πιο πάνω αναφερομένων προσώπων πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως, άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο.
2. Η εκπόνηση των μελετών ανέγερσης και εξοπλισμού του Κτιρίου, καθώς και η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Κτιρίου και όλες οι απαραίτητες για την αποπεράτωση και ολοκλήρωση του Εργου ενέργειες, θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση χωρίς τους περιορισμούς, τις διαδικασίες και τον έλεγχο που επιβάλλουν οι διατάξεις του οργανισμού του Νοσοκομείου ή οι σχετικοί νόμοι περί εκτελέσεως δημοσίων έργων ή προμηθειών, χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλες τυχόν διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου των δαπανών και λογαριασμών του Νοσοκομείου. Ειδικότερα, η μελέτη και η κατασκευή του Κτιρίου, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση του πάσης φύσεως εξοπλισμού της Νέας Πτέρυγας, είναι, μέχρι και του χρόνου παραδόσεως του Κτιρίου στο Νοσοκομείο, έργο ιδιωτικό - και όχι δημόσιο - και δεν έχουν επ' αυτού εφαρμογή οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου και/ή διατάγματος που αναφέρονται στα δημόσια έργα και/ή στις προμήθειες του Δημοσίου, όπως, όλως ενδεικτικά, του ν. 716/1977 περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπονήσεως Μελετών, του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών», του ν. 1418/1984 «Δημόσια Εργα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων», του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθεσης των Δημο-σίωνΈργων», του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων», του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του ν. 1398/1983 για την ίδρυση της ΔΕΠΑΝΟΜ, του α.ν. 2039/1939 περί Εθνικών Κληροδοτημάτων, όλων εν γένει των σε εκτέλεση των προαναφερθέντων νόμων εκδοθέντων ή μελλόντων να εκδοθούν προεδρικών διαταγμάτων, όπως όλοι οι προαναφερθέντες νόμοι και τα σε εκτέλεσή τους εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα έχουν, κατά καιρούς, τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
3. Η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί στην επιλογή των φυσικών ή νομικών προσώπων που θα εκτελέσουν κάθε επιμέρους φάση του Έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε είδους μελέτες, ανέγερση Κτιρίου, προμήθειες κάθε είδους εξοπλισμού κ.λπ.) με διαδικασίες διαφάνειας και προκαθορισμένα ποιοτικά, οικονομικά, τεχνικά και άλλα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα τηρηθούν ως ελάχιστο προδιαγραφών οι προδιαγραφές και τα πρότυπα του Δημοσίου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό νοσοκομείων.
4. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, η Εταιρεία υποχρεούται να αντιμετωπίζει όλους τους εμπλεκόμενους μελετητές, εργολήπτες και προμηθευτές ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, να ενεργεί με διαφάνεια και να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας.
5. Η Εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίσει την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας κατασκευής και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης και υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Επίσης, η Εταιρεία υποχρεούται να συμφωνήσει ρητά με τον κατασκευαστή τουΈργου την - με δαπάνες του κατασκευαστή - ασφάλιση του Εργου κατά παντός κινδύνου - από την έναρξη του μέχρι την παράδοση και παραλαβή του -και για κάθε ζημία, είτε στους εργαζομένους στο Εργο, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο ουδεμία φέρουν ευθύνη και ουδεμία έχουν σχετική υποχρέωση.
Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
1. Το Νοσοκομείο θα χρησιμοποιήσει τη Νέα Πτέρυγα αποκλειστικά και μόνο για τις χρήσεις που προσδιορίζονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα, αποκλείεται δε απολύτως η χρήση της Νέας Πτέρυγας για άλλη δραστηριότητα πλην ιατρικής ή νοσηλευτικής.
2. Το Δημόσιο υποχρεούται να παρέχει κάθε διοικητική συνδρομή, προστασία και διευκόλυνση προς την Εταιρεία, ιδιαίτερα όσον αφορά στις σχέσεις ή επαφές της με οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου και με οποιονδήποτε Δημόσιο Οργανισμό ή επιχείρηση, με σκοπό την ομαλή εξέλιξη της Σύμβασης και την αποπεράτωση του Εργου στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
3. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει ταχέως κάθε διοικητική συνδρομή προς την Εταιρεία για την έγκαιρη έναρξη των εργασιών κατασκευής του Εργου και για την ταχεία και ομαλή εξέλιξη και αποπεράτωσή τους.
4. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο ουδεμία φέρουν ευθύνη σχετικά με τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο εργοτάξιο.
5. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τη διαρκή, εύρυθμη και πλήρη λειτουργία της Νέας Πτέρυγας και, προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούνται να προβούν έγκαιρα στην κατάλληλη στελέχωση του Νοσοκομείου, κατά τρόπον ώστε, ταυτόχρονα με την παράδοση/ παραλαβή του Κτιρίου, να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα της Νέας Πτέρυγας και έτσι να καταστεί δυνατή η άμεση παροχή υπηρεσιών υγείας, στο υψηλότατο επιστημονικό, τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο.
6. Εάν για την αποπεράτωση τουΈργου (κλειδί), περιλαμβανομένης και της διαρρύθμισης του περιβάλλοντος το Κτίριο χώρου, απαιτηθεί υπέρβαση του ποσού του Κληροδοτήματος λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω γεγονότων απροβλέπτων ή λόγω καθυστερήσεων οφειλομένων στο Δημόσιο και/ή στο Νοσοκομείο, η σχετική πρόσθετη δαπάνη, μέχρις ολοκληρώσεως τουΈργου, θα καλυφθεί από το Νοσοκομείο.
Άρθρο 9
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
1. Η αποπεράτωση του Κτιρίου («κλειδί»), περιλαμβανομένης και της διαρρύθμισης του περιβάλλοντος το Κτίριο χώρου, θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι έξι (26) μηνών, το αργότερο, από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών λογίζεται η ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου
εργολάβου στο εργοτάξιο. Η έναρξη των εργασιών θα λάβει χώρα εντός οκτώ (8) μηνών από την κύρωση της παρούσας Σύμβασης διά νόμου. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 9, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για όσο χρόνο η εκτέλεση του Εργου ήθελε καθυστερήσει από υπαιτιότητα του Δημοσίου ή του Νοσοκομείου.
2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης, οφειλομένης σε αντισυμβατική ή παράνομη πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου ή του Νοσοκομείου, οι Εκτελεστές, ενεργούντες αυτοτελώς ή διά της Εταιρείας, δικαιούνται με έγγραφη δήλωσή τους προς το Νοσοκομείο, κοινο-ποιούμενη και προς το Δημόσιο, και ανεξάρτητα από τυχόν άλλα δικαιώματα που τους παρέχει ο Νόμος και/ ή η παρούσα Σύμβαση, να διακόψουν τη χρηματοδότηση του Εργου για όσο χρόνο το Νοσοκομείο ή το Δημόσιο δεν αίρει την αιτία της καθυστέρησης. Εάν η αιτία της καθυστέρησης δεν αρθεί εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της διακοπής της χρηματοδότησης, οι Εκτελεστές δικαιούνται, επιλεκτικά, είτε να εμμείνουν στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, οπότε αρχίζει εκ νέου η χρηματοδότηση, καταβαλλομένη πάντοτε βάσει πιστοποιήσεων εκτελουμένου έργου, είτε να υπαναχωρήσουν από την παρούσα Σύμβαση, παραδίδοντας το Εργο προς ολοκλήρωση στο Νοσοκομείο με δαπάνες του Νοσοκομείου.
3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο κατασκευαστής θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα, εμφανή ή κεκρυμμένα, ή για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του Κτιρίου, επί δέκα (10) έτη μετά την αποπεράτωση του, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση τους με δαπάνες του, εφόσον έχει εγγράφως ειδοποιηθεί από το Νοσοκομείο. Η ρήτρα αυτή θα αναγραφεί στην κατασκευαστική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και του κατασκευαστή.
4. Μετά την αποπεράτωση του Κτιρίου, το Νοσοκομείο δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στην αρχιτεκτονική όψη του κτιρίου αλλά ούτε και σε μετατροπές, προσθήκες, επεκτάσεις ή διαρρυθμίσεις του Κτιρίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των Εκτελεστών, την οποία οι τελευταίοι δεν θα αρνούνται χωρίς σπουδαίο λόγο, ειδικά αν οι μετατροπές, προσθήκες, επεκτάσεις ή διαρρυθμίσεις είναι μικρής έκτασης και απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Νέας Πτέρυγας.
5. Ο παντός είδους κινητός και σταθερός ιατροτεχνο-λογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός του Κτιρίου θα παραμείνει πάντα μέσα στο Κτίριο αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του και για τις ανάγκες των νοσηλευομένων σε αυτό εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, ενώ η με οποιονδήποτε τρόπο αντικατάστασή του επιτρέπεται μόνο λόγω φθοράς ή απαξιώσεώς του.
Άρθρο 10
ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να προσέρχεται και να παραλαμβάνει, διά των εκπροσώπων του, τα τμήματα του Έργου, που ολοκληρώνονται, το αργότερο, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη προς τούτο ειδοποίηση/ πρόσκληση της Εταιρείας και να υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παράδοσης και παραλαβής του εκάστοτε παραδιδομένου τμήματος του Έργου. Επίσης, το Νοσοκομείο υποχρεούται να προσέλθει και να παραλάβει, διά των εκπροσώπων του, το
Έργο στο σύνολο του το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την προς τούτο έγγραφη ειδοποίηση/ πρόσκληση της Εταιρείας και να υπογράψει το πρωτόκολλο της οριστικής παράδοσης/ παραλαβής, το οποίο θα συνταχθεί προς τούτο και το οποίο θα συνοδεύεται από τα πλήρη σχέδια και μελέτες του Εργου, των Η/Μ εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Κτιρίου.
2. Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης/παραλαβής, η μεν Εταιρεία δεν θα έχει άλλη υποχρέωση ή ευθύνη γενικά για τοΈργο, το Κτίριο, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους, το δε Νοσοκομείο υπεισέρχεται αυτομάτως εις τα εκ της κατασκευαστικής συμβάσεως δικαιώματα της Εταιρείας έναντι του ακατα-σκεύαστου (άρθρο 9 παρ. 3 της παρούσας).
Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ
1. Οι Εκτελεστές υποχρεούνται να καλύψουν, διά του Κληροδοτήματος, τις δαπάνες κατασκευής και ολοκλήρωσης του Εργου μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δολαρίων ΗΠΑ πλέον των τόκων του ενδιαμέσου χρόνου, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας Σύμβασης. Διευκρινίζεται και, πάντως, συνομολογείται ότι στις δαπάνες κατασκευής και ολοκλήρωσης του Εργου, οι οποίες θα καλυφθούν από το Κληροδότημα, περιλαμβάνονται και όλες εν γένει οι δαπάνες λειτουργίας της Εταιρείας και ειδικότερα όλες οι αμοιβές τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, δικηγόρων, τεχνικών συμβούλων, συμβούλων εξοπλισμού, λογιστών και γενικά ελευθέρων επαγγελματιών κ.λπ. που θα χρησιμοποιήσει, είτε η ίδια η Εταιρεία, είτε οι Εκτελεστές για την ολοκλήρωση του Εργου και την υλοποίηση του όρου (τρόπου) υπό τον οποίο τελεί το Κληροδότημα.
Άρθρο 12
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
1. Η παρούσα Σύμβαση και γενικά κάθε σύμβαση αναθέσεως έργου, προμηθείας, αγοράς, μισθώσεως υπηρεσιών, μισθώσεως πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψει η Εταιρεία με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικά με την ανέγερση του Κτιρίου και την προμήθεια και εγκατάσταση πάσης φύσεως ιατρικού, ξενοδοχειακού ή λοιπού εξοπλισμού, καθώς επίσης και όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις που θα εκδοθούν αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές:
α) απαλλάσσονται από κάθε φόρο, πλην ΦΠΑ, τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου,
β) απαλλάσσονται και δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια αμοιβής δικηγόρων για κάθε δικηγορική υπηρεσία τόσο για τη σύνταξη όσο και για την υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
2. Για τη μελέτη, εφαρμογή, κατασκευή, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο, για την παραλαβή του Έργου και εγκαταστάσεων κάθε είδους, καθώς και για τις τεχνικές εργασίες ή υπηρεσίες ή άλλες συμβάσεις που θα απαιτηθούν για την ανέγερση του Κτιρίου (σχεδιαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια, επιμετρήσεις, επιβλέψεις κ.λπ.) δεν ισχύουν τα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις. Οι αμοιβές αυτές και ο τρόπος καταβολής τους διέπονται από τις κατ' ιδίαν συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των μηχανικών.
3. Η Εταιρεία απαλλάσσεται, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της και μέχρι της λύσεως αυτής, πλήρως
από κάθε φόρο, πλην ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος, φόρου δωρεάς, κάθε τέλους ή τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή κράτησης ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου.
4. Ειδικά για το ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει.
5. Οι φορολογικές απαλλαγές που ορίζονται στο παρόν άρθρο είναι αντικειμενικές.
6. Οι διατάξεις και οι απαλλαγές του παρόντος άρθρου, πλην των απαλλαγών από τη Φορολογία Εισοδήματος, εφαρμόζονται και στους μελετητές, εργολάβους, υπεργολάβους και προμηθευτές που θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία σε ό,τι αφορά σε μελέτες ανέγερσης και εξοπλισμού, καθώς και για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Κτιρίου.
7. Με τη νομοθετική κύρωση της παρούσας Σύμβασης αποκτούν ισχύ νόμου, αυτομάτως και αυτοδικαίως, όλες οι ανωτέρω απαλλαγές και ελαφρύνσεις. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω απαλλαγών και ελαφρύνσεων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες θα εκδοθούν εγκαίρως, ώστε να μην καθυστερήσει καθόλου το έργο.
Άρθρο 13
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η Εταιρεία και οι Εκτελεστές έχουν το δικαίωμα, με έγγραφη δήλωσή τους, να αναστείλουν την πρόοδο της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης σε περίπτωση απαίτησης καταβολής οποιουδήποτε φόρου ή άλλου τέλους γενικά από την καταβολή των οποίων έχει απαλλαγεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας Σύμβασης, ή σε περίπτωση μη τήρησης από πλευράς του Νοσοκομείου ή του Δημοσίου των όρων της Σύμβασης, μέχρις ότου η διαφορά λυθεί σύμφωνα με το άρθρο 15.
Άρθρο 14
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του Έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη ή καθυστερήσει εκ λόγων ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 15
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Κάθε διαφορά μεταξύ του Νοσοκομείου και της Εταιρείας ή του Δημοσίου και της Εταιρείας, περί την ερμηνεία ή εκτέλεση της Συμβάσεως η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται αποκλειστικά με διαιτησία, χωρίς καμία διοικητική προδικασία, έστω και αν δεν γίνεται ρητή παραπομπή στο άρθρο αυτό ή στο περιεχόμενό του.
2. Το μέρος που επιθυμεί να προσφύγει στη διαιτησία θα δηλώνει γραπτώς στο άλλο μέρος την πρόθεσή του. Θα προσδιορίζει τα θέματα της διαφοράς, θα ορίζει τον διαιτητή του και θα καλεί το άλλο μέρος να ορίσει δικό του διαιτητή. Ένας διαιτητής θα ορίζεται από κοινού από το Δημόσιο και το Νοσοκομείο και ένας από την Εταιρεία. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη του εγγράφου, το οποίο θα περιέχει όλα τα ανωτέρω στοιχεία, το άλλο μέρος θα γνωστοποιεί γραπτώς τον διαιτητή του. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη,
ο δεύτερος διαιτητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου με αίτηση του μέρους που επισπεύδει τη διαιτησία. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στον πρώτο διαιτητή του διορισμού του δεύτερου, οι διαιτητές ορίζουν από κοινού τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Σε περίπτωση διαφωνίας περί την εκλογή του τρίτου διαιτητή, ορίζεται ανώτατος Δικαστής από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο οφείλει να εκδίδει την απόφασή του μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τον ορισμό του τρίτου διαιτητή. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από δικονομικούς κανόνες.
4. Μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου που αρνείται ή κωλύεται να συνεχίσει τη διαιτησία αντικαθίσταται κατά τη διαδικασία που ορίζεται για τον διορισμό του. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την έκδοση της διαιτητικής αποφάσεως αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη βεβαιωμένη, με πράξη των λοιπών μελών, εκδήλωση της αρνήσεως ή του κωλύματος μέχρις ότου αντικατασταθεί το κωλυόμενο μέλος, η δε προθεσμία εκδόσεως της αποφάσεως δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τον ορισμό του αντικαταστάτη. Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Η άρνηση διαιτητή να υπογράψει την απόφαση δεν ματαιώνει τη διαιτησία.
5. Η διαιτητική απόφαση αποτελεί τίτλο εκτελεστό, οριστικό και τελεσίδικο, χωρίς να απαιτείται να περια-φεί τον εκτελεστήριο τύπο.
Άρθρο 16
Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι στον κυρωτικό της παρούσας σύμβασης νόμο θα περιληφθεί η ακόλουθη διάταξη: Η παρούσα σύμβαση, μετά τη νομοθετική της κύρωση, επέχει θέση, τόσο πλήρους πολεοδομικής/ οικοδομικής άδειας, όσο και άδειας κατασκευής και εξοπλισμού του Εργου και εγκρίσεως τυχόν παρεκκλίσεων όρων δομήσεως από τις διατάξεις της υφιστάμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ενώ καμία άλλη σχετικά άδεια ή έγκριση δεν απαιτείται για την έναρξη κατασκευής και εξοπλισμού του (τουΈργου). Για την επίδειξη της, έναντι άλλων αρχών, αρκεί η δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
