logo-print

Νόμος 3669/2008

Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

26/06/2008

Εγχειρίδιο Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως, 3η έκδ., 2024
Εγχειρίδιο Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως, 3η έκδ., 2024
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3669

Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφοι 6 και 7 του Συντάγματος, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην κατασκευή των δημόσιων έργων, όπως καταρτίσθηκε από την Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 1 περ. γ' του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α'), με την αριθμ. Δ17α/01/8/Φ.Ν 433/17.1.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 36 Β') και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ17α/10/14/Φ.Ν 433/10.2.2003 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 164 Β'), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 2 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 3 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 4 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 5 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 6 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 7 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 8 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 9 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 10 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 11 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 12 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 13 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 14 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 15 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 16 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 17 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 18 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 19 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 20 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 21 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 22 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 23 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 24 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 25 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 26 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 27 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 28 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 29 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 30 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 31 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 32 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 33 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 34 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 35 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 36 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 37 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 38 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 39 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 40 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 41 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 42 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 43 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 44 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 45 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 46 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 47 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 48 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 49 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 50 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 51 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 52 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 53 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 54 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 55 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 56 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 57 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 58 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 59 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 60 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 61 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 62 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 63 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 64 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 65 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 66 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 67 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 68 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 69 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 70 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 71 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 72 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 73 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 74 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 75 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 76 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 77 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 78 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 79 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 80 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 81 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 82 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 83 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 84 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 85 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 86 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 87 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 88 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 89 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 90 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 91 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 92 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 93 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 94 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 95 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 96 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 97 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 98 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 99 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 100 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 101 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 102 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 103 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 104 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 105 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 106 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 107 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 108 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 109 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 110 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 111 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 112 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 113 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 114 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 115 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 116 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 117 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 118 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 119 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 120 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 121 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 122 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 123 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 124 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 125 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 126 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 127 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 128 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 129 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 130 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 131 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 132 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 133 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 134 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 135 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 136 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 137 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 138 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 139 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 140 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 141 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 142 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 143 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 144 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 145 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 146 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 147 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 148 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 149 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 150 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 151 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 152 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 153 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 154 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 155 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 156 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 157 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 158 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 159 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 160 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 161 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 162 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 163 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 164 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 165 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 166 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 167 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 168 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 169 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 170 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 171 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 172 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 173 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 174 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 175 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 176 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 177 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 178 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 179 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 180 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 181 - Νόμος 3669/2008

Άρθρο 182 Παραρτήματα

1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα I, III, IV, VN, VIIA, VIIB,

Vlin X του π.δ. 60/2007, καθώς και τα νέα τυποποιημένα έντυπα που αφορούν τα έργα που εμπίπτουν στην κοινοτική νομοθεσία και παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και VIII έως XI του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1564/2005 της Επιτροπής (L257/1.10.2005).

2. Προσαρτώνται και αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κώδικα και οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:

α) Δ17α/02/115/ΦΝ 443/3.8.2007(ΦΕΚ 1586 Β' και 2410 Β' Διόρθωση Σφαλμάτων) «Έγκριση 4ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων»,

β) Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ 1105 Β') «Έκδοση ενημερότητας πτυχίου ... και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ15/οικ.1179/07

(ΦΕΚ 106 Β'),

γ) οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β'/22.9.2000) «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου»,

δ) ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β') «Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα Δημόσια Έργα και Μελέτες»,

ε) ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.4/22.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β') «Σύσταση Ειδικού Σώματος Ελεγκτών Συστημάτων και Προγραμμάτων Διασφάλισης Ποιότητας Δημόσιων Έργων»,

στ) ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β') «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου»,

ζ) Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β') - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 724 Β'/12.6.2001 «Εγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ14/45004/01 (ΦΕΚ 793 Β'),

η) ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β') «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στα στάδια της οριστικής μελέτης ή και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο»,

θ) ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β') «Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Εργου»,

ι) ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β') «Πρόληψη και

αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημόσιων Εργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)»,

ια) ΔΕΕΠΠ/οικ/110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β') «Τήρηση Βάσης Δεδομένων με τις αστοχίες μελετών, κατασκευών και συντηρήσεων ΔημόσιωνΈργων και τους λόγους που τις προκάλεσαν»,

ιβ) ΔΙΠΑΔ/οικ/501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β') «Εγκριση οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης»,

ιγ) ΕΔ2α/01/71/Φ.Ν.294/1986 (ΦΕΚ 374 Β') «Εγκριση Κανονισμού Επιθεωρήσεων Δημόσιων Εργων»,

ιδ) 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539 Β') «Ρύθμιση

όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Συμβούλιο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του,

καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8017/Α.Πλ.1259/07 (ΦΕΚ

260 Β'),

ιε) Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 (ΦΕΚ 447 Β' και 694 διόρθωση σφαλμάτων), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων»,

ιστ) 20977/23.8.2007 (ΦΕΚ 1673 Β') «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

3. Προσαρτάται στον παρόντα Κώδικα πίνακας διατάξεων νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που κωδικοποιούνται.

Άρθρο δεύτερο Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κώδικα αρχίζει από τη δημοσί-ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Πίνακας Κωδικοποιού μένων Διατάξεων

Άρθρο 1

άρθρα 1κσι 2 του ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.2229/94 και άρθρο 3 του Ν.1418/84 και άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 609/85. Για την κατάργηση του Υ.Δ.Ε. και τη σύσταση της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφαρμόζεται το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 α. του ν, 1558/1985

Άρθρο 2

άρθρο 4 παρ.3 εδαφ.1 του Ν.1418/84, άρθρο 1 παρ.2 του Π.Δ. 609/85

Άρθρο 3

άρθρο 4 παρ.2 του Ν.1418/84, άρθρο 3 και 25 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 4

άρθρο 4 παρ.4 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3263/04 (το εδάφιο γ) της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου 4 καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2940/01).

Άρθρο 5

άρθρο 6 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ.218/99 και άρθρο 16 παρ. 18 του ν . 1418/84, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2940/2001.

Άρθρο 6

άρθρο 7 του Π.Δ.609/85. (το άρθρο 8 του Π.Δ. 609/85, καταργήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2940/01).

Άρθρο 7

άρθρο 9 του Π.Δ.609/85 και παράγραφοι 3 και 4 του καταργηθέντος άρθρου 8 του π.δ. 609/85, σύμφωνα με την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 9 του π.δ. 609/85.

Άρθρο 8

άρθρο 10 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ.218/99, άρθρο 4 παρ.2 περιπτ. β' του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το τελευταίο εδάφιο της παρ.11 του άρθρου 42 του Ν.3316/05, άρθρο 3 παρ.2 του Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 β) του άρθρου 4 του ν. 3481/06.

Άρθρο 9

άρθρο 11 του Π.Δ.609/85, άρθρο 4 παρ.4 περ. στ' του Ν.1418/84

Άρθρο 10

άρθρο 12 του Π.Δ.609/85, άρθρο 4 παρ. 4 περ. ζ' του Ν.1418/84

Άρθρο 11

άρθρο 13 του Π.Δ.609/85, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 218/99, άρθρο 4 παρ.4 περ. η' του Ν.1418/84

Άρθρο 12

άρθρο 9 παρ.4,6,7,8 περ. α',β',γ',δ',ε',στ',η' του Ν.2052/92

Άρθρο 13

άρθρο 14 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 14

άρθρο 4 του Ν. 1650/86, άρθρο 2 του Ν.3010/02

Άρθρο 15

άρθρο 4 παρ.3 τελευταίο εδάφιο του Ν.1418/84, άρθρο 4 του Π.Δ.609/85, άρθρο 3 του ν. 3548/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 3559/07, άρθρο 8 παρ.θδ' του Ν.2741/99, άρθρο 3 παρ.1 και άρθρο 8 του Ν.3263/04, άρθρο 42 παρ. 9 του Ν.3316/05

'Άρθρο 16

άρθρο 2 του π.δ/τος 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 και 3 του π.δ/τος 218/99, άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2576/98 και παρ. 42 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01 και αναριθμήθηκε σε παρ. 41 με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3481/06, άρθρο 15 παρ. 6 του Ν3212/03 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 3621/07.

ΦΕΚ 116

Αρθρο 17

άρθρο 5 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ.218/99, άρθρο 8 του Ν.3263/04

Άρθρο 18

άρθρο 4 παρ.8 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 περ.β' του άρθρου 1 του Ν.2229/94, άρθρο 15 του Π.Δ.609/85 και άρθρο 16 παρ. 18 του ν. 1418/84, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2940/2001

Άρθρο 19

άρθρο 4 παρ.7 του Ν.1418/84, (το πρώτο εδάφιο της παραγράφου καταργήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 2338/95), άρθρο 16 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 20

άρθρο 4 παρ.9 του Ν.1418/84 όπως προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 1 του 2229/94, άρθρο 16 παρ.44, 45 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01 και αναριθμήθηκαν σε 43 και 44 με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3481/06, άρθρο 15 παρ.9 του Ν.3212/03, άρθρο 7 παρ.3, 4 του Ν.3263/04, άρθρο 17 παρ.3 τελευταίο εδάφιο, και άρθρο 16 παρ. 18 του ν. 1418/84, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2940/2001 και άρθρο 23 παρ.1 εδάφιο 1° του Π.Δ. 609/85, άρθρο 17 παρ.4 τελευταίο εδάφιο του Π.Δ. 609/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 368/1994

Άρθρο 21

άρθρα 21 και 22 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ.218/99, άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.472/85, άρθρο 42 παρ.8 του Ν.3316/05, άρθρο 3 παρ.2 του Ν.3263/04

Άρθρο 22

άρθρο 4 παρ.5 του Ν.1418/84 όπως ισχύει μετά τα άρθρα 4 παρ.44 του Ν.2940/01, 15 παρ.1 του Ν.3212/03 και 3 του Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6. β) και την παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3481/06, άρθρα 17,20,23 και 27 παρ.6 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 8 παρ.1, 2 και 3 και 11 του Π.Δ.218/99, άρθρο δέκατο τρίτο παρ.2 του Ν.2338/95

Άρθρο 23

άρθρο 4 παρ.2β του Ν.1418/84, άρθρο 4 παρ.6,7,8 και άρθρο 19 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ. 218/99, άρθρο 42 παρ. 11 του 3316/05

Άρθρο 24

άρθρα 23 και 27 παρ.6 του Π.Δ. 609/85, άρθρο 15 παρ. 11 του Ν.3212/03, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 3481/06 και άρθρο 1 παρ.2 και άρθρο 4 παρ.6 του Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 3559/07, άρθρο 4 παρ. 12 του Ν.1418/84 όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.6 του Ν.2229/94

Άρθρο 25

άρθρο 20 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Π.Δ.218/99, άρθρο 3 παρ. 5 του Ν.3263/04

Άρθρο 26

άρθρο 1 του Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6. α) του άρθρου 4 του ν. 3481/06, άρθρο 3 παρ.6 του Ν.3263/04. (το σχετικό άρθρο 18 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 218/99 καταργήθηκε με την παρ. 3 στ) του άρθρου 12 του ν. 3263/04).

Άρθρο 27

Το άρθρο 2 του Ν. 3263/04 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3481/06. (το σχετικό άρθρο 24 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1, 2 του Π.Δ. 218/99 καταργήθηκε με την παρ. 3 στ) του άρθρου 12 του ν. I 3263/04).

Άρθρο 28

άρθρο 4 παρ.2γ του Ν.1418/84, άρθρο 83 του Ν.2362/95

Άρθρο 29

άρθρα 3 και 25 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 14 του Π.Δ. 218/99 αντίστοιχα, άρθρο 4 παρ.2 περ. γ' τελευταίο εδάφιο του Ν.1418/84

Αρθρο 30

άρθρο 19 παρ.7 του Π.Δ. 774/80, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 2 του ν. 3060/02 και από το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3090/02, άρθρο 4 παρ. 13 και άρθρο 5 παρ. 1, του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2229/94, άρθρο 26 Π.Δ. 609/85, σε συνδυσμό με το άρθρο 23 του ν. 2690/ 1999 και άρθρ. 1 παρ. 2 και 3 του Ν.3263/04, άρθρο 12 παρ. 27 του Ν.3310/05, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3614/07.

Άρθρο 31

άρθρο 3 του Ν.3310/05, όπως ισχύει μετά το άρθρο 3 του Ν.3414/05

Άρθρο 32

άρθρο 4 του Ν.3310/05, όπως ισχύει μετά το άρθρο 4 του Ν.3414/05

Άρθρο 33

Άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 5 του Ν.3310/05, όπως ισχύει μετά το άρθρο 5 του Ν.3414/05 και αριθμ. 20977/07 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εττικρατείας(ΒΊ673).

Άρθρο 34

άρθρ.6 του Ν.3310/05, όπως ισχύει μετά το άρθρο 6 του Ν.3414/05

Άρθρο 35

άρθρο 4 του Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6. γ) του άρθρου 4 του ν. 3481/06 και οι αποφάσεις Δ17α/03/101/ΦΝ 437/18.10.04 ( ΒΊ581)και Δ17α/07/14/ΦΝ 437/7.2.05(ΒΊ82) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 36

Άρθρο 6 παρ. 1,2,3 του Ν 1418/84, άρθρο 28 παρ 2α, άρθρο7 παρ.2 του Ν 1418/84, άρθρο 28 παρ. 1,2,3,5,6 του Π.Δ. 609/85 παρ 2β του άρθρου 46 του Ν3316/05 με την οποία καταργήθηκε η παρ 5 του άρθρου 6 του Ν1418/85, άρθρο 59 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Π.Δ. 218/99 και άρθρο 9 παρ. 4 του Ν.3263/04

Άρθρο 37

άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.1418/84, άρθρο 6 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν.1418/84, άρθρο 34 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ.218/99 και 28 παρ.4 του Π.Δ.609/85, άρθρο 8 παρ.4 του Ν.2576/98 και παρ. 2 της απόφασης αριθμ. ΔΙΠΑΔ/889/27-11-2002 (ΒΤ6)

Άρθρο 38

άρθρο 6 παρ.6 του Ν. 1418/85 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν 2229/84. (οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου 6 του ν. 1418/84, όπως ισχύουν καταργήθηκαν με την παρ, 2 β) του άρθρου 46 του ν. 3316/05).

Άρθρο 39

άρθρο 35 παρ.1,2,3,4,5, του Π.Δ.609/85

Άρθρο 40

άρθρο 9 παρ 1,2,3 του Ν.3263/04, η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του 1418/84 που προστέθηκε με την παρ 11 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και καταργήθηκε με το άρθρο 12 παρ 36 του Ν.3263/04

Άρθρο 41

παρ 8 του άρθρου 6 του Ν.1418/84 όπως ισχύει μετά την παρ 1α του άρθρου 46 του Ν.3316/05, άρθρο 49 του Ν. 1914/90 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 47 του Ν. 1959/91 και άρθρο 8 παρ.4 του 679/77 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.2229/94

Άρθρο 42

άρθρο 38 του Ν.3316/05

Άρθρο 43

άρθρο 6 παρ 4 του Ν.1418/84, άρθρο 31 του Π.Δ, 609/85

Άρθρο 44

άρθρο 29 του Π.Δ.609/85 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 16 του Π.Δ.218/99

Άρθρο 45

άρθρο 1 παρ.7 του Ν.2229/94 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν.2338/95, άρθρο 30 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Π.Δ.218/99 και ισχύει μετά τον Ν.3316/05 (άρθρο 31 παρ.5) και το άρθρο 4 παρ. 11 του Ν.1418/84 όπως προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.2229/94 και αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρθρου 5 του Ν.2940/01

Άρθρο 46

άρθρο 32 του Π.Δ.609/85, άρθρο 5 παρ. 4 του Ν 1418/84 ,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2229/94, παράγραφο 2 τελευταίο εδάφιο και παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 1418/1984 και το άρθρο 7 του Π.Δ.368/94

Άρθρο 47

άρθρο 33 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 48

άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και άρθρο 36 παρ. 1 - 8 του Π.Δ.609/85 και άρθρο 6 παρ.3 του Ν.3263/04

Άρθρο 49

άρθρο 5 του Ν.3263/04. (η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 1418/84 κατά το μέρος που αναφέρονται στις ποινικές ρήτρες, καθώς και οι παρ. 9 - 12 του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 καταργήθηκαν με την παρ. 3 ζ) του άρθρου 12 του ν. 3263/04).

Άρθρο 50

άρθρο 5 παρ. 4 και 5 (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 2 παρ.4 του Ν.2229/94) του Ν.1418/84 και άρθρο 37 παρ. 1-3 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 51

άρθρο 5 παρ. 9 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και αναριθμήθηκε σε παρ. 11 με το άρθρο 1 του Ν.2940/01, η ΠΥΣ 248/3-7-95 (ΑΊ47) καθώς και το άρθρο 1 παρ.44 του Ν2412/96, άρθρο 4 του Π.Δ.166/03 και άρθρο 39 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 52

άρθρο 6 παρ.1 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και άρθρο 38 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 53

άρθρο 5 παρ. 9,10,12 του Ν.1418, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν.1947/91 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και ισχύουν μετά το Π.Δ.166/03, άρθρο 40 του Π.Δ.609/85 και άρθρο 10 του Ν.3263/04

Άρθρο 54

άρθρο 10 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ.21 του Ν.2052/92 και με τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 2 του Ν.2229/94, άρθρο 41 του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Π.Δ.218/99 και η απόφαση αριθμ. Δ17α/10/40/ΦΝ294/7.12.92

Άρθρο 55

άρθρο 42 του Π.Δ. 609/85

Άρθρο 56

άρθρο 44 του Π.Δ.609/85 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του Π.Δ.368/94 (Α'201) και άρθρο 2 του Π.Δ.210/97 (ΑΊ66)

Άρθρο 57

άρθρο 8 παρ.1 και 2 του Ν.1418/84, άρθρο τέταρτο παρ. 1 του Ν.2372/96, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3621/07, άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 2940/01, όττως

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/06, άρθρο 2 παρ. 12 και 13 του Ν. 2229/94, άρθρο, δέκατο τρίτο παρ. 3 του Ν. 2338/95, άρθρο 8 παρ. 3 του Π.Δ.23/93, άρθρο 8 παρ. 3 του Π.Δ.334/00, άρθρο μόνο παρ. 1 και 2 του Π.Δ.402/96 άρθρο 1 παρ.1 και άρθρο 2 του Π.Δ.210/97, άρθρο μόνο παρ.1 και 2 του Π.Δ.286/94 άρθρο 3 και 13 παρ.2 του Π.Δ.368 /94 και Δ17α/08/78/Φ.Ν.357/3-11-95 (Β'941) και Δ17α/07/45/Φ.Ν.380/ 27-5-1996 {Β' 409) αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αντίστοιχα., άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.3212/03 και άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3263/04

Αρθρο 58

άρθρο 7 παρ.3, 4 και 6 του Ν.1418/84 και άρθρο 45 του Π.Δ.609/85

Αρθρο 59

Οι αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ αριθμ. ΔΕΕΠ/οικ. 502/13.10.2000 (ΒΊ265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.01 (ΒΊ013), ΔΙΠΑΔ/οικ. 501/1.7.2003 (Β'928) και απόφαση 64517/ Ε.Υ.Σ., 6195/2.10.2003(1539 Β') των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ και παρ. 4 του άρθρου τέταρτου του ν. 2372/1996.

Αρθρο 60

άρθρο 46 του Π.Δ.609/85, άρθρο 6 παρ.1 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.2229/94

Άρθρο 61

άρθρο 6 του Ν.3263/04, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3481/06. (το σχετικό άρθρο 47 του Π.Δ. 609/85 καταργήθηκε με την παρ. 3 η) του άρθρου 12 του ν. 3263/04).

Άρθρο 62

άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.1418/84 και άρθρο 48 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 63

άρθρο 9 παρ. 4 του Ν.1418/84 και άρθρο 49 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 64

άρθρο 9 παρ. 1 και 3 του Ν/1418/84 και άρθρο 50 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 65

άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και άρθρο 51παρ. 1-4 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 66

άρθρο 5 παρ. 7 του Ν.1418/84 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2940/01 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.3263/04

Άρθρο 67

άρθρο 1 της απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ αριθμ. Δ17α/01/13/ΦΝ 430/ 27.2.2002 (Β'267)

Άρθρο 68

άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.1418/84 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2940/01 και το άρθρο. 7 παρ. 1 του Ν.3263/04 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3481/06.

Άρθρο 69

άρθρο 2 της απόφασης του Υφυπουργού αριθμ. Δ17α/01/13/ΦΝ 430/ 27.2.2002 (Β'267)

Άρθρο 70

άρθρο 35 παρ. 6 και 7 του Π.Δ.609/85και άρθρο 51 παρ. 5 και 6 | του Π.Δ.609/85 _ι

Άρθρο 71

άρθρο 52 του Π.Δ.609/85

____-J-1—-Άρθρο 72

άρθρο 11 παρ. 5 του Ν.1418/84 και άρθρο 56 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 73

άρθρο 53 του Π.Δ.609/85, άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Ν.1418/84, τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.1418/84 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου τέταρτου του Ν.2372/96, τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 11 του

Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και η απόφαση οικ/433/19.9.2000 (ΦΕΚ Β' 1176) του ΥΠΕΧΩΔΕ

Άρθρο 74

άρθρο 54 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 75

άρθρο 55 του Π.Δ.609/85 και η απόφαση του Υφυπουργού αριθμ. ΔΕΕΠΠ/οικ^/ΙΘ.Θ^ΟΟΟ,ίΒΊ^β), άρθρο 11 παρ.1, 3 και 4 του Ν. 1418/84

Άρθρο 76

άρθρα 12 παρ. 1 του Ν.1418/84, όπως αρχικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.2940/01 και ισχύει μετά τη νέα αντικατάστασή του με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν.3212/03, άρθρο 12 παρ. 3 του Ν.1418/84 όπως ισχύει μετά την προσθήκη δύο εδαφίων με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.2229/94 και άλλων δύο εδαφίων με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2940/01, άρθρο 12 παρ. 8 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ, 1 του Ν. 2229/94, άρθρο 12 παρ. 11 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2576/98 και άρθρο 57 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 77

άρθρο 13 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2940/01 και την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3481/06.

Άρθρο 78

άρθρο 14 του Ν.1418/84

Άρθρο 79

άρθρο 58 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 80

άρθρο 15 παρ.1,2,3 και 4 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.2229/94, άρθρο 35 παρ. 2 του Ν.3164/03, άρθρο 2 παρ. 8 και άρθρο 3 του Π.Δ. 60/2007, άρθρο 7 της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αρ. Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16-12-1994 (Β'953} και ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον ΕΟΧ..» (ΑΊ04) και απόφαση 69/2006 της μικτής επιτροπής του ΕΟΧ (L 245/7-9-2006)

Άρθρο 81

άρθρο 15 παρ.5 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.2229/94, άρθρο 35 παρ.2 του Ν.3164/03, άρθρο 2 του Ν.2938/01, άρθρο 7 της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17α/03/74/ΦΝ312/16.12.1994 (Β'953).

Άρθρο 82

άρθρο 15 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο, παρ.6 του Ν.1418/84, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.4 του Ν.2229/94, παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.3164/03 και άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ.278/99

Άρθρο 83

άρθρο 3 του Π.Δ. 278/99

Άρθρο 84

άρθρο 4 του Π.Δ. 278/99

Άρθρο 85

άρθρο 5 του Π.Δ. 278/99

Άρθρο 86

άρθρα 6, 7 και 11 του Π.Δ.278/99, άρθρα 7 και 8 του Ν.3260/04

Άρθρο 87

άρθρα 8 και 9 του Π.Δ.278/99

Άρθρο 88

άρθρο 10 του Π.Δ.278/99

Άρθρο 89

άρθρο 12 του Π.Δ.278/99

Άρθρο 90

άρθρο 13 του Π.Δ.278/99

Άρθρο 91

άρθρο 14 του Π Δ.278/99

Άρθρο 92

άρθρο 16 παρ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 16 του Ν.1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01, παρ. 4 του

άρθρου 15 του Ν.3212/03 και άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ 430/ 2-10-2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης αριθμ. Δ15/ΟΙΚ/1056/20.1.06 (ΒΊ02).

Άρθρο 93

Άρθρο 16 παρ. 14 τελευταίο εδάφιο του ν. 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 που ν. 2940/01 και υπουργική απόφαση αρ. Δ17α/03/44/ΦΝ 312/20.8.01 (ΒΊ114)

Άρθρο 94

άρθρο 16 παρ.13,14 και 15 του Ν.1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01 και άρθρο 1 και 2 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ ΦΝ. 430/2-10-01(ΒΊ314'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/20.1.06 (ΒΊ02) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ..

Άρθρο 95

άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ ΦΝ. 430/2-10-01(ΒΊ314 ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/20.1.06 (ΒΊ02) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 96

άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2-10-01(ΒΊ314) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/20.1.06 (ΒΊ02) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 97

άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2-10-01(ΒΊ314), όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ.Δ15/οικ/17294/1-6-05 υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της απόφασης αριθμ. Δ15/ΟΙΚ/1056/20.1.06 (ΒΊ02), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. Δ15/οικ/1179/19-1-2007 {ΦΕΚ Β' 106) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 98

άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/210-01 (ΒΊ314), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της απόφασης αριθμ. Δ 15/οικ/1056/20.1.06 (ΒΊ02), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. Δ 15/οικ/1179/19-1-2007 (ΦΕΚ Β' 106) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 99

παρ, 29, 31 και 32 του άρθρου 16 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01 και οι ανωτέρω παράγραφοι αναριθμήθηκαν σε παραγράφους 28, 30, 31 με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3481/06 και Π.Δ. 105/04

Άρθρο 100

άρθρο 16 παρ.18,19,20,21,22.23,24,25,26,27,28 του Ν.1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3481/06 και καταργουμένης της παρ. 23 αναριθμούνται οι υπόλοιπες σε παρ. 23, 24, 25, 26 και 27, άρθρο 15 παρ. 5 του Ν.3212/03 και άρθρο 42 παρ.6 του Ν.3316/05

Άρθρο 101

άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2-10-01(ΒΊ314) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 της απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/20.1.06 (ΒΊ02), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. Δ15/οικ/1179/19-1-2007 (ΦΕΚ Β' 106) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 102

άρθρο 16 του Ν.1418/84, παρ. 40, 41, και 42, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01 και οι ανωτέρω παράγραφοι αναριθμήθηκαν σε 39, 40, 41 με την παρ. 4 του

άρθρου 4 του ν. 3481/06 και η τταρ. 39 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 3621/07 και υπουργικές αποφάσεις αρ. Δ17α/02/59/ΦΝ430/8-8-02 και αρ. Δ17α/08/35/ΦΝ430/8-4-03 η οποία ακυρώθηκε με την αρ. 1443/07 απόφαση του ΣτΕ.

Άρθρο 103

άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/01/54/ΦΝ 430/17-10-0ΚΒΊ418)

Άρθρο 104

άρθρο 16 παρ. 15 του Ν.1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01 και άρθρο 2 παρ.1 και 2 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/01/54/ΦΝ 430/17-10-01 (ΒΊ418)

Άρθρο 105

άρθρα 7 έως 10 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2-10-01 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 και 9 της απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/20.1.06 (ΒΊ02) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τελευταίο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984

Άρθρο 106

άρθρο 16 παρ. 15 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2940/01, άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2-10-01 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 της απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/20.1.06 (ΒΊ02)του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 107

άρθρο 17 παρ. 1 του Ν.1418/84, παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2576/98 και άρθρο 15,17 και 18 της υπουργικής απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ.294/18.3.1985,(ΒΊ70) όπως ισχύει (τα λοιπά άρθρα της εν λόγω απόφασης θεωρούνται καταργημένα, δεδομένου τα θέματα αυτά ρυθμίστηκαν εκ νέου με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2940/01).

Άρθρο 108

άρθρο 17 παρ. 6 του Ν.1418/84, άρθρο 2 του Π.Δ.472/85, άρθρο 17 της υπουργικής απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ.294/18.3.1985, (ΒΊ70) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 της απόφασης αριθμ. Δ15/οικ/1056/ 20.1.2006 (ΒΊ02)του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. άρθρο 4 παρ. 15 του Ν.2229/94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου δωδέκατου του Ν.2338/95 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ.7 του Ν.3316/05 και τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν.1418/84, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν.2940/01

Άρθρο 109

άρθρο 17 παρ. 7 του Ν.1418/84, άρθρο 4 του Π.Δ.472/85 και άρθρο 10 του Π.Δ.368/94

Άρθρο 110

άρθρο 17 παρ. 8 του Ν.1418/84, άρθρο 5 του Π.Δ.472/85 και άρθρο 60 παρ. 1 και 2 του Π.Δ.609/85

Άρθρο 111

Άρθρο 112 Άρθρο 113 Άρθρο 114 Άρθρο 115 Άρθρο 116 Άρθρο 117 Άρθρο 118 Άρθρο 119

Άρθρο 2 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1, 2α), β), 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11α), β), δ), 12, 13, 14, Άρθρο 3 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 4 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 6 του Π.Δ. 60/2207παρ. 1γ), 2 Άρθρο 7 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1α), 2 Άρθρο 8 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1, 2, 3, 4, 5α), 9

Άρθρο 9 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 11 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 12 του Π.Δ. 60/2007

148 149 150 151 152

153 154 155 156 157 158

Αρθρο 16 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 17 του Π.Δ. 60/2007

Αρθρο 18 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 22 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 24 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1α), β), δ), 2, 3, 4

Άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1, 4

Άρθρο 26 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 27 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 28 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 28Α του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 29 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1γ, 2, 3, 4 πλην των εδαφίων 5 και 7.

Άρθρο 30 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 31 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 32 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 33 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 34 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1, 2, 3, 4, 5α), β), δ), ε) πλην τελευταίου εδαφίου για ανταγωνιστικό διάλογο Άρθρο 35 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 36 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 37 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1α), β), γ), δ), ε), η) Άρθρο 38 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 39 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 40 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1, 2, 3, 4 πλην τελευταίου εδαφίου για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών Άρθρο 41 του Π.Δ. 60/2007 Αρθρο 42 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007 πλην τελευταίου εδαφίου για συμβάσεις υπηρεσιών Άρθρο 45 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 46 του Π.Δ. 60/2007 παρ. 1, 2a Ί), β), γ), ε), στ), ζ), η), 3, 4,6

Άρθρο 47 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 48 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 49 του Π.Δ. 60/2007 Άρθρο 50 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 53 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 54 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 55 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 56 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 57 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 67 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 68 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 69 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 70 του Π.Δ. 60/2007 _

Άρθρο 71 του Π .Δ. 60/2007

1807

Αρθρο 164

Άρθρο 72 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 165

Άοθοο 73 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 166

Άοθοο 74 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 167

Αρθρο 75 του Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 168

Άρθρο 76 του Π.Δ. 60/2007

Τα προηγούμενα προεδρικά διατάγματα προσαρμογής στην κοινοτική νομοθεσία αριθμ. 334/2000 (Α'279) και 336/2002 (Α'281) καταργούνται με την παρ. 2 ε) και στ) του άρθρου 77 του Π.Δ. 60/2007.

Άρθρο 169 Άρθρο 170 Άρθρο 171 Άρθρο 172 Άρθρο 173 Αρθρο 174 Άρθρο 175

Άρθρο 1 του ν. 2522/1997 (Α' 178) Άρθρο 2 του ν. 2522/97 Άρθρο 3 του ν. 2522/97 Άρθρο 4 του ν. 2522/97 Άρθρο 5 του ν. 2522/97 Άρθρο 6 του ν. 2522/97

Άρθρο 7 του ν. 2522/97

Άρθρο 176

άρθρο 21 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.16 του άρθρου 4 του Ν.2229/94 και Π.Δ. 121/01

Άρθρο 177

άρθρο 22 του Ν..1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πέμπτο του Ν.2719/99 και πρώτο εδάφιο της παρ. 10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 5 του Ν.2940/01 και συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.3044/02, παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.2576/98

Άρθρο 178

άρθρο 20 του Ν.418/84

Άρθρο 179

άρθρο 4 παρ.7,8, άρθρο 5 παρ.6,9, άρθρο 7 παρ.7, άρθρο 8 παρ.5, άρθρο 9 παρ.3, άρθρο 10 παρ.11, άρθρο 11 παρ.2,3, 6, άρθρο 12 παρ.12 και άρθρο 18 του Ν.1418/84

Άρθρο 180

άρθρο 19 παρ.1,2,3,4, του ν. 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3481/06 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου έβδομου του ν. 3621/07, απόφαση αριθ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1 / 13-3-07 (Β'447) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και άρθρο 27 παρ.4 του ν. 1418/84.

Άρθρο 181 Άρθρο 182

άρθρο 28 παρ. 2 του Ν.1418/84 Παραρτήματα

I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ t

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΗΤΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) {')

N«CE<1>

Πίλος ΣΤ

Κατασκευές

Κω&κόςΟΡν

Τμήμα

τάξη

Περιγραφή

Σημειώσεις

45

Κατασκευές

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει:

νέες κατασκευές, αποκατάσταση και

συνήθεις επισκευές

45000000

45.1

Προετοιμασία εργοταξίου

45100000

45.11

Κατεδάφιση κτιρίων και εκτέλεση χωματουργικών εργασιών

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— αττοξήλωση ή κατεδάφιση κτιρίων και άλλων κατασκευών

— εκκαθάριση εργοταξίων

— χωματουργικά έργα: εκσκαφές· επιχωμα-τώσεις, επιττέδωση και ισοπέδωση εργοταξίων, εκσκαφή τάφρων, αφαίρεση βράχων, ανατινάξεις κλ.η.

— προπαρασκευή εργοταξίων ορυχείων:

— αφαίρεση υπερφορτίσεων και λοιπές εργασίες δκιμορφωσης και προετοιμασίας γηπέδων και χώρων εκμετάλλευσης ορυχείων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει επίσης: —

αποστράγγιση εργοταξίων

— αποστράγγιση αγροτικών ή δασικών εκτάοιων

45110000

45.12

Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

Η ιάξη αυτή περιλαμβάνει:

— δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις καθώς και πυρηνοληψία για κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή συναφείς σκοπούς

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— γεώτρηση φρεατίων άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 11.20

— γεώτρηση φρεατίων ύδατος, βλέπε

45.25 — διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25

— αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωφυσική, γεωλογική και σεισμική έρευνα, βλέπε 74.20

45120000

45.2

Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή μερών τους έργα ττολι-τικού μηχανικού

45200000

() Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE, εφαρμόζεται η ονοματολογία NACE.

WCC(1)---Τίτλος ZT

Κακοκακσ '

<ωδικώςΟΡν

Τμήμα C

ναΰα Τ

Πϊριγραφή

Σημειώσεις

4

5.24 *

ίβτασκευή υδραυλικών ^ οι λιμενικών έργων t ί ( < ι

ι τάξη αυτή περιλαμβάνει: κατασκευή: δάτινων οδών, λιμενικών και ποτάμιων ργων, λιμένων σκαφών αναψυχής μαρίνες), κλασιάδων κλ.η. ρραγμάτων και αναχωμάτων βυθοκορήσεις ^οβρύχια έργα

(5240000

45.25

Εκτέλεοή λοπτών κατασκευαστικών εργασιών α-δικής φύσης

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: κατασκευαστικές δραστηριότητες που εξειδι-κεύοντοι σε τομέα κοινό σε διάφορα είδη κατασκευών και απαιτούν ειδικευμένα προσωπικό ή εξοπλισμό: κατασκευή θεμελιώσεων, περιλαμβανομένης και της έμττηξης πασσάλων

γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων ύδατος, εκσκαφή φρεάτων ανέγερση μη ιδιοκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων

κάμψη χάλυβα οπτοπλινθοδομή και λιθοδομή

ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων και εξε-δρών εργασίας, περιλαμβανομένης της εκμίσθωσης ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας

ανέγερση καπνοδόχων και βιομηχανικών κλιβάνων

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: εκμίσθωση ικριωμάτων χωρίς την ανέγερση και την αποξήλωσή τους, βλέπε 71.32

45250000

45.3

Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

45300000

45.31

Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές: ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων συστημάτων τηλεπικοινωνίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης οικιακών κεραιών κα σηματοληπτών συστημάτων συναγερμοί πυρκαγιάς συστημάτων αντιδιαρρηκτικοι συναγερμού ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων αλεξικέραυνων κλ,η.

45310000

Τ)

τλοςϊΤ

Κατασκευή

Κωδικός CFV

Τμήμα <

ϊμαδα Τ

Περιγραφή

Σημειώσεις

Α

5.32 I

νίσνώσεις 1

i τάξη αυτή περιλαμβάνει:

ιργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης ή

.ιόνωσης κατά των δονήσεων σε κτίρια ή

ίλλα κατασκευαστικά έργα

ή τάξη αυτή δεν ττεριλαμβάνει:

(Πεγανοττοίηση, βλέπε 45.22

45320000

♦5.33

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: εγκατάσταση σε

κτίρια και άλλες κατασκευές: υδραυλικού

εξοπλισμού και ειδών υγιεινής

εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εξοπλισμού και αγωγών θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού και

συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) Η

τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, βλέπε 45.31

45330000

45.34

Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και

σηματοδότησης οδών, σιδηροδρόμων,

αεροδρομίων και λιμένων

εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες

κατασκευές εξαρτημάτων και μόνιμων

προσαρτημάτων που δεν κατατάσσονται

αλλού

45340000

ASA

Αποπεράτωση κτιρίων

45400000

45.41

Επιχρίσεις κονιαμάτων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: επίχριση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών γυψσκονιαμάτων ή γυψομσρμσροκονισμάτων (ατόκου), περιλαμβανομένων και των λεπτών πήχεων που χρησιμοποιούνται ως βάση για το κονίαμα

45410000

45.42

Λετποξυλουργικές εργασίες

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: τοποθέτηση μη ιδία κατασκευασμένων θυρών, παραθύρων, πλαισίων για θύρες και παράθυρα, εξοπλισμένων κουζινών κλιμακοστασίων, εξοπλισμού καταστημάτων και συναφών ειδών, από ξύλο ή άλλα υλικά

εσωτερικά τελειώματα όπως οροφές

ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητέ

χωρίσματα κλ.η.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

διάστρωση παρκέτων και άλλω\

ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, βλέπ<

45.43

45420000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ

I. ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Οργανισμοί

Α

— Agence fed£rale pour I'Accueil des demandeurs d'Aslle — Federaal Agentschap voor Opvang van Aslelzoekere

— Agence federale pour la Securlte de la Chatne aiimentalre — Federaal Agentschap voor de VeHlghefd van de Voedselketen

— Agence federale de Controle nuclealre — Federaal Agentschap voor nuclealre Controle —- Agence wallonne a I'Exportatlon

— Agence wallonne des Telecommunications

— Agence wallonne pour l'lnt6gratlon des Personnes handlcap0es

— Aquafin

— Arbeltsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

—■ Archives generates du Royaume et Archives de I'Etat dans les Provinces — Algemeen Rl)ksarchief en Rljksarchief in de Provfncien Astrid

Banque Rationale de Belgique — Nationale Bank van Belgie

Belglsches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Bertaymont 2000

Blbliotheque royale Albert ler — Koninkfijke Btlbliotheek Albert I

Bruxelles-Proprete - Agence rSgionale pour la Proprete — Net-Brussel - Gewestelijke Agentschap voor Netheld Bureau d'lntervention et de Restitution beige — Belgisch Interventie - en Restitutlebureau Bureau fedSral du Plan — Federaal Planbureau

Caisse auxfliaire de Paiement des Allocations de Chomage — Hulpkas voor Werkloosheidsultkeringen

Caisse auxlliaire d'Assurance Maladte-Jrtvalidlte — Hulpkas voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekerlngen

Caisse de Secours et de Pr£voyance en Faveur des Marins — Hulp - en Voorzorgskas voor Zeevarenden

Caisse de Solns de Sante de la 5ocl6t6 Nationale des Chemins de Fer Beiges — Kas der geneeskundige Verzorglng

van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Caisse nationale des Catamites — Nationale Kas voor Rampenschade

Caisse speciale de Compensation pour Allocations famillaies en Faveur des Travailleurs occup^s dans les Entreprises

de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der

Ondernemlngen

voor Binnenscheepvaart.

Caisse sp6ciale de Compensation pour Allocations famillaies en Faveur des Travailleurs occupes dans les Entreprises

de Chargement. Dfichargement et Manutentton de Merchandises dans les Ports, D6barcad6res, Entrepots et Stations

(συνήθως αναφερόμενη ως «Catsse speciaie de Compensation pour Allocations familiales des Regions maritimes*)

Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbelders gebezlgd door Ladings - en Losslngsondernemfngen en door de Stuvvadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (συνήβως αναφερόμενη

ως sBljzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten»)

— Centre d'Etude de I'Energie nuclealre — Studlecentrum voor Kernenergle

— Centre de recherehes agronomlques de Gembloux

— Centre hospitaller de Mons

— Centre hospitaller de Tournal

— Centre hospitaller unlversltalre de Liege

— Centre Informatique pour la Region de Bruxelles-Capltale — Centrum voor Informatics voor het Brusselse Gewest

— Centre pour 1'Egalite des Chances et la Lutte contre le Raclsme — Centrum voor Gelljkheid van Kansen en voof Radsmebestrij ding

— Centre regional d'Alde aux Communes

— Centrum voor Bevolklngs- en Gezlnsstudlfin

— Centrum voor landbouwkundlg Onderzoek te Gent

— Comite de Contrflle de I'Electriclte et du Gaz — Controlecomlti voor Elekticitelt en Gas

— Comite national de I'Energie — Natlonaal Comite voor de Energie

— Commissariat general aux Relations Internationales

— Commlssarlaat-Generaal voor de Bevordering van de llchamelijke Ontwlkkeling. de Sport en de Openluchtrecreatle

— Commissariat general pour les Relations Internationales de la Communaute francaise de Beigique

— Conseil central de I'Eeonomle — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

— Consall economlque el social de la Riglon wallonne

— Conseil national du Travail — Nationale Arbeldsraad

— Conseil superleur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitle

— Conseil superleur des Independents et des petltes et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de klelne en mlddelgrote Ondernemingen

— Conseil superleur des Classes moyennes

— Cooperation technique beige — Belglsche technische Coaperatie

— Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft fur Personen mlt einer Behinderung

— Dienst voor de Scheepvaart

— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

— Domus Randria

Ε

— Entreprise publique des Technologies nouvelles de rinformation et de la Communication de la Communaute

— Export Vlaanderen

— Financieringsfands voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aqulcultuursector

— Foods bijzondere Jeugdbijstand

— Fonds corrtmunautaire de Garantie des Bailments scolaires

— Fonds culurele Infrastructuur

— Fonds de Participation

— Fonds de Vieillissement — Zilverfonds

— Fonds d'Aide medicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

— Fonds de Construction destitutions hospitalieres et m6dico-soriales de la Communautefrancaise

ΦΕΚ 116

— Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutalre de Belgacom — Pensloenfonds voor de Rustpensloenen van het stalulalr Personeel van Belgacom

— Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen

— Fonds des Maladies professlonnelles — Fonds voor Beroepszlekten

_ Fonds d'lndemnisatlon des Travailleurs licencles en Cas de Fermeture d'Entreprises - Fonds tot Vergoedlng van in geval van Slulting van Ondernemlngen ontslagen Werknemers

— Fonds du Logement des Families nombreuses de la Region de Bruxelles-Capitale - Wonlngfonds van de

Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelljk Gewest

— Fonds du Logement des Families nombreuses de Wallonie

— Fonds Film In Vlaanderen

— Fonds national de Garantle des Bailments scolalres - Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

_ Fonds national de Garantle pour la Reparation des Deflate houltters - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmlj-nenschade

— Fonds piscicole de Wallonie

— Fonds pour le Flnancement des Prets a des Etats etrangere - Fonds voor Financiering van de ^Θβη aan

Staler

— Fonds pour la Remuneration des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens

— Fonds regional bruxellols de Refinancement des Tresorerles communales - Brussels gewestelijk Herflnancieringsfonds van de gemeenlelljke Thesaurieen

— Fonds voor flankerend economisch Belaid

— Fonds wallon .d'Avances pour la Reparation des Dommages provoques par des Pompages etudes Prises

souterralne

— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft fur Schulbauten

— Grindfonds

Herplaatsingfonds

Het Gemeenschapsonderwijs

Hulpfonds tot flnancleel Herstel van de Gemeenten

— Institut beige de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie

— Institut beige des Services postaux et des Telecommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

— Institut bruxellois pour ia Gestion de I'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer

— Institut d'Aeronomie spatiale — Instituut voor Ruimte - aSronomie

— Institul de Formation permanenle pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

— Institut des Comptes nalionaux — Instituut voor de nationale Rekeningen

— Institul d'Expertlse veterinaire — Instituut voor veterinaire Keuring

— Institut du Patrimoine wallon

— Institut fur Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mlttleren Unternehmen

— Institut geographique nationale — Nationaal geografisch Instituut

Institution pour fe Devefoppement de la Gazeiflcation souterralne — Instelling voor de Ontwikkeling van ■ondergrondse VergasslngInstitution royale de Messine — Koninklljke Gestlcht van Mesen

- Institutions universltalres de droit public relevant de la Communaute flamande — Universltalre instelllngen , „ v,an

publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeensctiap (Πανεπιστημιακά ιδρύματα δημοοίου δικαίου Μπαγόμενα στΠ Φλαμανδική Κοινότητα)

— Institutions universltalres de droit public relevant de la Communaute francalse — Unlversitaire instelllngen ^ . . , , , v,an publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap (Πανεπιστημιακά ιδρύματα δημόσιου δικαίου υπαγόμενα 0,11 Γαλλόφωνη Κοινότητα)

— Institut national d'Assurance Maiadie-lnvalldite — Rl]ksinstltuut voor Ziekte - en Invaliditeltsverzekerlng

— Institut national d'Assurances soclales pour Travailleurs independents — Rljkslnstituut voor de soclale Verzekerlngen

der Zelfstandlgen

— Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoekslnatituut voor Arbeldsomstandlgheden

— Institut national des Invalldes de Guerre, anclens Combattanls et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut V00f Oortogslnvaliden, Oudstrijders en Ooriogsslachtoffers

— Institut national des Radloelements — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

— Institut national pour la Criminalistique et la Crimlnologle — Nationaal Instituut voor Criminallstiek en Crlmlnologfa

— Institut pour I'Amelioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

— Institut royal beige des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

— Institut royal du Patrlmoine culturel — Koninklljk Instituut voor het Kunstpatrimonium

— Institut royal meteorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van BelglS

— Institut sclentifique de Service public en Region wallonne

— Institut scientlflque de la Sante publique — Louis Pasteur — Wetenschappeltjk Instituut Volksgezondheid . _ Louis

Pasteur

— Instituut voor de Aanmoediglng van Innovatle door Wetenschap en Technotogie in Vlaanderen

— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

— Instituut voor hat archeologisch Patrimonium

— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

r~

— Jardln botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van Belgie

— Kind en Gezin

— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen L

— Loterie nationale — Nationale Loterij

— Memorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

— Musee royal de I'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

— Musees royaux d'Art et d'Histoire — Koninktijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

— Musees royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van Belgie

Ο

— Office de Controls des Assurances — Controledienst voor de Verzekerlngen

— Office de Contrftle des Mutuality et des Unions nationales de Mutualites — Controledienst voor de Ziekenfondsen

en de Landsbonden van Ziekenfondsen

— Office de la Nalssance et de I'Enfance

— Office de Promotion du Tourlsme

— Office de Security soclale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekertieid

— Office for foreign Investors in Wallonie

— Office national d'Allocatlons familiaiea pour Travailleurs salaries — Rijksdienst voor Klnderbijslag voor Werknemers

— Office national de I'Emploi — Rijksdienst voor Arbeldsvoorziening

— Office national de Securite sociale — Rijksdienst voor soclale Zekertieid

— Office national de Securite sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekertieid

van de provinciate en plaatselljke Overheldsdiensten

— Office national des Pensions — Rijksdienst voor Pensioenen

— Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

— Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst

— Office regional bruxellois de I'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

— Office regional de Promotion de ('Agriculture et de I'Horticulture

— Office regional pour le Financement des Investissements communaux

— Office wallon de la Formation professionnelle et de I'Emploi

— Openbaar psychiatrlsch Ziekenhuis-Geel

— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

— Orchestra national de Belgique — Nationaal Orkest van Belgie

— Organisms national des Dechets radioactifs et des Matieres fissiles — Nationals Installing voor radioactief Afval Splijtstoffen

Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten Participatiemaatschappij Vlaanderen

Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

— Radio et Television beige de la &jmrnunsutefrancaise

— Regie des Batimenls — Regie der Gebouwen

— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

~ of-™iS* d'lrioendie et d'Aide medicale urgente de la Region de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk S dweer en drlngende medischa Hulp

— Q^'*k be'9e d'lnvestissement. pour les pays en developpement — Belgische Investeringsmaatschappij voor kelingslanden

— Societe d'Assainissement et de Renovation des Sites industries dans I'Ouest du Brabant wallon

— Societe de Garantie regionale

— Sociaal economtsche Raad voor Vlaanderen

— Soeiete du Logement de la Region bruxelloise et societes agreees — Brusselse Gewesteliike Huisvestmgsmaatschappij

en erkende maatschappijen

— Societe publique d'Alde a la Quallte de I'Environnement

— Soctete publique d'Admlnlstration des Batiments scolalres bruxellois

— Societe publique d'Admlnlstration des Batiments scolalres du Brabant wallon

— Societe publique d'Adminlstration des Batiments scotaires du Halnaut

— Societe publique d'Admlnlstration des Bailments scolalres de Namur

— Societe publique d'Admlnlstration des Batiments scolalres de Liege

— Societe publique d'Admlnlstration des Batiments scolalres du Luxembourg

— Soctete publique de Gestlon de t'Eau

— Socletfj wallonne du Logement et societies agr£6es

— Sofiball

— Softool

— Sofico

— Theatre national

— Theatre royal de la Monnaie — De Konlnklljke Muntschouwburg

— Toerisme Vlaanderen

"""""

— Vlaams Commlssariaat voor de Media

— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddellng en Beroepsopleiding

— Vlaams Egalisatie Rente Fonds

— Vlaamse Hogescholenraad

— Vlaamse Huisvestfngsmaatschappij en erkende maatschappijen

— Vlaamse Instelting voor technologisch Onderzoek

— Vlaamse Interuniversitalre Raad

— Vlaamse Landmaatschappij

— Vlaamse Mitleuholding

■— Vlaamse Mllieumaatschappij

— Vlaamse Onderwijsraad ■— Vlaamse Opera

— Vlaamse Radio - en Televlsieomroep

— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit — en Gasmarkt

— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

— Vlaams Fonds voor de Lastendelging

— Vlaams Fonds voor de Letteren

— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap Vlaams Informatiecentrum over Land - en Tuinbouw

— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

~ Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie - Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

— vlaams Landbouwlnvesterlngsfonds

— Vlaams Promotlecentrum voor Agro - en Visserljmarketlng

— Vlaams Zorgfonda

— Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II - ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ Οργανισμοί

Danmarks Radio

Det landsdaskkende TV2

Danmarits Natfonalbank

Sund og Baalt Holding A/S

A/S Storebaelt

A/S 0resund

0resundskonsortiet

0restadsseiskabet l/S

Byfomyelsesselskabet Kebenhavn

Hovedstadsomradets Sygehusfasllesskab

Statens og Kommunernes Indkebsservlce

Post Oanmark

Arbejdsmarkedets Tiltaegspenslon Arbejdsmarkedets Feriefond LanJmodtagernes Dyrtidsfond Naviair

Κατηγορίες

— De Almene Bollgorganisationer (οργανισμοί εργατικής κατοικίας),

— Lokale klrkellge myndigheder (τοπικές εκκλησιαστικές διοικήσεις),

— Andre forvaltningssubjekter (άλλες διοικητικές οντότητες).

Ill · ΠΉ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1. Κατηγορίες

Οι φορείς, ιδρύματα και οργανισμοί δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από το κράτος ή τα ομόσπονδα κρατίδια (Lander) ή τις τοπικές αρχές, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

1.1. Φορείς

— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (επιστημονικές ανώτατες σχολές και αναγνωρισμένες

φοιτητικές οργανώσεις),

— berufsstandige Vereinigungen (Ftechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschafispriifer-, Architekten-, Arzte- und Apothekerkammem) [επαγγελματικές ενώσεις (σύλλογοι δικηγόρων, συμβολαιογράφων, φοροτεχνικών, ελεγκτών, αρχιτε κτόνων, ιατρών και φαρμακοποιών)),

— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammem, Handwerkslnnungen,

Handwerkerschaften) [ενώσεις οικονομικού χαρακτήρα (γεωργικά επιμελητήρια, επαγγελματικό επιμελητήριο, εμπορικά

και βιομηχανικό επιμελητήρια, βιοτεχνικές επαγγελματικές ενώσεις, βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί)].

Sozlalverelcherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenverslcherungstrager) (κοινωνικές ασφαλίσεις (ταμεία

ασφαλιστικοί φορείς ατυχημάτων, ταμεία συντάξεων)],

kassenarztllche Verelnlgungen (ενώσεις ιατρών ασφαλιστικών ταμείων),

Genossenschaften und Verbflnda (συνεταιρισμοί και σύνδεσμοι).

1.2. Ιδρύματα και οργανισμοί

Τσ νομικά ττρύσωττα με μη βιομηχανικό η εμπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικά έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες, προς το γενικό συμφέρον, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

— Rechtsfahlge Bundesanstalten (ομοσπονδιακά ιδρύματα με νομική προσωπικότητα),

— Versorgungsanstalten und Studentenwerke (ταμεία προνοίας, κέντρα φοιτητικής και σχολικής μέριμνας),

— Kultur-, Wohlfahrts- und HllfsstJftungen (ιδρύματα πολιτιστικά, αρωγής και αλληλεγγύης),

2. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

Οι οντότητες με μη βιομηχανικό ή εμπορικά χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κραπκό έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες προς το γενικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των Kommunale Versorgungsunternehrnen (δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων), ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

— Gesundheltswesen (Krankenhauser, Kurmitlelbetriebe, medlzinlsche Forschungsalnrlchtungen, Unlersuchungs- un(j Tierkorperbeseitigungsanstallen) (υγειονομικοί φορείς (νοσοκομεία, θεραπευπκά κέντρα, κέντρα ιατρικής έρευνας κέντρα

κτηνιατρικού ελέγχου)],

— Kultur (affentllche Buhnen, Orchester, Muaeen, Blbllotheken, Archive, zootoglsche und botanische Garten) [πολιτι

σηκό τομέα (κρατικές σκηνές, ορχήστρες, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ζωολογικοί και βοτανικοί κήποι)),

— Soziales (Kindergarten, Klndertageshelme. Erholungselnrlchtungen. Kinder- und Jugandheime Freizelteinrichtungen,

Gemeinschafts- und Burgerttauser, Frauenhaeuser, Altershelme, Obdaqhlosenunterkdnfte) (κοινωνικό τομέα (νηπιαγω

γεία, παιδικοί σταθμοί, αναρρωτήρια, άσυλα παιδιών και νεολαίας, κέντρα αναψυχής, δημοτικές και κοινοτικές κατοικίες,

οίκοι γυναικών, γηροκομεία, καταλύματα αστέγων)),

— Sport (Sehwtrrimbader, Sportanlagen und -elnrlchtungen) (αθλητικά τομέα (κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις)],

— Sicherhelt(Feuerwehren, Rettungsdienste) [ασφάλεια (πυροσβεστική υπηρεσία, πρώτες Βοήθειες)),

— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Welterbildungseinrlchtungen. Volkshochschulen) (εκπαίδευση (κέντρα παίδευσης, κατάρησης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, λαϊκά πανεπιστήμια)],

Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (GroOforschungseinrichtungen, wissenschaftllche Gesellschaften

und

Verelne, WlssenscbaftsfOrderung) [επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη (ερευνηηκά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις,

κέντρα προαγωγής της επιστήμης)],

— Entsorgung (StraHenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitlgung) [καθαριότητα (υπηρεσίες οδοκαθαριστών απορριμμά

των και αποχετεύσεων),

— Bauwasen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tatig, Wohnraumvermittlung) [οικοδομή και κατοικία (σχέδιο πόλεων, πολεοδομία στεγαστικές επιχειρήσεις

εφόσον ενεργούν προς το κοινό συμφέρον, γραφεία εξεύρεσης κατοικίας)],

— Wlrtschaft (Wirtschaftsfordeningsgesdlschaften) (οικονομία (εταιρίες προώθησης της οικονομίας)],

— Frledhofs- und Bestattungswesen (υπηρεσίες νεκροταφείων και ταφής),

— Zusammenarbeit mit den Entwicklungslandem (Finanzlerung. technische Zusammenarbelt Entwicklungshilfe, ^u-sbildung) [συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες (χρηματοδότηση, τεχνική συνεργασία, αναπτυξιακή βοήθεια, κατάρτιση)].

IV. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατηγορίες

α) Οι δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς

β) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, σττο κρατικούς πόρους κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των ή των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51 % τουλάχιστον στο κράτος

γ) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε ιρορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σε τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, και σε υπό το στοιχείο β) νομικά πρόσωπα, ή επιχορηγούνται τακτικά από αυτά, κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ή με το καταστατικό τους ή τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 51 % του εταιρικού κεφαλαίου αυτών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

VI. ΠΉ ΓΑΛΛΙΑ Οργανισμοί

— College de France

— Conservatoire national des arts et metiers

— Observatolre de Paris

— Institut national d'hlstolre de 1'art (1NHA)

— Centre national de la recherche scienlifique (CNRS)

— Institut national de la recherche agronomique (INRA)

—■ Institut national de la sante et de la recherche medlcale (INSERM)

— Institut de recherche pour le dtiveloppement (IRD)

— Agence nationale pour I'emplol (ANPE)

— Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

— Caisse nationale d'assurance maladle des travailleurs salari6s (CNAMTS)

— Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries (CNAVTS)

— Compagnles et etablissements consufalres: chambres de commerce et d'lndustrie (CCI) chambres des metiers e) chambres d'agrioulture (εμποροβιομηχανικά, επαγγελματικά και γεωργικά επιμελητήρια)

— Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) Κατηγορίες

1. Εθνικά δημόσια ιδρύματα:

— Agences de I'eau (φορείς υδάτων)

— £coles d'architecture {αρχιτεκτονικές σχολές)

— Universites (πανεπιστήμια)

— Institute universitaires de formation des mart/es (IUFM, — παιδαγωγικές ακαδημίες)

2. Δημόσια ιδρύματα διοικητικού χαρακτήρα σε περιφερειακό, νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο

— colleges (γυμνάσια/λύκεια)

— lycees (πλήρη γυμνάσια/λύκεια)

— etablissements publics hospitallers (δημόσια νοσοκομε(α)

— offices publics d'habltations a loyer modere (OPHLM, — οργανισμοί λαϊκής κατοικίας)

3. Ενώσεις φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης

— δημόσιοι φορείς διαδημοτικής συνεργασίας

— διανομαρχιακοί και διαπεριφερειακοί φορείς

vii, ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Οργανισμοί

Enterprise Ireland (Μάρκετινγκ, τεχνολογία και ανάπτυξη επιχειρήσεων]

ForfSs (Πολιτική και συμβουλές για επιχειρήσεις, εμπόριο, τεχνολογία και καινοτομία]

Industrial Development Authority

Enterprise Ireland

FAS [Κατάρτιση για τη βιομηχανία και την απασχόληση]

Health and Safety Authority

Bord Failte Sireann [Τουριστική ανάπτυξη]

CERT (Κατάρτιση σε τουριστικά επαγγέλματα]

Irish Sports Council National Roads Authority

Udaras na Gaeltachta [Αρχή για ης ιρλανδόφωνες περιοχές] Teagasc [Γεωργική έρευνα, κατάρτιση και ανάπτυξη] An Bord Bia [Προαγωγή της βιομηχανίας τροφίμων] An Bord Glas [Προαγωγή της βιομηχανίας κηπευτικών] Irish Horseraclng Authority

Bord na gCon [Υποστήριξη και ανάπτυξη κυνοδρομιών] Marine Institute

Bord lascaigh Mhara [Ανάπτυξη αλιείας] Equality Authority Legal Aid Board

Κατηγορίες

Regional Health Boards (Περιφερειακά νοσοκομειακά κέντρα)

Hospitals and similar institutions of a public character (Νοσοκομεία και παρόμοια ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα) Vocational Education Committees (Επιτροπές τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης)

Colleges and educational institutions of a public character (Κολλέγια και εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα) Central and Regional Fisheries Boards (Κεντρικά και περιφερειακά συμβούλια αλιείας) Regional Tourism Organisations (Περιφερειακοί οργανισμοί τουρισμού)

National Regulatory and Appeals bodies (Εθνικοί οργανισμοί ρυθμίσεων και προσφυγών, π.χ, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, του χωροταξικού σχεδιασμού, κ.λπ....)

Οργανισμοί που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή την ικανοποίηση διάφορων αναγκών δημόσιων τομέων, [π.χ. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority κ.λπ.] (Οργανισμοί που έχουν συσταθεί για να εκτελούν ειδικά καθήκοντα η να πληρούν πς ανάγκες δημόσιων τομέων, —- Local Government Computer Services Board, Environmental Proteaction Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.)

Αλλοι δημόσιοι φορείς που εμπίπτουν στον ορισμό του «οργανισμού δημόσιου δικαίου» κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας. (Οι άλλοι δημόσιοι οργανισμοί που αντιστοιχούν στον ορισμό του οργανισμού δημοσίου δικαίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας),

VIII. ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Οργανισμοί

Societa «Stretto di Messina»

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo Ente nazlonate per I'aviazione civile — Ε Ν AC Ente nazionale per I'asslstenza al volo — ENAV ANAS.S.pA

Κατηγορίες

— Enti portuali e aeroportual) {λιμενικές και αερολιμενικές αρχές),

— Consorzi par le opere idrauliche (όμιλοι επιχειρήσεων για υδραυλικά έργα),

— Universita statali, gli tstitutl universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universita (κρατικά πανετπστήμια,

κρατικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, όμιλοι επιχειρήσεων για τις εργασίες χωροθέτησης των πανεπιστημίων),

Institution I pubbliche dl assistenza β di beneflcenza {δημόσια φιλανθρωπικά ιδρύματα)

tstitutl superlorl scientific! e culturall, gll osservatori astronomici, astrofislci, geoflslcl ο vulcanologici (ανώτατα

επιστημονικά και πολιτιστικά ινστιτούτα, αστεροσκοπεία, κέντρα αστροφυσικής, γεωφυσικής ή ηφαιστειολογίας), EnrJ di rlcerca θ sperlmentazlone (ερευνητικοί οργανισμοί),

Entl che gestiscano forme obbilgatorie di prevldenza e dl assistenza (φορείς που διαχειρίζονται υποχρεωτικά

συστήματα

κοινωνικής προνοίας),

Consorzi dl bonifica (όμιλοι επιχειρήσεων εγγείων βελτιώσεων),

Enti di sviluppo ο di irrigazlone (οργανισμοί ανάπτυξης ή ύδρευσης),

Consorzi per le aree Industriall (όμιλοι επιχειρήσεων για τις βιομηχανικές ζώνες),

Comunita montane (ενώσεις τοπικών αρχών ορεινών περιοχών),

Entl prepostl a servizi dl pubblico interesse (οργανισμοί κοινής ωφελείας),

Entl pubbllci prepostl ad attlvita di spettacolo. sportive, turistiche e del tempo libera (δημόσιοι οργανισμοί των οποίων

οι δραστηριότητες αφορούν τα θεάματα, τα σπορ, τον τουρισμό και τον ψυχαγωγία),

Enti cultural! β di promozione artistlca (πολιτιστικοί οργανισμοί και οργανισμοί προαγωγής των τεχνών).

IX. ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Κατηγορίες

— Etabllssements publics de I'Eztat places sous la surveillance d'un membre du gouvernement (δημόσια ιδρύματα του κράτους που εποπτεύονται από μέλος της κυβέρνησης).

— Etabllssements publics places sous la surveillance des communes (δημόσια ιδρύματα που εποπτεύονται από δήμους και κοινότητες).

Syndicate de communes cr66s en vertu de la Ιοί du 23 fevrier 2001 concernant les syndlcats do communes (ενώσεις δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν δυνάμει του νόμου της 23ης Φεβρουαρίου 2001 περί — syndicate de communes).

Χ. ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Οργανισμοί

Minislerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου)

— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Nethedands Institute for Firemen and Combat

ting calamities)

— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Netherlands Burerau for Exams of Firemen)

— Landelijk Sefectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (National institute for Selection and Education of Policemen)

— 25 afzonderlijke politieregio's (25 individual police regions)

— Stichtlng ICTU (ICTU Foundation)

Ministerie van Econorrvsche Zaken (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας)

— Stichtlng Syntens (Syntens)

— Van Swinden Laboratorium B.V. (NMi van Swinden Laboratory)

— Nederlands Meetinstituut B.V. (Nmi Institute for Metrology and Technology)

— Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Rtiimtevaart (NIVR) (Netherlands Agency for Aerospace Pro

grammes)

Stichtlng Toerlsme Recreate Nederland (TRN) (Netherlands Board of Tourism)

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the provincial governments of the

Northern

Netherlands)

Gelderse Ontwikkelingsmaatschapplj (GOM) (Gelderland Development Company)

— Overijsselse Ontwikkelingsmaatschapplj (OOM) (OOM International Business Development)

— LIOF (Llmburg Investment Development Company LIOF)

— Noordelljke Ontwikkelingsmaatschapplj (NOM)(NOM Investment Development)

— Brabantse Ontwikkelingsmaatschapplj (BOM) (Noord Brabant Development Agency)

— Onafhankelijke Post en Telecommunicate Autoritelt (Independent Post and Telecommunication Authority)

Mlnlsterie van FinanciSn (Υπουργείο Οικονομικών)

— De Nederlandse Bank N.V. (Κεντρική Τράπεζα των Κάτω Χωρών)

— Autoriteit Financiele Markten (Εποπτική αρχή των χρηματαγορών των Κάτω Χωρών)

— Pensloen- & Verzekerlngskamer (Εποπτική αρχή συντάξεων και ασφαλειών των Κάτω Χωρών)

M/n/stene van Justitie (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

— Stichtlng Reclassering Nederland (SRN)

— Stichting VEDIVO

— VoogdiJ- en gezinsvoogdlj instelllngen (Ιδρύματα κηδεμονίας και αντιλήψεως)

— Stichting Halt Nederland (SHN)

— Particullere Intematen (Ιδιωτικά οικοτροφεία)

— ParCculiefe Jeugdlnrichtingen (Αναμορφωτήριο ανηλίκων)

— Schadefonds Geweldsmisdrijven

— Centraal orgaan Opvang Asielzoekers

— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

— Landeltjke organisaties slachtoffertiulp (Εθνικές οργανώσεις αρωγής θυμάτων)

— Collage Bescherming Persoongegevens

— StJchtJng Sludiecentrum Rechtspleglng (SSR)

— Raden voor de Rechtsbijstand

— Stichting Rechtsbijstand Asiel

— Stlchtingen Rechtsbijstand

— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)

— Clara Wichman Instituut

— Tolkencentra (Κέντρα διερμηνείας)

Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij (Υπουργείο Γεαφγίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας)

— Bureau Beheer Landbouwgronden

— Faunafonds

— Staatsbosbeheer

— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding

— Universiteit Wageningen ..... Stichting DLO

— (Hoofd) productschappen

Ministerie van Qnderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Υπουργείο Παιδείας. Πολιτισμού και Επιστημών) Α. Γενική περιγραφή

— τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης,

και τα ιδρύματα ειδικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόμου Wet op de expertlseoentra

— τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά σχολεία ή ιδρύματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόμου Wet op het Voortgezet Onderwljs

— τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά ιδρύματα, κατά την έννοια του νόμου Wet Educatle en Beroepsonderwljs

— τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά σχο*ε(α, κατά την έννοια του νόμου Experimentenwet

Onderwljs

— τα χρηματοδοτούμενα πανεπιστήμια και ΑΕΙ, το Open Universiteit, και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, περί των οποίων ο νόμος Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, καθώς και τα ιδρύματα διεθνούς παιδείας. εφόσον χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το κράτος Wetenschappelijk Onderzoek

— υπηρεσίες πλαισίωσης σχολείων κατά την έννοια του νόμου Wet op het primair onderwljs ή του νόμου Wet op de experti secentra

— τα εθνικά παιδαγωγικά κέντρα, κατά την έννοια του νόμου Wet subsidlering landelijke onderwljsondersteunende

actlvftelten

— ra ραδιοτηλεοπτικά σωματεία, κατά την έννοια του νόμου Medlawet

— τα κληροδοτήματα («fondsen») κατά την έννοια του νόμου Wet op het Specifiek Cultuurbeleid

— τα εθνικά όργανα επαγγελματικής εκπαίδευσης

— τα ιδρύματα («stichtlngem») κατά την έννοια του νόμου Wet Verzelfstandlgrng Rljksmuseale Oiensten

— τα λοιπά μουσείο, που χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το ΥΠΠΕ

— οι λοιπές οργανώσεις και φορείς στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού και των επιστημών, που χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το ΥΠΠΕ

Β Ονομαστική απαρίθμηση

— Informatie Beheer Groep

— Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

— Stichtlng voor Vluchteling-Studenten UAF

~ Konlnklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

— Nederlandse organisatie voor Internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)

— Stichting Nederiands Interdisclpiinair Demografisch Instituut

— Nedertandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

— Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappeltjk onderzoek

— College van Seroep voor het hoger Onderwijs

— Vereniging van openbare bibliotheken NSLC

— Konlnklijke Bibliotheek

— Stichtlng Muziek Centrum van de Omroep

— Stichting Ether Reclame

— Stichting Radio Nederland Wereldomroep • Nederlandse Programma Stichting

— Nederlandse Omroep Stichting

— Commissariaat voor de Media

— Stichting Stlmulerlngsfonds Nederlandse Culturele Omroepprodueties

— Stichtlng Lezen

— Dienst Omroepbljdragen

— Centrum voor innovatie en opleidingen

— Bedrijfsfonds voor de Pers

— Centrum voor Innovatie van opleidingen

— Instituut voor Toetsontwlkkellng (Cito)

— Instituut voor Leerplanontwikkellng

— Landelijk Dlenstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoortichllng— Max Goote Kennlscentrum voor Beroepsonderwljs en Volwasseneneducatle

— Stichtlng Vervanglngsfonds en Bedrljfsgezondheldszorg voor het Onderwljs

— BVE-Raad

— Colo, Verenlglng kennlscentra beroepsonderwljs bedrijfsleven

— Stichtlng kwaliteitscentrum examtnering beroepsonderwljs

— Vereniging Jongerenorganlsatie Beroepsonderwljs

— Combo, Stichtlng Combinatle OnderwIjsorganisatJe

— Stichtlng Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

— Stichtlng Samenwerkende Centrales in het COPWO

— Stichting SoFoKles

— Europees Platform

— Stichting moblllteltsfonds HBO

— Nederiands Audlovisueel Archiefcentrum

— Stichting mlnderheden Televisie Nederland

— Stichtlng omroep allochtonen

— Stichtlng multlculturele Activiteiten Utrecht

— School der Poezie

— Nederlands Perscentrum

— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

— Blbllotheek voor varenden

— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzlenden

— Federabe van Nederlandse Blindenblbllotheken

— Nederlandse luister- en braillebibliotheek

— Federatie Slechtzienden- en Biindenbelang

— Bibliotheek Le Sage Ten Broek

— Doe Maar Dicht Maar

— EIHizjra

— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

— Fund for Central and East European Bookprojects

— Jongeren Onderwijs Media

Ministene van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης)

— Sociale Verzekeringsbank

— Arbeidsvoorzieningsorganisatie

— Stichting Silicose Oud Mljnwerkers

— Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

— Sociaal Economische Raad (SER)

— Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

— Centrale organisatie voor werk en Inkomen

— Uitvoeringsirtstltuut werknemers verzekerlngen

Ministerie van Verkeeren Waterstaat (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων)

— RDW Voertulg tnformatfe en toelating

— Ujchtverkeers bevelI igings organisatie (LVB)

— Nederlandse Loodsencorporatfe (NLC)

— Reglonale Loodsencorporatle (RLC)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimteiijke Ordering en Milieu (Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και ΠεριβάλΑοντος)

— Kadaster

— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

— Stichting Bureau Archltectenregister

Ministerie van Volksgezondheld, Welzijn en Sport (Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού)

— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesie (COAR)

— College ter beoordellng van de Geneesmiddelen (CBG)

— Commlssies voor gebledsaanwijzlng

— College sanerlng Ziekenhuisvoorzieningen

— Zorgonderzoek Nederland (ZON)

— Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen:

N.V. KEMA/Stichting TNO Certification College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)

— College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

— Nationaal Comite 4 en 5 mei

— Pensloen- en Uitkerlngsraad (PUR)

— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)

— Stichtlng Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygifine (SVM)

— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

— Stichtlng Sanquin Bloedvoorziening

■— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen (προβλεπόμενο στο Νόμο BIG, όρθρο 14 § 2c)

— Ziekenfondsen (Ταμεία Υγείας)

— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)

— Regionale (ndicatieorganen (RIO's) (Περιφερειακοί φορείς αξιολόγησης αναγκών).XI. EN.

XI. ΪΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

Ολοι οι οργανισμοί μη βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα που υπόκεινται στο δημοσιονομικό έλεγχο του Rechnungshof (Ελεγκτικού Συνεδρίου).

XII ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Κατηγορίες

— Institutes publicos sem caracter comercial ou industrial (δημόσιοι φορείς χωρίς εμττορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα),

— Services publico* personalizados (δημόσιες υπηρεσίες με νομική προσωπικότητα),

— Futtdacjes piiblieas (δημόσια ιδρύματα),

— Estabeleeimentus putlicos de ensino, investigacao cientifica e saude (δημόσια ιδρύματα εκπαίδευσης, επιστημονικής

έρευνας και υγείας).

XIII. ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Οι δημόσιοι ή ελεγχόμενοι από το δημόσιο οργανισμοί ή επιχειρήσεις που δεν είναι βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα. ΧΜ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

Ολοι οι μη εμπορικοί οργανισμοί των οποίων οι δημόσιες συμβάσεις υπόκεινται στον έλεγχο της εθνικής υπηρεσίας δημοσίων συμβάσεων.

XV. ΣΤΟ HNDMENO ΒΑΣΙΛΕΙΟ Οργανισμοί

— Design Council,

— Health and Safety Executive,

— National Research Development Corporation,

— Public Health Laboratory Service Board,

— Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

— Commission for the New Towns,

— National Blood Authority,

— National Rivers Authority,

— Scottish Enterprise,

— Scottish Homes,

— Welsh Development Agency,

Κατηγορίες

— Maintained schools (επιχορηγούμενα σχολεία),

— Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities, (πανεπιστήμια και κολέγια

χρηματοδοτούμενα κατά το πλείστον από άλλες αναθέτουσες αρχές),

— National Museums and Galleries, (εθνικά μουσεία και πινακοθήκες),

— Research Councils, (συμβούλια επιστημονικής έρευνας),

— Fire Authorities, (πυροσβεστικές αρχές),

— National Health Service Strategic Health Authorities, (στρατηγικές αρχές υγείας του National Health Service),

— Police Authorities, (αστυνομικές αρχές),

— New Town Development Corporations (φορείς ανάπτυξης νέων οικισμών),

— Urban Development Corporations (πολεοδομικοί φορείς).

ΦΕΚ 116

13 Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration 1 styrelse — 1 διοίκηση (τμήμα) —Υπουργείο Προσφύγων, Μεταναστών και Ενσωμάτωσης

14. Ministeriet for Fedevarer, Landbrug og Fiskeri — 9 direktorater og instltufJoner — 9 γενικές διευθύνσεις και Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Αλιείας οργανισμοί

15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Adskillige styrelser og instltutioner, Forskningscenter Rise Udvikling — Υπουργείο Επιστημών, Τεχνολογίας και og Statens uddannelsesbygninger —- Διάφοροι φορείς και Καινοτομίας οργανισμοί, μεταξύ άλλων το Εθνικό Εργαστήριο του Rlsoe

και τα Εθνικά Ιδρύματα Έρευνας και Κατάρτισης

16. Skatteminisleriet — Υπουργείο Δημοσίου Θησαυρού 1 styrelse og Instltutioner — 1 ιμήμα και διάφοροι οργανισμοί

17. Socialministeriet — Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων 3 styreler og instltutioner

οργανισμοί

3 τμήματα και μερικοί

18. Trafikminlstarlet — Υπουργείο Μεταφορών

19. Undervlsntngsmtnlsteriet — Υπουργείο Παιδείας

12 τμήματα και οργανισμοί, μεταξύ των οποίων ro 0resundsbrokonsortiet

20. 0konoml- og Erbvervsmtnisteriet — Υπουργείο Εθνι τμήματα

κής Οικονομίας και Επιχειρήσεων

3 τμήματα, 4 εκπαιδευτικά ιδρύματα και 5 άλλοι φορείς Adskillige styrelser og instltutioner — Διάφορα και οργανισμοί

ΟΙΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ

Auswartiges Amt

Bundesministerium des Innern (nurzlvile Guter)

Bundesministerium der Justlz Bundesministerium der Flnanzen Bundesministerium filr Wirtschaft und Arbeit

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών (μόνον αγαθά μη στρατιωτικής χρήσης) Ομοσπονδιακά Υπουργείο Δικαιοσύνης Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας

Bundesministerium ftlr Verbraucherschutz, Ernahrung und Ομοσπονδιακό Υπουργεία Προστασίας του

Καταναλωτή, Τρο-Landwirtschaft φίμων και Γεωργίας

Bundesministerium der verteidigung (keine militarlschen στρατιωτικής

Guter) χρήσης)

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Αμυνας (όχι αγαθά

Bundesministerium filr Famllie, Senioren, Frauen und Ju- Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωgend μένων, Γυναικών και Νέας Γενιάς

Bundesministerium for Gesundheit und Soziale Sicherheit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswe- Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Οικοδομών και Στέ-sen γης

Bundesministerium flir Umwelt, Naturschutz und Reaktor- Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας Της sicherheit Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας

Bundesministerium fur Bildung und Forschung

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας

Bundesministerium f(jr wirtschaftliche Zusammenarbeit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-und Entwicklung πτύξης

I. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

8. Υπουργείο Υγείας — Πρόνοιας

9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

12. Υπουργείο Γεωργίας

13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

14. Υπουργείο Μακεδονίας — Θράκης

15. Υπουργείο Αιγαίου

16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

18. Γενική Γραμματεία Ισότητας

19. Γενική ΓραμμεπϊκιΚοινω«κιί« Ασφαλίσεων

20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος

26. Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας

27. Οργανισμός Εργαπκής Κατοικίας

28. Εθνικό Τυπογραφείο

29. Γενικό Χημείο του Κράτους

30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας

31. Εθνικό Καττοδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

36. Πανεπιστήμιο Πατρών

37. Πανεπιοτήμιο Μακεδονίας

38. Πολυτεχνείο Κρήτης

39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο

41. AptTufeio Νοσοκομείο

42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκηοης

43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε

44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

46. Γενικά Επιτελείο Στρατού (')

47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (')

48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (1)

49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Presidencia del Gobierno Ministerie de Asuntos Exteriores Ministerio de Justicia Ministerio de Defense Ministerio de Hacienda Ministerio de Interior Ministerio de Fomento

Ministerio de Educaci0n, Cultura y Depones

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentation

Ministerio de la Presidencia Ministerio de Administraciones Publicas Ministerio de Sanidad y Consumo Ministerio de Economia Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Ciencia y Tecnoiogia

1, Υπουργεία

— Services du Premier ministre

— Ministere des affaires etrangeres

— Ministere des affaires sociales, du travail de

solidarity

— Ministere de ['agriculture, de I'alimentation, de peche et des affaires rurales

— Ministere de la culture et de ia communication

— Ministere de la defense

ΙΣΠΑΝΙΑ

Προεδρία της Κυβερνήσεως

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Αμύνης

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργείο Χωροταξικής Ανάπτυξης

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και

Αθλητισμού

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφής Υπουργείο Προεδρίας Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης Υπουργείο Υγείας και Κατανάλωσης Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Υπουργείο Περιβάλλοντος Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας

ΓΑΛΛΙΑ

— Ministere de 1'ecologie et du developpement durable

— Ministere de i'economie, des finances et de

et I'industrie la

— Υπηρεσίες Πρωθυπουργού

— Υπουργείο εξωτερικών

— Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, Εργασίας και Αλλη

λεγγύης

— Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφής, Αλιείας και Υπαίθρου

(') Μη πολεμικό υλικό περί ίου οποίου το Παράρτημα V

—Ministere de I'equipement, des transports, du fogement, du tourisme et de la mer

— Ministere de [a fonction publique, de la reforme de

I'Etat et de I'amenagement du territoire

—- Ministere de I'interieur, de la securite interieure et des

liberies locales

— Ministere de la justice

— Ministere de la jeunesse, de ('education nationals et de la recherche

— Ministire de I'outre-mer

— Ministere de la sante, de la famille el des personnes

handicapees

— Ministere des sports

() Μη πολεμικό ολικΟ.

Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας Υπουργείο Αμύνης (')

Υπουργείο Οικολογίας και Αειφΰρου Ανάπτυξης

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομη

χανίας

Υπουργείο Εξοπλισμού, Μεταφορών, Οικισμού, Τουρι

σμού και Θαλασσών

Υπουργείο Δημοσίας Διοίκησης, Μεταρρύθμισης ίου Κρά

ιους και Χωροταξίας

Υπουργείο Εσωτερικών, Εσωτερικής Ασφάλειας και Τοπι

κών Ελευθεριών

— Υπουργείο Δικαιοσύνης

— Υπουργείο Νέας Γενιάς, Παιδείας και Ερευνας

— Υπουργείο Υπερπόντιων Περιοχών

— Υπουργείο Υγείας, Οικογένειας και Αναπήρων

Υπουργείο Αθλητισμού

Ζ Εθνικά δημόσια ιδρύματα

— AcadGmie de France a Rome

— Academic de marine

— Academie des sciences d'outre-mer

— Agence centrale des organismes de securite sociale (ACOSS)

— Agence nationale pour ('amelioration des conditions de travail (ANACT)

— Agence nationale pour Amelioration de I'habitat (ANAH)

— Agence nationale pour i'indemnisation des frangais d'outre-mer (ANIFOM)

— Assemblee permanente des chambres d'agriculture (APCA)

— Bibliotheque nationale de France

— Bibliotheque nationale et universitaire de Strasbourg —- Bibliotheque publique d'information

— Caisse des depdls et consignations

Caisse nationale des auto-routes (CNA)

Caisse nationale militaire de security sociale (CNMSS)

Centre des monuments nationaux (CMN)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d'enseignement zootechnique

Centre d'etudes du milieu et de pedagogic appliquSe du ministere de I'agriculture Centre d'etudes superieures de securite sociale

Centres de formation professionals agricole Centre national d'art at de culture Georges Pompidou Centre national de la dn6matographle

Centre national d'etudes et de formation pour t'enfance Inadapt6e

Centre national d'etudes et d'experlmentation du machinisme agricole, du genie rural, des eaux et des forets

(CEMAGBEF)

Centre national des lettres

Centre national de documentation p6dagogique

Centre national des oeuvres universltalres et scolalres (CNOUS)

Centre hospitaller des Quinze-Vingts

Centre national de promotion rurale de Marmilhat

Centres d'6ducation populalre et de sport (CREPS)

Centres reglonaux des oeuvres universltalres (CROUS)

Centres regionaux de la propriety forestfere

Centre de securite soclale des travailleurs migrants

Commission des operations de bourse

Conseil supirieur de la peche

Conservatoire de t'espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire national superleur de musique de Paris

Conservatoire national sup6rreur de musique de Lyon

Conservatoire national supirieur d'art dramatique

Ecole centrale — Lyon

icole centrale des arts et manufactures

Ecole du Louvre

Ecole francaise d'archeotogie d'Athenes

Ecole francaise d'ExtrSme-Orlent

Ecole frangaise de Rome

Ecole des hautes Studes en sciences sociales

£cole nationale d'administration

Ecole nationale de I'aviation civile <ENAC)

έοοίθ nationale des Chartes

Ecole nationale d'Gquitation

Ecole nationale du genie rural des eaux et des forets (ENGREF)

Ecoles nationales d'lngenieurs

Ecole nationale d'lngenieurs des techniques des Industries agricoles et alimentaires

Ecoles nationales d'lngenieurs des travaux agricoles

Ecole nationale du genie de i'eau et de I'environnement de Strasbourg

Ecole nationale de la maglstrature

Ecoles nationales de la marine marchande

Ecole nationale de la sante publique (ENSP)

Ecole nationale de ski et d'alpinisme

Ecole nationale sup6rleure agronomique — Montpelller

Ecole nationale superieure agronomique — Rennes

Ecole nationale superieure des arts decoratifs

Ecole nationale superieure des arts et industries — Strasbourg

Ecole nationale superieure des arts et Industries textiles — Houbaix

Ecoles nationales superieures d'arts et metiers

Ecole nationale superieure des beaux-arts

Ecole nationale superieure des bibllothecalres

Ecole nationale sup6rieure de ceramlque Industrielle

Ecole nationale superieure de I'electronique et de ses applications (ENSEA)

Ecole nationale superieure des industries agricoles alimentaires

Ecole nationale superieure du paysags

Ecoles nationales veterinaires

Ecole nationale de voile

Ecoles normnles nationales d'apprentissage

Ecoles normales superieures

Ecole polytechnique

Ecole technique professionnelle agricole et forestiere de Meymac (Correze) Ecole de sylviculture — Crogny (Aube)

Ecole de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

Ecole de viticulture — Avize (Maine)

HSpital national de Saint-Maurice

Etablissement national des invalides de la marine (ENIM)

Etablissement national de blenfalsance Koenlgswarter Etablissement de mattrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) Etablissement public du mus6e et du domalne national de Versailles Fondatlon Carnegie Fondatlon Slnger-Pollgnac

Fonds d'action et de soutien pour {'integration et la lutte contra les discriminations

Institut de I'Glevage et de medecine vitirinalre des pays tropicaux (IEMVPT)

Institut frangais d'archeologie orientate du Caire

Institut francais de I'environnement

Institut geographlque national

Institut Industrie! du Nord

Institut national agronomique de Paris-Grignon

Institut national des appellations d'origine (INAO)

Institut national d'astronomle et de gdophysique (INAG)

Institut national de la consommation (INC)

Institut national d'education populalre (INEP)

Institut national d'etudes demographiques (INED)

Institut national des jeunes aveugles — Paris

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds ~ Chambery

Institut national des jeunes sourds — Metz

Institut national des jeunes sourds — Paris

Institut national du patrimotne

Institut national de physique nucleaire et de physique des particules (I.N2.P3)

Institut national de la propri6te industrielle

Institut national de recherches archeclogiques preventives

Institut national de recherche p6dagogique (INRP|

Institut national des sports et de l'6ducation physique

Instituts nationaux polytechniques

Institute nationaux des sciences appliquees

Institut national superieur de chimie industrielle de Rouen

— Institut national de recherche en informatlque et en automatique (INRIA)

— Institut national de recherche sur les transports et leur securite (INRET3)

— Institute regionaux d'administrarjon

— Institut superieur des materiaux et de la construction rnecartique de Saint-Ouen

— Musee Auguste-Rodin

— Musie de I'armee

— Musee Gustave-Moreau

— Musee du Louvre

— Musie du quel Branly

— Musee national de la marine

— Musee national J.-J.-Henner

— Musee national de la Legion d'honneur

— MusSum national d'hlstoire naturelle

— Office de coop0ration et d'accueil universitaire

— Office francais de protection des refuglfis et apatrides

— Office national de la chasse et de la faune sauvage

— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

— Office des migrations Internationales (OMI)

— Office universitaire et culture! francais pour I'Algerie

— Palais de la deoouverte

— Pares nationaux

— Syndicat des transports parisiens d'lle-de-France

— Thermes nationaux - Afx-les-Bains

3. Άλλος εθνικής δημόσιος οργανισμός

— Union des groupements d'achats publics (UGAP)

ΡΛΑΝΔΚ

President's Establishment

Houses of the Oireachtas and European Parliament Department of the Taoiseach Central Statistics Office

(Προεδρία της Δημοκρατίας) [Κοινοβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο) (Γραφείο Πρωθυπουργού) (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία)

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Civil Service Commission

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor's Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment and Local

Government Department of Education and Science

Department of Communications, Marine and Natural Resources

Department of Agriculture and Food Department of Transport Department of Health and Children Department of Enterprise, Trade and Employment Department of Arts, Sports and Tourism Department of Defence Department of Foreign Affairs Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs

Arts Council National Gallery

(Υπουργείο Οικονομικών)

(ΓεΛηκό Λογιστήριο του Κρότους)

(Υπηρεσία Δημόσιων Εσόδων)

(Υπηρεσία Δημόσιων Έργων)

(Χημείο του Κράτους)

(Γενικό Επιτροπάτο Δικαιοσύνης)

(Γενική Εισαγγελία)

(Υπηρεσία Αποτιμήσεων)

(Επιτρεπτστο Δημοσιοϋπαλληλικού Σώματος)

(Διαμεσολαβητής)

(Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου του Κράτους)

(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης του ώκαίου)

(Υπηρεσία Δικαστηρίων) (Υπηρεσία Φυλακών)

(Εττιτροττάτο Δωρεών και Κληροδοτημάτων) (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

(Υπουργείο Παιδείας και Ετηστημων)

(Υπουργείο Συγκοινωνιών, Θαλάσσιων και Φυσικών

Πόρων)

(Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων)

(Υπουργείο Μεταφορών)

(Υπουργείο Υγείας και Παιδιών)

(Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης)

(Υπουργείο Τεχνών, Αθλητισμού και Τουρισμού)

(Υπουργείο Αμύνης)

(Υπουργείο Εξωτερικών)

(Υπουργείο Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων)

(Υπουργείο Κοινοτικών Υποθέσεων, Υπαίθρου και Ιρλανδόφω-νων Περιοχών)

(Συμβούλιο

Τεχνών) (Εθνική

Πινακοθήκη)

ΙΤΑΛΙΑ

I. Αγορόστριες οντότητες

I. Presidenza del Conslglio dei Ministri 1 Ministere degli Affari Esteri

3. Ministero deirinterrio

4. Ministero delta Giustlzia

5. Ministero delta Difesa

6. Ministero dell'Economia e delta Finanze

7. Ministero dalle Attivita Produttive

8. Ministero delle Comunicazioni

S. Ministero delle Politiche agricole e forestall 10. Ministero deH'Ambiente e tutela del Territorio

II. Ministero delle Infrastructure e Transport!

12. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

13. Ministero deila Salute

14. Ministero delHstruzione, Universita e Ricerca

15. Ministero per i Beni e le attivita cultural! (') Μηττολεμχόυλκΰ.

Προεδρία Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Δικαιοσύνης Υπουργείο Αμυνας (1)

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Υπουργείο Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

Υπουργείο Επικοινωνιών

Υπουργείο Γεωργικής και Δασικής Πολιτικής

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξικής

Μέριμνας

Υπουργείο Υποδομής και Μεταφορών Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Πολιτικών Υπουργείο Υγείας

Παιδείας, πανεπιστημίων και Επιστημονικής Έρευνας

Υπουργείο Πολιτιστικών Αγαθών και Δραστηριοτήτων

2. Άλλος εθνικός δημόσιος οργανισμός:

£°,ϋ?ΙΡν S.P?,i (ΠύΡ°"0ί Δημόσιων Πληροφορικών Υπηρε- CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) αιών) ()

(') Ο εν λόγω εθνικός δημόσιος οργανισμός ενεργεί ως δημόσιος φορέας προμηθειών νια όλα ία Υπουργεία και κατόπιν αιτήματος -yinrtMr; οημοαιες οντότητες. Βάσει συμβάσεως ή συμφωνίας — πλαίσιο.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

1. Ministere de I'Agriculture, de la Viticulture et du

Developpement rural; Administration des services

techniques de I'agriculture)

2. Ministere des Affaires 6trangeres, du Commerce exterieur, de la Cooperation et de la Defense: Armee.

3. Ministere de I'Educalion nationale, de la Formation

professionnelle et des Sports: Lycees d'enseignement

secondaire et d'enseignement secondare technique.

4. Ministere de I'Environnement: Administration de I'environnement.

5. Ministere d'Etat, departement des Communications:

Entreprise des Ρ et Τ (Postes seulement).

6. Ministere de la Famille, de la Solidarite sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de I'Etat, Homes

d'enfants.

1. Υπουργείο Γεωργίας, Αμπελουργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου: Διοίκηση Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργίας

2. Υπουργείο Εξωτερικών, Εξωτερικού Εμπορίου, Σύνεργα·

αίας και Αμυνας: Στρατός

3. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Επαγγελματικής Κατάρτι

σης και Αθλητισμού: γενικά και τεχνικά λύκ

4. Υπουργείο Περιβάλλοντος: Διοίκηση Περιβάλλοντος

5. Υπουργείο Επικρατείας, τμήμα Επικοινωνιών: Επιχείρηση

ΤΤΤ (μόνο τα ταχυδρομεία)

6. Υπουργείο Οικογένειας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

Νέας Γενιάς: Κρατικά Γηροκομεία και Ιδρύματα Παιδιών

7. Ministere de la Fonction publique et de la R6formo administrative: Centre informatlque de i'Etat, Service central des imprimes et des fournitures de bureau de r'Etat

7. Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης κα Μεταρρύθμισης του Κρατικού ΜηχοτνισμοΟ: Κέντρο Μηγ^τνοργΰνωοης του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία Εντύπων και Αναλωοτμων Γραφείου του Κράτους

θ. Ministere de la Justice: Etablissements penitential res. β. Υπουργείο Δικαιοσύνης: Σωφροντσπκά Καταστήματα

9. Ministere de I'lnterieur: Police grand-ducale. Service national de la protection civile,

10. Ministere des Travaux publics: Administration des batiments publics; Administration des ponts et chausseea.

9. Υπουργείο Εσωτερικών: Εθνική Αστυνομία, Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

10. Υπουργείο Δημόσιων Έργων: Διοίκηση Δημόσιων Κτιρίων, Διοίκηση Οδοποιίας και Γεφυροποιίας

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Ministerie van Algemene Zaken (Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Κυβερνητικής Πολιτικής)

— Rljksvoorlichtingsdrenst: (Εθνική Υπηρεσία Ενημέρωσης)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrljksrelaties (Υπουργείο Εσωτερικών)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

— Agentschap InforrnatievoorzienJng Overheidspersoneel (IVOP) (Οργανισμός Πληροφοριών Κρατικού Προσωπικού)

— Centrale Archiefcelectiedienst (CAS) (Κεντρική Υπηρεσία Επιλογής Αρχείων)

— Algemene Inlichtingen- en Velligneidsdlenst (A1VD) (Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας)

— BehBsrorganlsaile GBA (Οργανισμός Στοιχείων Προσωπικού και Ταξιδιωτικών Εγγράφων)

— Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ίΤΟ) (Οργανισμός Τεχνολογίας Πληροφοριών

και . Επι κοινωνιών)

— Korps LandelijkePotitiediensten (Σώμα Εθνικών Αστυνομικών Υπηρεσιών) Ministerie van Bultenlandse Zaken (Υπουργείο Εξωτερικών)

— Directoraat Generaai Regiobeleid en Consulate Zaken (DGRC) (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής KOj Προξενικών Υποθέσεων}

— Directoraat General Politieke Zaken (DGPZ) (Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων)

— Directoraat Generaai Intemationafe Samenwertting (DGIS) (Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας)

— Directoraat Generaai Europese Samenwerktng (DGES) (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Συνεργασίας)

— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Κέντρο Προώθησης Εισαγωγών αττό AvcmτuσσόJJεvες Χώρες)

— Centrale dtensten ressorterend onder P/PIvS (υττοστηρικτικές υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα Π στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα)

— Buitenfandse Posten (ieder afzonderlijk) (κάθε μίο διπλωματική αποστολή στο εξωτερικό)

Ministerie van Defensie (Υπουργείο Άμυνας)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

— Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Διυπηρεσιακό Αρχηγείο Υποατηρικτικών Υπηρεσιών)

— Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Οργανισμός Τηλεματικής Εθνικής Αμυνας]

Centrale dlrectle van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Κεντρική Διεύθυνση Υποδομής ΥΕΘΑ)

— De afzonderfijke reglonale dlrectles van de Dienst Gebouwen, Werken en Terrainen {Περιφερειακές Διευθύνσεις

ΥττοδομήςΥΕΦΑ)

— Dlrectle Materieel Konlnklijke Marine (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικού Ναυτικού)

— Dlrectle Materieel Koninkll|ke Landmacht (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικού Στρατού)

— Dlrectle Materieel Koninklijke Luehtmacht (Διεύθυνση Υλικού βασιλικής Αεροπορίας)

— Landelijk Bevoorradlngsbedrijf Konlnklijke Landmacht (LBBKL) (Εθνικός Οργανισμός Εφοδιασμού Βασιλικού Στρατού)

— Defensie Pijpleidlng Organisatie (DPO) (Οργανισμός Αγωγών ΥΕΘΑ)

— Loglstiek Centrum Konlnklijke Luehtmacht (Κέντρο Επιμελητείας Βασιλικής Αεροπορίας)

— Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Φορέας Συντήρησης Βασιλικού Ναυτικού)

Ministerie van Economische Zaken (Υπουργείο Εθνικής Οικονομ(ας)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

— Centraal Bureau voor de Statistiek (CSS) (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία)

— Centraal Planbureau (CPB) (Κεντρικό Γραφείο Σχεδιασμού)

— Bureau voor de Industrlele Elgendom (ΒΙΕ) (Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)

— Senter (Senter)

— Staatstoezicht op de Mljnen (SodM) (Κρατική Εποπτεία Ορυχείων)

— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού)

— Economlscne Voortlchtingsdienst (EVD) (Οργανισμός Προωθήσεως Εξαγωγών)

— Nederlandse Ondememing voor Energle en Milieu BV (Novem) (Ολλανδική Επιχείρηση Ενέργειας και Περιβάλλοντος)

— AgenSschap Telecom (Αυτόνομος Οργανισμός Τηλεπικοινων<ών)

Ministerie van Financier! (Υπουργείο Οικονομικών)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

— Belastingdienst Automatlseiingscentrum (Κέντρο Μηχανοργάνωσης Φόρων)

— Belastingdienst (Διοίκηση Φόρων και Τελωνείων):

— de afzonderlijke DirecBes der RijksbelasBngen (οι επί μέρους Διευθύνσεις της Διοίκησης Φόρων και Τελωνείων ανύ τη χώρα)

— Fiscale Inlichlingen- en Opsporingsdienst [incl. Economische Controls dienst (ECD)] [Υπηρεσία Φορολογικών

Πληροφοριών και Ερευνών (συμπεριλ. της Υπηρεσίας Οικονομικού Ελέγχου)]

— Belastingdienst Opleidingen (Κέντρο Κατάρτισης της Διοίκησης Φάρων και Τελωνείων)

— Dienst der Domeinen (Υπηρεσία Κρατικής Περιουσίας)

Ministerie van Justitle (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

— Dienst Justitiele Inrichingen (Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων)

— Raad voor de Kinderbescherming (Συμβούλιο Προστασίας Ανηλίκων)

— Centraal Justitie Jncasso Bureau (Κεντρική Υπηρεσία Είσπραξης Χρηματ«ών Ποινών)

— Openbaar Ministerie (Γενική Εισαγγελία)

— ImmigraUe en Natural Isatiedlenst (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης)

— Nederlands Forenslsch Instituut (Ολλανδικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο)

— Raad voor de Rechtspraak (Συμβούλια Νομολογίας)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en VlsseriJ (Υπουργείο Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

— Agentschap Landelljke Service bij Regelingen (LASER) (Εθνική Αυτόνομη Υπηρεσία Εφαρμογής Κανονισμών)

— Agentschap Plantenziekte kundlge Dienst (PD) [Αυτόνομη Υπηρεσία Φυτοπροστασίας (Agency)]

— Algemene Inspecftedienst (AID) (Γενική Υπηρεσία Επιθεωρήσεων)

— De afzonderiijke Regionale Beleldsdirecties (Οι επί μέρους Περιφερειακές Διευθύνσεις Πολιτικής)

— Agentschap Bureau Hefflngen (Αυτόνομο Γραφείο Παρακρατημάτων)

— Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Υπηρεσία Αειφόρου Αναπτύξεως της Υπαίθρου)

— De afzonderiijke reglonale Beleldsdirecties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

— Inspectle van het Onderwijs (Επιθεώρηση ΠαιόεΙας)

— Inspecie Cultuurbezit (Επιθεώρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

— Centrale Financier Instellingen (Κεντρικός Οργανισμός Χρηματοδότησης Ιδρυμάτων)

— Nationaal archlef (Εθνικά Αρχεία)

— Rijksdienst voor de arctieologie (Κρατική Επιθεώρηση Αρχαιολογίας)

— Rijksarchiefinspectie (Επιθεώρηση Γενικών Αρχείων του Κράτους)

— Advlesraad voor Wetenschaps- en Technoiogiebeleid (Συμβουλευτικό Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής

Πολιτικής)

ΦΕΚ 116

— Onoerwijsraad (Συμβούλιο Παιδείας)

— Rijkslnstltuut voor Oorlogsdocumentatle (Ολλανδικό Εθνικό Ίδρυμα Πολεμικής Τεκμηρίωσης)

— Instituut Coilectie Nederland (Ολλανδικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

— Raad voor Cultuur (Συμβούλιο Πολιτισμού)

— Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Εθνική Υπηρεσία Φροντίδας Μνημείων)

— Rijksdienst Oudtieidkundig Bodemonderzoek (Εθνική Υπηρεσία Αρχαιολογικής Κληρονομιάς)

Ministerie van Soclale Zaken en Werkgelegenheid (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Υπουργείο Συγκοινωνιών, Δημόσιων Εργων και Διαχείρισης Υδάτων)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

— Directoraat-Generaal Luchtvaart (Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας)

Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Γενική Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών) Directoraat-Generaal Personenvervoer (Γενική Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών) Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Γενική Διεύθυνση ΔημόσιωνΈργων και Διαχείρισης Υδάτων)

— Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rl|ks Waterstaat (Κεντρικό Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υόύτων)

— De afzonderiijke reglonale directles van Rijkswaterstaat (οι επί μέρους περιφερειακές διευθύνσεις της Γενικής

Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων)

— De afzonderiijke speclallstische diensten van Rijkswaterstaat (οι επί μέρους εξειδικευμένες υπηρεσίες της Γενικής

Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) Directoraat-Generaal Water (Γενική Διεύθυνση Υδάτων)

Inspecteur-Generaal, Inspectie Vetkeer en Waterstaat (Γενικός Επιθεωρητής, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και

Διαχείρισης

ΥΤίάιων)

— Divlsle Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Πολιπκής Αεροπορίας T0U Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων)

— Dlvlsla Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Μεταφορών του Γενικού

Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων)

— Divlsle Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Ναυτιλίας του Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων)

Centrale Diensten (Κεντρικές Υπηρεσίες)

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Βασιλικό Ολλανόικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο)

Ministerie van Volkshuisvesting. Rulmtelljke Ordenlng en Milieubeheer (Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

— Directoraat-Generaal Wonen (Γενική Διεύθυνση Οικισμού)

— Directoraat-Generaal Ruimte (Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας)

— Directoraat General Milieubeheer (Γενική Διεύθυνση Προστασίας του Περιβάλλοντος)

— Rijksgetjou»«ndlenst (Οργανισμός Κρατικών Κτιρίων)

— VROM Inspectie (Επιθεώρηση)

Ministerie van Volksgeiondheid. Welatljn en Sport (Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού)

— Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού)

— Inspectie Gezondheidsbescherming, waren en Veterinaire Zaken (Επιθεώρηση Προστασίας της Υγείας Εμπορευμάτων

κοι Κτηνιατρικών θεμάτων)

— Inspectie Gezondheidszorg (Επιθεώρηση Μέριμνας για την Υγεία)

— Inspectie Jeugdrtulpvertening en Jeugdoescherming (Επιθεώρηση Προστασίας και Αντιλήψεως των Νέων)

— Rijksinstjhiut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Εθνικό Ίδρυμα Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος)

— Sociaal en Cultures! Planbureau (Γραφείο Κοινωνικοπολιιτσηκού Σχεδιασμού)

— Agentschap tb.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Οργανισμός Αξιολόγησης φαρμάκων)

Tweede Kamer der Staten-Generaal (Κάτω Βουλή)

Eerste Kamer der Staten-Generaal (Ανω Βουλή)

Raad van State (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Algemene Rekankamer (Ελεγκτικό Συνέδριο)

Nationale Ombudsman (Εθνικός Διαμεσολαβητής)

KanselariJ der Nederlandse Orden (Καγκελαρία Ολλανδικών Ταγμάτων)

Kabinet der Konlngln (Ιβιαίτερο Γραφείο της Βασίλισσας)

1. Bundeskanzleramt Ομοσπονδιακή Καγκελαρία

2. Bundesministerium fur auswartige Angelegenheiten Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών

3. Bundesministerium far Blldung, Wissenschaft und και Kultur

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών

Πολιτι4. Bundesministerium far Flnanzen

5. Bundesministerium filr Gesundhelt und Frauen

6. Bundesministerium fUr Inneres

7. Bundesministerium fUr Justiz

8. Bundesministerium fur Landesverteidigung

σμου

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και Γυναικών Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας,

9. Bundesministerium filr Land- und Forstwirtschaft, Προστασίας

Umweltschutz und Wasserwirtschaft Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτων

10, Bundesministerium filr soziale Slcherhelt, Generatio-Αστραλκτεων,

nen und Konsumentenschutz

11. Bundesministerium fQr Verkehr, Innovation und Tech-Καινοτομίας

nologie Τεχνολογίας

Ομοσπονδιακό Υπουργείο και Προστασίας των Καταναλωτών

Ομοσπονδιακό Υπουργείο

Κοινωνικών Γενεών

Συγκοινωνιών, και

12. Bundesministerium for Wirtschaft und Arbeit

13. Bundesamt ftlr Elch- und Vermessungswesen

14. Osterreichisches Forschungs- und Pmfzentrum Arse-G.m.b.H.

nal Gesellschaft m.b.H

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας Ομοσπονδιακό Γραφείο Μέτρων και Σταθμών

Αυστριακό Κέντρο Ερευνών και Δοκιμών Arsenal

15- BundesprUfanstalt f(ir Kraftfahrzeuge lb. Bundesbeschaffung G.m.b.H. 17. Bundesrechenzentrum G.m.b.H,

Ομοσπονδιακός Φορέας Ελέγχου Οχημάτων Ομοσπονδιακή Εταιρία Προμηθειών G.m.b.M. Ομοσπονδιακό Κέντρο Μηχανοργάνωσης G.m.b.H.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Presidencia do Conseiho de Ministros:

Προεδρία Κυβερνήσεως

Karajaoikeudet — tingsratter Halli π to-oikeude t -fCrva I tnlngsdoms tolar

Markklnaoiksus — Marknadsdomstolen Tyotuomloistuln — Arbetsdom stolen Vakuutusolkeus — FOrsakringsdomslolen Vankeinholtolaltos — Fangvardsvasendet OPETUSMINISTERlO — UNDERVISNINGS MINISTERIET Opetushallitus — Utblldnlngsstyrelsen Valtion elokuvatarkastamo — Staters filnigransknlngsbyra PUOLUSTUSMINISTERIO

— FORSVARSMINISTERIET PLOlustusvoimat C) — Forsvarsmakten SISAaSIAINMNISTERiO — INRIKESMINISTERI ET Vaestflrekisterlkeskus — Befolkningsregistercentraien Keskusrikospolilsi — Centralkrlminalpollsen Lllkkuva poliisi — RBrligo pollsen Rajavartiolaitos (') — Gransbevaknlngsvasendet SOStAALI- JA TERVEYSMINISTERIO

TyOttomyysturvalautakunta — Arbetsloshetsnamnden Tarkastuslautakunta — PrOvningsnamnden Laakelaitos —

Lakemedelsverket

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus —

Rattsskyddscen-tralen tor halsovirden

Tapaturmavirasto — Olycksfallsverket

Sateilyturvakeskus — Stralsakerhetscenlralen

TYOMINISTERIO — AReETSMINISTERIET

Valtakunnansovittelijain toimisto -Riksf6rlikningsman-nens byra

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset

— Statllga forlaggnlngar for asylsokande

Tyoneuvosto — ArbetsrSdet i Finland ULKCASIAINMINISTERIO — UTRIKES MINISTERIET VALTIOVARAINMINISTERlO — FINANSMINiSTERIET Valtiontalouden tarkastusvirasto — Statens revisionsverk

Vattiokonttori — Statskontoret

Valtion tysmarkktnalaitos — Statens

arbetsmarknadsverk

Veroballlnto — SkattefOrvaltningen

Πρωτοδικεία Διοικητικά Δικαστήρια

Tullilaltos — Tullverket

Valtion vakuusrahasto — Stalsgarantifonden YMPARISTOMINISTERiO—MIUOMINISTERIET

Εμττοροδικείο Εργοβκείο Ασφαλε«6κεΙο Διεύθυνση Σωφρονισμού ΥΠΟΥΡΓΕϋ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας

Κρατικό Γραφείο Χαρακτηρισμού Κινημ^ειγραφικών Ταινιών

ΥΓ»ΥΡΠΜ ΑΜΥΝΑΣ Ένοπλες Δυνάμεις ΥΓτΟΥΡΓΒΟ ΕΣΩΊΈΡΚΩΝ Κέντρο Μητρώων Πληθυσμού Κεντρική Αστυνομία Διώξεως Εγκλήματος Κεντρική Αστυνομία Τροχαίας Κινήσεως Συνοριακή Φρουρά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Γραφείο Προσφυγών Ανεργίας

Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο (') Μη πολεμικό υλικό.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Εθνική Ιατροδικαστική Αρχή

Γραφείο Αποζημίωσης Ατυχημάτων Αρχή Προστασίας από Ακτινοβολίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εθνικό Γραφείο Συνδιαλλαγής

Κρατικές εγκαπιστύσεις ιιποδοχής αιτούντων άσυλο

Φινλανδικό Συμβούλιο Εργασίας ΥΓΊΟΥΡΓΕΚ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ YTOYPTErOOKONCMIKflN Ελεγκτικό Συνέδριο Δημόσιο Ταμείο Κρατικό Εργοδοτικό Γραφείο Υπηρεσία Δημόσιων Εσόδων Τελωνεία

Κρατικό Ταμείο Εγγύησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΟΒΑΛΛΟΝΤΌΣ ΣΟΥΗΔΙΑ

A ien for de frfa konsterna

Alkoholinspektionen

Alkoholsortimentsnamnden

Allmanna pensionsfonden

Allmanna reklarnationsnamnd

Ambassadar

Arbetsdomstolen

Arbeisglvarverk, statens

Arbetslivsfonden

Arbetslivsinstitutet

Arbetsmarknadsstyrelsen

Arbetsmiljdfonden

Arbetsmiljainstitutet

ArbetsmiljOnamnd, statens

Arbetsmiljoverket

Arkitekturmuseet

Arrendenamnder (12) Β

Banverket

Bamombudsmannen

Beredning for utvardering av medicinsk metodik, statens

Besvarsnamnden fc-r raitshjatp Biografbyri, statens Biografiskt lexikon, svenskt Birgittaskolan

Blekinge tekniska hogskola Bokforingsnamnden Bostadskreditnamnd, statens (BKN) Boverkel

Brottsforebyggande radet

Brottwfferrnyndigheten

Brottsshadenamnden

Byggforsknlngsradet

Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών

Επιθεώρηση ΟνΏΤτνεύματος

Συμβούλια Οινοπνευματωδών Προϊόντων

Γενικό Ταμείο Συντάξεων

Γενικό Συμβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών

Πρεσβείες

Εργοδικείο

Κρατικός Φορέας Δημοσίων Υπαλλήλων

Ταμεία Ζωής Εργαζομένων

Ίδρυμα Ζωής Εργαζομένων

Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας

Ταμείο Περιβάλλοντος Εργασίας

Ίδρυμα Περιβάλλοντος Εργασίας

Συμβούλιο Περιβάλλοντος Εργασίας Δημοσίων

Υπαλλήλων

Αρχή Περιβάλλοντος Εργασίας Μουσείο Αρχιτεκτονικής

Περιφερειακά Δικαστήρια Μισθωτικών Διαφορών (12)

Εθνικοί Σιδηρόδρομοι

Γραφείο Διαμεσολαβητή Παιδιών

Συμβούλιο Αξιολόγησης Τεχνολογίας Μέριμνας για την Υγεία (κρατικό)

Επιτροπή Προσφυγών Νομικής Αρωγής

Εθνικό Συμβούλιο Λογοκρισίας Κινηματογραφικών

Ταινιών

Σουηβικΰ Βιογραφικό Λεξικό Σχολή Birgitta

Τεχνολογικό Ινστιτούτο Blekinge

Συμβούλιο Λογισπκών Προτύπων

Εθνικό Ταμείο Εγγύησης Στεγαστικών Δανείων

Εθνικό Συμβούλιο Οικισμού

Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης του Εγκλήματος

Αρχή Αρωγής Θυμάτων Εγκλήματος

Αρχή Αποζημίωσης Ζημιών λόγω Εγκλήματος

Συμβούλιο Οικοδομικής Ερευνας

Centrals forsOksdjursnamnden Centrala studiestodsnamnden Centratnamnden for

r~

Danshogskolan Datatnspektionen

Delegationen for utlflndska investeringar Sverige, ISA

Departementen Domstalsverket DramaHska

Γ

Ekeskolan

Ekobrottsmyndlgheten

Ekonomistyrningsverket

EtsSkerhetsverket

Energlmyndigheten,

statens EU/FoU-radet

Exportkreditnamnden

Exportrad, Sveriges

Fastighetsmaklarnamnden

Fastlghetsverk, statens

Fide i komm issn a rnnden

Flnanslnspektlanen

Fiskeriverket

Flygnnedicincentrum

Ftygtekniska forsoksanstalten

Folktiaisoinstitut,statens

Fonden for fukt- ocfi mOgelskador

Forskningsridet for miljo, areella nartngar och samhSM-sbyggande, Formas

F ort ifikations verket

Forlikningsmannaexpedition, statens FOrsvarets forsknlngsanstalt

Κεντρική Επιτροπή Πειραματόζωων Εθνικό Συμβούλιο Υποτροφιών Κεντρικό Συμβούλιο Κτηματολογίου

Ανωτάτη Σχολή Χορού Επιθεώρηση Δεδομένων

Οργανισμός Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων (Invest In Sweden Agency, ISA)

Υπουργεία

Διοίκηση Δικαστηρίων Δραματική Σχολή

Σχολή Eke

Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος Αρχή Οικονομικής Διαχείρισης Συμβούλιο Μλεκτρολογικής Ασφάλειας Εθνικός Οργανισμός Ενέργειας Συμβούλιο ΕΕ/Ε8Α

Οργανισμός Εγγύησης Εξαγωγικών Πιστώσεων Σουηδικό Συμβούλιο Εξαγωγικού Εμπορίου

FOrsvarets materielverk

FOrsvarets radioanstalt

Forsvarshistoriska museer, statens

Σώμα Εποπτείας Κτημο^ϊμεοτιτών Εθνικό Συμβούλιο Ακινήτων Συμβούλιο Κληροδοτημάτων Χρηματοοικονομική Επιθεώρηση Εθνικό Συμβούλιο Αλιείας ΑεροΚπρικό Κέντρο Ίδρυμα Αεροναυτικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Δημόσιας Υγείας Ταμείο Αρωγής ΜίΓψότ^οκτητών

FoTsvarahogskolan FOrsvarsmakten Ffl raflkring skassorn a (21)

Genteknlknamnden

Geologiska undersokning, Sveriges

Geotekniska institut, statens

Glftlnfofmatlonscentralen

Glesbygdsverket

Grafiska institutet och institutet for hog kommunika-tion- och reklamutbildning

Granskningsnamnden for radio och TV

7™

Handelsflottans kultur- ooh fritidsrad Handelsflottans pensionsanstalt Handikappombudsmannen Handikapprad, statens Haverikommission, statens Historiska museer, statens Hjaipmedelsinstitutet Hovratterna (6) Hyresnamnder (12) Haktena (30)

Halso- och sjukvardens ansvarsnamnd HOgskolan Dalarna Hogskolan i Boras

Συμβούλιο Περιβαλλοντολογικών, Γεωπονικών Χωροταξικών Ερευνών

Εθνική Εφορία Οχυρώσεων

Εθνική Υπηρεσία Συνδιαλλαγής

Κέντρο Ερευνών Εθνικής Αμυνας

Εφορία Υλικού Πολέμου

Εφορία Στρατιωηκών Ραδιοεπικοινωνιών

Εθνικά Πολεμικά Μουσεία

Ανωτάπτ, Σχολή Πολέμου

Ένοπλες Δυνάμας

Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(21)

HOgskolan i GSvIe

HOgskolan i Halmstad

HOgskolan i Kalmar

HOgskolan i Kartskrona/Ronneby

HOgskolan i Kristianstad

HOgskolan i SkOvde

HOgskolan i Trollhsttan/Uddevaila

HOgskolan pi Gotland

Hogskoleverket

HOgsta domstoten

Συμβούλιο Γονπδιακής Τεχνολογίας Εθνική Γεωοατική Υπηρεσία Εθνικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο Κέντρο Δηλητηριάσεων

Εθνικός Οργανισμός Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Ινστιτούτο Γραφικών Τεχνών και Ανώτατη Σχολή Επικοινωνίας και Διαφήμισης

Εθνική Επιτροπή

ΡαδΊοπ(λεόοσσης Πανεπιστήμιο

Goteborg

Inspektionen fOr strategiska produkter

Institut for byggnadsforskning, statens

Institut for ekologisk hallbarhet, statens

Institut for kommunikationsanalys, statens

Institut for psykosocial miljomedicin, statens

Institut for sarskilt utbildningsstod

Institutet ffir arbetsmarknadspolitisk utvardering

Institutet for rymdfysik

Institutionsstyrelse, Statens

Insattnigsgarantinamnden

Integrationsverket

Internationella adoptionsfrAgor, Statens namnd f&r Internationelia programkontoret far

utbildningsomridet

J

Jordbruksverk, statens Justitiekanslern

jamstalidhetsombudsmannen

Εφετεία (6)

Περιφερειακά Δικαστήρια Μισθωτικών Διαφορών (12)

Δικαστικές Φυλακές (30)

Επιτροπή Ιατρικής Ευθύνης

Ανωπίτη Σχολή Dalarna

Ανωτάτη Σχολή Boras

Ανωτάτη Σχολή Gavle

Ανωτάτη Σχολή Halmstad

Ανωτάτη Σχολή Kaknar

Ανωτάτη Σχολή Karlskrona/Ronneby

Ανωτύτη Σχολή Kristianstad

Ανωτάτη Σχολή SkOvde

Ανωτάτη Σχολή Trollhattan/Uddevalla

Ανωτάτη Σχολή Gotland

Εφορία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανώτατο Δικαστήριο

Οίκος Ναύτου

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

Διαμεσολαβητής Θεμάτων Αναπηρίας

Εθνικό Συμβούλιο Αναπήρων

Εθνικό Ίδρυμα Διερεύνησης Ατυχημάτων

Εθνικά Ιστορικά Μουσεία

Ίδρυμα Βοηθημάτων Αναπήρων

Κ

Kammarkotlegiet

Kammarrattema (4)

Karlstads universitet

Karolinska Institutet

Kemikalieinspektionen

Kommerakollegium

Koncessionsnamnden for miljoskydd

Konjunkturinslitutet

Konkurrensverket

Konstfack

KonsthOgskolan

Konstmuseer, statens

KonstnaTsnamnden

KonstrSd, statens

Konsulat

Konsumentverket

Kriminaltekniska laboratorium, statens Kriminalvardens regionkanslier (4)

Ανωτάτη, Σχολή Σωματικής Αγωγής Στοκχόλμης

Επιθεώρηση Στρατηγικών Προϊώντων

Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας

Εθνικό Ιδρυμα Οικολογικής Αειφορίας

Εθνικό Ίδρυμα Συγκοινωντολογικών Αναλύσεων

Εθνικό Ιδρυμα Ψυχοκοινωντκής Ιατρικής

Εθνικό Ιδρυμα Ειδικής Εκτταιδευηκής Υποστήριξης

Ινστιτούτο Αξιολόγησης Πολιτικής Αγοράς Εργασίας

Ινστιτούτο Διαστημικής Φυσικής

Εθνικό Συμβούλιο Ιδρυματικής Περίθαλψης

Ταμείο Παρακαταθηκών

Εφορία Κοινωνικής Ένταξης

Εθνικό Συμβούλιο Διασυνοριακών Υιοθεσιών

Διεθνές Γραφείο Προγράμματος Επαγγελματικής

Κατάρπσης

Εθνική Εφορία Γεωργίας Καγκελαρία Δικαιοσύνης Εφορία Ισότητας Ευκαιριών

KrlmlnatvSrdsanstalterna (35) Kriml n alvar dssty relse n KrlstJnaskolan

Kronofogdemyndigheterna (10) Kulturrad, statons Kungl. Bibtioteket Kungl. KonsthOgskolan Kungl. Musikhogskolan Kungl. Tekniska hOgskolan Kustbevakningen

Kvalitets- och kompetensrad, statens Lagridet

Lantbaiksuniveritet, Sveriges Lantmateriverket LinkiJpings universitet

Livrustkammaren, Skoktosters slott och Hallwylska museet

Εισηγητικό Συμβούλιο (Kammarkollegiet)

Διοικητικά Εφετεία (4)

Πανεπιστήμιο Karlstad

Ίδρυμα Karolinska

Εθνική Επιθεώρηση Χημικών Ουσιών

Εθνική Επιτροπή Εμπορίου

Αντιπροσωπία Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ινστιτούτο Οικονομικής Συγκυρίας

Αρχή Ανταγωνισμού

Σχολή Χειροτεχνίας

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Κραπκά Μουσεία Τέχνης

Συμβούλιο Καλλιτεχνικών Επιχορηγήσεων

Εθνικό Συμβούλιο Καλών Τεχνών

Προξενεία

Αρχή Προστασίας Κατσναλωτών Κρατικό Ιατροδικαστικό Εργαστήριο Περιφερειακές Σωφρονιστικές Εφορίες (4)

Livsmedelsverk. statens

Ljud- och blldarkiv, statens

Lotteriinspektionen

Luftfartsverket

Lulei tekniska universitet

Lunds universitet

La kerned elsverket

Lansarbetsnamnderna (20)

Lansratterna (23)

Lansstyrelserna (2t)

LararhOgskolan i Stockholm

Μ

Μ alma hags kola Manillaskofan Marknadsdom stolen MedlingsinsStutet

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Migrationsverket

Museer for varldskultur, statens, Muslksamlinger, statens Myndlgheten for kvalificerad yrkesutbildning Myndlgheten for Sveriges natunlversitet Malardalens hogskola

Ν

Natlonalmusaum

Natlonellt centrum for fiextbelt larande Naturhlstoriska rlksmuseet Naturvdrdsverket Nordiska Afrikainstitutet Notarten9mnden

:—

Ombudsmannen mot diskrlmlnerlng pa grundav sexuell laggnlng

Ombudsmannen mot etnisk diskrimlnering OperahOgskolan i

Κρατικά Μουσεία Παγκόσμιου Πολιτισμού Κρατική Μουσική Συλλογή

Οργανισμός Προχωρημένης Επαγγελματικής Κατύρπσης Οργανισμός Σουηδικού Ανοιχτού Πσνετπστημίου Ανωτάτη Σχολή Malardalen

Διαμεσολαβητής εττί Διακρίσεων λόγω Γενετήσιου Προσανατολισμού

Διαμεσολαβητής επί Εθνοφυλετικών Διακρίσεων Ανωτΰτη Σχολή Οπερας, Στοκχόλμη

Εθνικό Μουσείο

Εθνικό Κέντρο Ευέλικτης Μάθησης

Μουσεία Φυσικής Ιστορίας

Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος

Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Αφρικής

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος

Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών

Patent- och registferingsverket Riksantikvarieambetet Patentbesvarsratten Riksarkivet Penslonsverk, statens Riksbanken Person- och adressreglsternSmnd, statens

Pliktverk, Totaltorsvarets Polarforskningssekretarlatet Polismyndigheter (21) Post- och telestyrelsen Premiepensionsmyndigheten Presstodsnamnden

R

Radio- och TV-verket Regerlngskansliet Regeringsratten Revisorsnamnden

Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας *αι Σημάτων Δικαστήριο προσφυγών Ευρεσιτεχνίας Οργανισμός Συντάξεων Δημόσιων Υτταλλήλων Κρατικό Μητρώο Πληθυσμού και Διευθύνσεων Εφορία Υποχρεωτικής ΕργασίαςΛτΑλαΐκής Άμυνας Γραμματεία Πολικών Εξερευνήσεων Αστυνομικές Αρχές (21) Οργανισμός Ταχυδρομείων και Τηλε^κανωνιών Οργανισμός Επικουρικών Συντάξεων Επιτροπή Επιχορηγήσεων Τύπου

Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο Γραμματεία ΚΛφερνήσεως Συμβούλιο της Επικρατείας Σώμα Ορκωτών Λογιστών Εθνικό Γραφεία Αρχαιοτήτων Αρχεία του Κράτους Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας

Riksdagens forvaltningskontor

Riksdagens ombudsman

Riksdagens revisorer

RiksfOrsakringsverket

Riksgaldskontoret

Rikspolisstyrelsen

Rlksrevisionsverket

Riksskatteverket

Rlkstrafiken

RiksutstaHningar, Stiftelsen

Riksaklagaren

Rymdstyrelsen

Rad fdr byggnadsforskning, statens Radet for grundiaggande

hogskoleutbildning Raddningsverk, statens RS ttshj alpsmyndkjheten

:~

Sameskolstyrelsen och sameskolor

Sametinget

SjOfartsverket

SjOhistoriska museer, statens

Skattemyndigheterna <10)

Skogsstyrelsen

Skolverk, statens

Smittskyddsinstitutet

Socials tyrelsen

Specialpedagogiska institutet

Specialskolemyndtgheten

Sprak- och folkminnesinstitutet

Sprangamnesinspektionen

Statens personregisternamnd, SPAR-namnden

Stattstiska cenlralbyrim

Stats k onto ret

Stockholms universitet

StrSlskyddsinstitut. statens

Τμήμα Διοικητικού too Κοινοβουλίου

Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβητής

Κοινοβουλευτικοί Ελεγκτές Λογαριασμών

Εθνικό Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπηρεσία Δημόσιου Χρέους

Εθνική Αστυνομία

Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο

Γραφείο Δημόσιου Θησαυρού

Οργανισμός Δημόσιων Συγκοινωνιών

Εθνικό ΐόρυμα Περιοδευουσών Εκθέσεων

Γενική Εισαγγελία

Εθνικό Συμβούλιο Διαστήματος

Κρατικό Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας

Συμβούλιο Βασικής Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

Κρατικές Σωστικές Υπηρεσίες Οργανισμός Νομικής Αρωγής Εθνικό Συμβούλιο Ιατροδικαστικής

Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll Styrelsen for internationell utvecklings-samarbete, SIDA

Λαπωνική Σχολική, Εφορία και λσπωνικά σχολεία

Λαπωνική Βουλή

Διοίκηση Ναυπλίας

Κρατικά Ναυτικά Μουσεία

Οικονομικές Εφορίες (10)

Διοίκηση Δασών

Εθνικώς Οργανισμάς Παιδείας

Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων

Κοινωνική Πρόνοια

Ιδρυμα Ειδικής Παιδαγωγικής

Εθνικός Οργανισμός Ειδικών Σχολείων (Κωφαλάλων)

Styrelsen for psykoloalskt forsvar Svenska Institutet Sakertietspolisen Sedertorns hagskola

Τ

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TeaterhiSgskolan Tekniska museet, stiftelsen Tingsratterna (72)

Tj&nsteforslagsnamnden for

domstolsvasendet

TotalfOrsvarets forskningsinstitut

Transportforskningsberedningen

Transport radet

Tultverket

:~

Umea universitet Ung dom sstyrelsen Uppsala universitet Utlanningsnamnden Utsadeskontrolt, statens

Ινστιτούτο ΔιαλεκτολογΙας και Λαογραφίας

Εθνική Επιθεώρηση Εκρηκτικών

Κρατικό Μητρώο Πληθυσμού

Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Σουηδικός Οργανισμός Δημόσιας Διοίκησης

Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης

Κραηκό Ιδρυμα Ακπνοπροστασίας

Οργανισμός Διαπίστευσης και Τεχνικού Ελέγχου

Οργανισμός Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας

(SIDA)

Συμβούλιο Ψυχολογικής Αμυνας Σουηδικό Ινστιτούπ) Ασφάλεια του Κράτους Ανωτάτη Σχολή Νότιας Στοκχόλμης

Βιβλιοθήκη Τυφλών

Ανωτάτη Δραμαηκή Σχολή

Ιδρυμα Τεχνολογικού Μουσείου

Τοπικά Δικαστήρια (72)

Επιτροπή Επιλογής Δικαστικών

Λειτουργών

Ιδρυμα Ερευνών Παλλαϊκής Αμυνας Συμβούλιο Μεταφορικών Ερευνών Συμβούλιο Μεταφορών Διοίκηση Τελωνείων Οργανισμός Τουρισμού

Πανεπιστήμιο Umei Συμβούλιο Νέας Γενιάς Πανεπιστήμιο Ουψάλας Επιτροπή Αλλοδαπών Κρατικό Ινστιτούτο Σπόρων

ΦΕΚ 116

ν

VahriyrKllgheten

Vattarv och avloppsnamnd, statens

Vattena ve rd omstole η

Verket for hogskoleservice (VHS)

Verket for innovationssystem

(VINNOVA)

Verket for nari rtgs livsutvecklfng

(NUTEK)

Vetenskapsradet

Veterinarmedicinska anstalt, statens Vag verket Vanerskolan Vaxjo universitet Vaxtsortnamnd, statens

Εκλογική Αρχή

Κρατική Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο Υοεπων Εθνικός Οργανισμός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οργανισμός Καινοτομίας (VINNOVA) Οργανισμός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (NUTEK)

Εθνικά Συμβούλιο Ερευνών

Κραπκό Κτηνιατρικό Ινσπτούτο

Οργανισμός Οδοποιίας

Σχολή Vaner

Πανεπιστήμιο V9xj6

Κραπκό Ινστιτούτο Φυπκών Ποικιλιών

Aklagarmyndlgheterna Περιφερειακές Εισσγγελίες (6)

Γ™

Orebro universitet Πανεπιστήμιο Orebro

Ostervangsskolan Σχολή Ostervang

Overbefalhavaren Αρχηγείο Ενοπλων Δυνάμεων

Overstyrelsen for civil beredskap Οργανισμός Πολιτικής Αμυνας

rHNOKENO ΒΑΣΙΛΕΙΟ

— Cabinet Office (Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου)

Civil Service College

Office of the Parliamentary Counsel

— Central Office of Information (Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών)

— Charity Commission (Επιτροπή Φιλανθρωπίας)

— Crown Prosecution Service (Υπηρεσία Ποινικών Διώξεων)

— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

— HM Customs and Excise (Τελωνεία και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης)

— Department for Culture, Media and Sport (Υπουργεία Πολιτισμού, MME και Αθλητισμού)

British Library British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum Wallace Collection

Department for Education and Skills (Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων)

Higher Education Funding Council for England Department for Environment, Food and Rural Affairs (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Υπαίθρου)

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution Department of Health (Υπουργείο Υγείας)

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England

National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts

Prescription Pricing Authority

Public Health Service Laboratory Board

UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting Department for International Development (Υπουργεία Διεθνούς Ανάπτυξης) Department for National Savings (Υπουργείο Εθνικής Αποταμίευσης) Department for Transport (Υπουργείο Μεταφορών)

Maritime and Coastguard Agency Department for Work and Pensions (Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων)

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor (Διαρκής Γραμματεία και Νομική Υπηρεσία

Δημοσίου

Θησαυρού)

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry (Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας) Central Transport Consultative Committees Competition Commission Electricity Committees Employment Appeal Tribunal Employment Tribunals Gas Consumers' Council National Weights and Measures Laboratory Office of Manpower Economics Patent Office

Export Credits Guarantee Department (Οργανισμός Εγγύησης Εξαγωγικών Πιστώσεων) Foreign and Commonwealth Office (Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας)

Wilton Park Conference Centre Government Actuary's Department (Αναλογισπκή Υπηρεσία του Κράτους) Government Communications Headquarters (Κυβερνητικό Αρχηγείο Επικοινωνιών) Home Office (Υπουργείο Εσωτερικών)

Boundary Commission for England Gaming

Board for Great Britain Inspectors of

Constabulary Parole Board and Local

Review Committees House of Commons (Βουλή των Κοινοτήτων) House of Lords (Βουλή των Λόρδων)

Inland Revenue, Board of (Διοίκηση Δημόσιων Εσόδων από Εγχώριες Πηγές) Lord Chancellor's Department (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal — Criminal

immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales) Office of the Social Security Commissioners Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal Ministry of Defence (Υπουργείο Αμύνης)

Meteorological Office Defence

Procurement Agency National Assembly for Wales (Εθνοσυνέλευση Ουαλίας)

Higher Education Funding Συμβούλιο for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Authorities and Trusts Welsh Rent Assessment Panels

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting National Audit Office (Εθνικό Γραφείο Ελέγχου Λογαριασμών) National Investment and Loans Office (Εθνική Υπηρεσία Επενδύσεων και Δανείων) Northern Ireland Assembly Commission (Επιτροπατο Συνέλευσης Βόρειας Ιρλανδίας) Northern Ireland Court Service (Υπηρεσία Δικαστηρίων Βόρειας Ιρλανδίας)

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland Crown Court

Enforcement of Judgements Office Legal Aid Fund Magistrates Courts Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department for Employment and Learning (Υπουργείο Απασχόλησης και Μόρφωσης Β. Ιρλανδίας)

Northern Ireland, Department for Regional Development (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Β. Ιρλανδίας)

Northern Ireland, Department for Social Development (Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης Β. Ιρλανδίας)

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development (Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης της

Υπαίθρου Β. Ιρλανδίας)

Northern Ireland. Department of Culture, Arts and Leisure (Υπουργείο πολιτισμού, Τεχνών και Ελεύθερου Χρόνου Ιρλανδίας)

Northern Ireland, Department of Education (Υπουργείο Παιδείας Β. Ιρλανδίας)

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και

Επενδύσεων

Β. Ιρλανδίας)

Northern Ireland, Department of the Environment (Υπουργείο Περιβάλλοντος 8. Ιρλανδίας)

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel (Υπουργείο Οικονομικών και Προσωπικού Β. Ιρλανδίας)

Northern Ireland. Department of Health. Social Services and Public Safety (Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών

και Δημόσιας Ασφάλειας Β, Ιρλανδίας)

Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment (Υπουργείο Ανώτερης

Παιδείας κ» Ε^μόρφωσης. Κατάρπσης και Απασχόλησης Β. Ιρλανδίας)

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister (Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρου

της

Κυβερνήσεως Β. Ιρλανδίας)

Northern Ireland Office (Υπουργείο Β. Ιρλανδίας) Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Agency of Northern Ireland

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service Office of Fair Trading (Υπηρεσία Προστασίος Καταναλωτών και Ανταγωνισμού) Office for National Statistics (Εθνική Σιαπστική Υπηρεσία)

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners Office of the Deputy Prime Minister (Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως)

Rent Assessment Panels Paymaster General's Office (Γραφείο Πληρωμών Δημοσίου)

Postal Business of the Post Office (Ταχυδρομικές δραστηριότητες Οργανισμού Ταχυδρομείων) Privy Council Office (Γραφείο Συμβουλίου του Στέμματος) Public Record Office (Γενικά Αρχεία του Κράτους)

Royal Commission on Historical Manuscripts (Βασιλική Επιτροπή Ιστορικών Χειρογράφων)

Royal Hospital, Chelsea (Βασιλικό Νοσοκομείο Chelsea)

Royal Mint (Βασιλικό Νομισματοκοπείο)

Rural Payments Agency (Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών)

Scotland, Auditor-General (Γενικός Επιθεωρητής Σκωηας)

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service (Γενική Εισαγγελία ΣκωτΙας) Scotland, General Register Office (Γενικό Ληξιαρχείο της Σκωτίας)

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer (Εφορία Αδέσποτων Αγαθών Σκωτίας) Scotland, Registers of Scotland (Κτηματολόγιο Σκωτίας) The Scotland Office (Υπουργε)ο Σκωτίας)

The Scottish Executive Corporate Services (Εταιρικές Υπηρεσίες tou Σκωτικού Εκτελεστικού) The Scottish Executive Education Department (Υπουργείο Παιδείας του Σκωπκού Εκτελεστικού)

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

The Scottish Executive Development Department (Υπουργείο Ανάπτυξης ίου Σκωτικού Εκτελεστικού)

The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department (Υπουργείο Επιχειρήσεων και Δια Βίου Μάθησης

του Σκωπκού Εκτελεστικού)

The Scottish Executive Finance (Υπουργείο Οικονομικών του Σκωτικού Εκτελεστικού) The Scottish Executive Health Department (Υπουργείο Υγείας του Σκωτικού Εκτελεστικού) Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Scottish Council for Postgraduate Medical Education Scottish National Health Service Authorities and Trusts

— The Scottish Executive Justice Department (Υπουργείο Δικαιοσύνης του Σκωτικού Εκτελεστικού)

Accountant of Court's Office High Court of Justiciary Court of Session Η Μ Em θεώρηση of Constabulary Lands Tribunal for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees Pensions Appeal Tribunals Scottish Land Court Scottish Law Commission Sheriff Courts

Scottish Criminal Record Office

Scottish Crime Squad

Scottish Fire Service Training Squad

Scottish Police College

Social Security Commissioners' Office

— The Scottish Executive Rural Affairs Department (Υπουργείο Υπαίθρου του Σκωτικού Εκτελεστικού)

Crofters Commission

Red Deer Commission

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland Royal Fine Art Commission for Scotland

— The Scottish Executive Secretariat (Γραμματεία του Σκωτικού Εκτελεστικού)

— The Scottish Parliamentary Body Corporate (Εταιρικό Σώμα του Κοινοβουλίου της ΣκωτΙας)

— Scottish Record Office (Γραφείο Σκωτικών Αρχείων) —- Η Μ Treasury (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας)

— Office of Government Commerce (Γραφείο Κρατικών Προμηθειών)

— The Wales Office (Υπουργείο Ουαλίας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Για τους σκοπούς του παρόντος, νοούνπιι ως:

1. α) βΤεχνικές προδιαγραφές», όλες ot τεχνικές απαιτήοεις που περιέχονται

ιβίως σης συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα χαρακτηρισπκά αυτό περιλαμβάνουν τα Γ^τίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες πς χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη όιασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, ης δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, καθώς και διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής, Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που n αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέοω γενικών ή ειδικών κανονισπκών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΉ»

1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής·

2. Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής·

3. Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» οτο Διαδίκτυα (URLl4. Αριθμός(-οΓ) αναφοράς της ονοματολογίας CPV

ΓΤΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, τΠί υπηρεσίας από την οποίο μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες και, σε περίπτωση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, των υπηρεσιών, π.χ. η σχετική κυβερνητική ιστοθέση, από τις οποίες μπορούν να λαμβάνονται πληροφορίες

σχετικά με το γενικό ρυθμισπκό πλαίσιο για φόρους, περιβαλλοντική προστασία, προστασία της απασχόλησης και συνθήκες

εργασίες οι οποίες ισχύουν στον τόπο στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.

2. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για δημόσιο σύμβαση nou μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια

ή να εκτελεσθεί μόνο οτο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας.

3 Φύση και έκταση των εργασιών, τόπος εκτέλεσης- σε περίπτωση που το έργο

υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, βασικά χαρακτηριστικά των τμημάτων αυτών σε σχέση με το έργοεφόσον εΙνα'

διαθέσιμη, εκτίμηση του κόστους στο οποίο θσ κυμαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες αριθμός(-οί)

αναφοράς τι^ ονοματολογίας.

4. Προσωρινές ημερομηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων, σε περίπτωση

δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών ανά κατηγορία.

5. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, όπ πρόκειται για συμφωνίσ-πλαίσιο.

6. Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες.

7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση "Τ» παρούσας προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή»

8. Διευκρίνιση εάν η σύμβοση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικός διάλογος, διαδικασίες με διαπραγμάτευση: 1 Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

2. Ενδεχομένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα

εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας.

3. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης.

β) Κατά περίπτωση, σιπολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

γ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο.

δ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών.

ε) Ενδεχομένως, χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού [στην ττερπττωση των ανοικτών, κλειστών ή με διαπραγμάτευση διαδικασιών, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο a)].i

4. Τύπος της σύμβασης.

- φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά ίου έργου, Να αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε

δικαιώματα προαιρέσεως για την ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό

χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων. Εάν το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε πλείονα τμήματα, αναφορά της τάξης μεγέθους των Οιαφΰρων τμημάτων·

αριθμός(-οΟ αναφοράς της ονοματολογίας,

_πληροφορίες για ίο στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την

εκπόνηση μελετών,

— στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, , 1 συνολική εκπμώμενη αξία των εργασιών για όλη τη διάρκεια της συμφωνιας-πλαίσιο καθώς και, στο

μίτρο

δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα συναφθούν.

7. Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν

προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα.

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων ή διάρκεια της σύμβασης έργων και ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης του έργου,

9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.

11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

α) ονομασία διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης,

β) κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών.

γ) κατά περίπτωση, το κόστος και ο. όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων.

12. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης

δυναμικού συστήματος αγορών {ανοικτές διαδικασίες)

y) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

Β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται.

13. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

α) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών, β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

14. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.

15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

16. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση.

17. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν TOV αποκλεισμό τους, και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού

φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού *αι τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων

που ενδεχομένως απαιτούνται.

18 Για τις συμφωνίες-πλαίσιο: αριθμός, ενδεχομένως, μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός των οικονομικών Φορέων ττου θα συμμετάσχουν, προβλεπόμενη δΗΰρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, με διευκρίνιση, ενδεχομένως, των λόγων που δικαιολογούν

διάρκεια ανώτερη των τεσσάρων ετών.

19 Για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να αναφέρεται, ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά 0 αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών.

20 Για τις κλεφτές διαδικασίες και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων , . π0^ καλούνται να υποβάλλουν προσφορά, να συμμετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγματευτούν, να

ε^οτο^αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια

επιλογής αυτών των υποψηφίων

21. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσρέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες).

22. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες με διαπραγμάτευση)

23 Κριτήρια προβλεπόμενα στο άρβρο 152, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο.

24. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. ^

Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή. ενδεχομένως, επωνυμία,

διεύθυνση, αριθμός

τηλεφώνου και τηλεσμβοτυττίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας οπό την οποία μττορούν να

λαμβάνονται

αυτές α πληροφορίες,

25. Ημερομην(α(-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης

που αναφέρονται στο παράρτημα VIII ή μνεία της μη δημοσίευσης της.

26. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης,

27. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ1ΑΠΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ

1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής.

2. Επωνυμία και ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

3. Επανάληψη δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στο δυναμικό σύστημα αγορών.

4 Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών.

5. Αντικείμενο της σύμβασης: περιγραφή με αριθμό (-ούς) αναφοράς της ονοματολογίας «CPV» και ποσότητα ή έκταση της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.

6. Προθεσμία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 125) (αρχικό 22 λάθος από οδηγία), αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.

3. Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηρισπκά του έργου.

4. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

5. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης

6. Αριθμός των τταραληφθεισών προσφορών.

7. °νομα και διεύθυνση του ή πυν αναδόχων.

8. Τιμή ή κλίμακα των τιμών (ελάχιστή/μέγιστη) που καταβλήθηκαν

9. Αξία της (των) επιλεγείσας(·ών) πρασφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που ελήφθησαν υπόψη κατά ΤΓ^ν ανάθεση της σύμβασης.

ΙΟ. Κατά περίπτωση, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους

11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης π011 περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII.

12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης.

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,

ΔΕυκρίν1σεις00σον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία,

τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μττορούν να

λαμβάνονται

αυτές οι πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII β

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΏΝΡ0ΦΟΡ,ΕΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής

2. α) Τΰττος εκτέλεσης

β) Ανπκεΐμενο της παραχώρησης, φύση και έκταση των εργασιών

3. α) Καταληκπκή ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει νσ συντάσσονται

4. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι

5. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης

6. Ενδεχομένως, το ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που θα ανατεθούν σε τρίτους

7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

8. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης.

Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΓ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΪΤίΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. α) Τόπος εκτέλεσης

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου

2. Ενδεχομένως, ταχθείσα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών

3. Επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού από τον οποίο μπορούν να ζητούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα

4. α) Καταληκτική ημερομηνία για πιν παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και/ή για την παραλαβή των προσφορών

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται 5 Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις

6. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο εργολήπτης

7. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεοη της σύμβασης

8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. Δημοσίευση τω ν προ κηρύξεων

α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρβρα 130, 161 και 167 πρέπει να αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Επισήμων ΕκΒόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή •που καταρτίστηκε με τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη βιαόικασία που αναφέρεται στο άρθρο 77 παρ 2 της οδηγίας 2004/167ΕΚ. Οι αναφερόμενες στο όρθρο 130 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, προκαταρκτικές προκηρύξεις που δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σημείο 2 στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη μορφή, καθώς και η ειδοποίηση με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση,

β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται σία άρθρα 130, 161 και 167 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από πς αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση προκαταρκτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.

Οι αναθέτουσες αρχές δύνανπϊΐ, επιπλέον, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σημείο 2, στοιχείο β),

γ) Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 8.

2. Δημοσίευση συμπληρωμσπκών ή πρόσθετων πληροφοριών

ο) Οι αναθέτουσες αρχές ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των συμπληρωματικών εγγράφων.

β) Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί να περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 130 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πληροφορίες για πς τρέχουσες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως έναν αρμόδιο επικοινωνίας, έναν αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, μια ταχυδρομική διεύθυνση και μια ηλεκτρονική διεύθυνση.

3. Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικό μέσα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου; «http://simap.eu.int».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΜΗΤΡΩΑ (']

(') Για τους σκοπούς του άρθρου 145, ως «μητρώα» νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παρόν παράρτημα και. σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα αντικατέστησαν.

ΙΥΜΒΑΙΕΙΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα επαγγελματικά μητρώα καθώς κοι οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν αε κάθε κράτος μέλος είναι:

— στο Βέλγιο: «Registre du Commerces, «Handelsregister»,

— στη Δανία; «Erhvervs-ag Selskabsstyrelsen».

στη Γερμανία: «Handelsregi3ter» και «Handwerksrollei>,

— στην Ελλάδα: το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας *αι ΔημόσιωνΈργων (ΥΠΕΧΩΔΕ),

_ ατην Ισπανία: για τα νομικά πρόσωπα, εγγραφή στο «Oficial de Empresas Clasificadas de) Ministerio de Haciendas

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ TON ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ, ΤΟΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ! ΜΕΛΕΤΩΝ

Τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών πρέπει κατ' ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και διαδικασίες, ότι;

α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά με τις προσφορές, τις αιτήσεις συμμετοχής και τις αποστολές σχεδίων κατ μελετών είναι σύμφωνες προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί κατ* εφσρμογήν της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

β) μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών.

γ) μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων πληροφορίες πριν από τις προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες,

δ) σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη.

ε) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των τταρσληφθεισώνπληροφοριών.

στ) η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών, κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων προσώπων,

ζ) η πρόσβαση σης διαβιβαζόμενες πληροφορίες με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία.

η) στις πληροφορίες που παραλήφθηκαν και αποσφραγίσθηκαν κατ' εφαρμογήν των ως άνω απαιτήσεων έχουν πρόσβσση μόνον τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση πρόσωπα.

ΦΕΚ 116

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

mp-ojs@opoce.cec.eu.int http://simap.eu.int

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

LI) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία: ~ " ~ "-

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτνου (εφόσον νπάρχοον) Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL):

Περαιτέρω πληροφορίες EivaL διαθέσιμες από:

□ Το (τα) πρααναιρερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής _D Αλλο: συμπληρώστε τα παράρτημα Α.Ι

1.2) ΕίΛΟΣΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ) 4ΡΑΣΤΗΡίΟΤΗΤΑ(-ΕΣ)

Ο Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους τπιραρτημάτων

□ Εθνική ή ομοσπονδιακή Υπηρεσία /Γραφείο

Π Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Q Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία /Γραφείο

Π Οργανισμός δημοσίου δικαίου

Π Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

I I Αλλο (να προσδιοριστεί):

Π Γενικές δημόσιες υπηρεσίες Ο Αμυνα

Ο Δημόσια τάξη και ασφάλεια Ο Περιβάλλον

G Οικονομικές ichl δημοσιονομικές υποθέσεις Π Υγεία

Π Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας

□ Κοινωνική προστασία

Π Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία Ο Εκπαίδευση

□ Άλλο (να προσδιοριστεί):

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης ναι □ όχι □

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

ΐ) Διευθύνσεις; και ςημειο(α) επαφής απ' οπού μπορούν να παρασχεθούν προσθετές πληροφορίες

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής: Υπόψη:

Τηλ:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση διαδικτύου (URL):

II) διευθυνση, σημεια επαφησ και λμαικτυακοε τοποσ τησ αρμ04ιασ κρατικησ υπηρεσιασ απ' οπου μπορουν να παρασχεθουν φορολογικεσ πληροφοριεσ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής: Υπόψη:

Τηλ.:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση διαδικτύου (URL):

III) διευθυνση, σημεια επαφησ και λιαλικτυακοσ τοποσ τησ αρμ04ιασ κρατικιισ υπηρεσιασ απ' οπου μπορουν να παρασχεθουν πληροφοριεσ σχετικα με την προστασια του περιβαλλοντοσ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής: Υπόψη:

Τηλ.:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ..

Φαξ:

Διεύθυνση διαδικτύου (URL):

iv) διευθυνση, σημεια επαφησ και λιαλικτυακοσ τοποσ τησ αρμολιασ κρατικησ υπηρεσιασ απ' οπου μ110ρουν να παρασχεθουν πληροφοριεσ σχετικα με την προστασια τησ απασχολησησ και τισ συνθηκεσ εργασιασ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας: Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής: Υπόψη:

Τηλ.:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φάξ;

Διεύθυνση διαδικτύου (URL):

1886

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-298 5 Luxembourg Φαξ: (352) 29 2942 670

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

rap-ojs@opoce.cec.eu.inr http://sitriap.eu.irn

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1.1) επωνυμια, διευθυνσεισ και σημειο(-α) επαφησ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής:

Τηλ.:

Υπόψη:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου (εφόσον νπάρχουν) Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL):

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

□ Το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής Ο Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.Ι

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικά διάλογο και για το δυναμική σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:

□ Το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής Π Αλλο: συμπληρώστε τυ παράρτημα ΑΛΙ

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:

D Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής □ Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A ll!

1.1) Είδος της αναθέτουσας αρχής και κυρια(-ες) λραςτηριοτιιτα(-ες)

Π Υιιουμγείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων ίων περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων

□ Εθνική ή ομοσπονδιακή Υπηρεσία /Γραφείο

Q Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Π Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία /Γραφείο

Ι I Οργανισμός δημοσίου δικαίου

Π Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

I I Αλλο (να προσδιοριστεί):

Q Γενικές δημόσιες υπηρεσίες Ο Αμυνα

D Δημόσια τάξη και ασφάλεια Π Περιβάλλον

Π Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις □ Υγεία

Ο Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας

Π Κοινωνική προστασία

Π Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκείη

Π Εκπαίδευση

0 Αλλο (να προσδιοριστεί):

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης ναι □ όχι Q

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II. 1) Περιγραφή

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε βτη σύμβαση από την αναθέτουσα, αρχή

11.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

(Επιλέξτε μόνο μια κατηγορία - προμήθειες ή υπηρεσίες - ποο αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριμένο αντικείμενο της σύμβασης σας ή στις αγορές)

(α) Έργα Π

(β) Προμήθειες □

(γ) Υπηρεσίες □

Εκτέλεση Π

Σχεδιασμός και εκτέλεση Ο

Πραγματοποίηση, με Q οποιαδήποτε μέσα, έργου που ανταποκρίνεται σε επακριβώς αναφερόμενες από τις αναθέτουσες αρχές ανάγκες

Αγορά □ Χρηματοδοτική μίσθωση Ο Ενοικίαση Ο Μίσθωση πώληση Q Συνδυασμός αυτών Q

Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. DD

(Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ. παράρτημα 11 της οδηγίας 2Q04/WEK)

Κύριος τόπος των έργων

Κύριος τόπος παράδοσης

Κύριος τόπος παροχής

Κωδικός NUTS ί... If 1DQD

Κωδικός NUTS DODOQ

Κωδικός NUTS L. JODGO

11.1.3) Η προκήρυξη αφορά

Δημόσια σύμβαση Q Τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) Π Τη θέσπιση συμφωνίας πλαισίου Π

ΙΙ.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο (κατά περίπτωση)

Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς Q

Αριθμός DOD Ή, κατά περίπτωση, μέγιστος αριθμός ODD συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο

Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα Q

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου: Διάρκεια σε έτη: DD ή μήνες: DDD Αιτιολόγηση για συμφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα

:τη:

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου (εφόσον χρειάζεται, σε αριθμούς μόνο):

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: _ Νόμισμα:_

Ή εύρος, μεταξύ__και .______ Νόμισμα:_

Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν (εφόσον είναι γνωστή): ______„_____

IL1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών)

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ι,ΐ) Όροι που αφορούν τη σύμβαση ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται (κατά περίπτωση)

ΙΙΙ.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις

III. 1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση

(εφόσον εφαρμόζεται)

Π 1.1.4) Αλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ναι Ο όχι __

(κατά περίπτωση)

Εάν ναι, περιγραφή ίων ειδικών όρων

111.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά περίπτωση):

II 1.2.3) Τεχνική ικανότητα

Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:

Ελάχισιο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά περίτπωση):

III,2,4) Παραχωρούμενες κατ' αποκλειστικότητα συμβάσεις (κατά περίπτωση) ναι □ όχι Q

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια [_J Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων απασχόλησης ΓΊ

111. 3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

111.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη

vaiD όχι Π

Εάν ναι, αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:

III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και

τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα

για την εκτέλεση της σύμβασης

ναι Π όχι Π

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1) ΕΐΑΟΣ ΛίΑΛΙΚΑΣΙΑΣ

IV. 1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή

Κλειστή

Επισπευσμένη κλειστή

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης κλειστής διαδικασίας;

Με διαπραγμάτευση

Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί ναι [_} όχι Ο

Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί, στο πλαίσιο του τμήματος VL3) Πρόσθετες πληροφορίες

Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση _

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένη ς διαδικασίας με διαπραγμάτευση:

Ανταγωνιστικός διάλογος

I V.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

(κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων

Ή προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, μέγιστος αριθμός

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

IV, 1.3) Μείωση του αριθμού ταιν φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου (διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)

Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων ναι όχι _

που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών

IV.3) Διοικητικές ιιληροφοριες IV.3.J) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (εφόσον εφαρμόζεται)

IV.3.2) Προηγούμενη(-ες) δημοσίευση (δημοσιεύσεις) που αφορά(-οΰν) την ίδια σύμβαση ναι □ όχι Π

Εάν ναι,

Προηγούμενη ενημερωτική προκήρυξη □ Ή Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή □

Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ: □□□□^□□□-□□□□□□Τ-] της UU/LJL l/l ΊΠΙΧ] (ηη/μμ/εεεε) Αλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν) Π

Αριθ. της προκήρυξης στην EE: □□□□^□□□-□□□□□UU της □□/□□/□□□□ (ηη/μμ/εεεε) Αριθ. ιης προκήρυξης στην ΕΕ: □□□□«□□□-□□□□□□ϋ της □□/□□/□□□□ (ηη/μμ/εεεε)

ΦΕΚ 116

VI.4) διαδικασιεσ προσφυγή.

V1.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλ.:

Διεύθυνση διαδικτύου (URL):

Φαξ:

Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες διαμεσολάβησης (εάν εφαρμόζονται)

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλ.:

Δυϊύθυνση διαδικτύου (URL):

Φαξ:

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών [συμπληρώστε τον τίτλο VI. 4.2) Ή εάν χρειάζεται, τον τίτλο VI.4.3)] Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ημερομηνία(-ες) υποβολής προσφυγών:

VI.4,3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη;

Ταχ. κώδικας: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλ.:

Διεύθυνση διαδικτύου (UR.L):

Φαξ:

VI.5) ημερομηνια αποστολησ τησ παρουσασ προκηρυξησ: (ηη/μμ/εεεε)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

I) ΔίΚΥθΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ All" ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική δυϊύΟυνση;

Πόλη:

| Ταχ. κώδικας;

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής:

Τηλ.:

Υπόψη:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ;

Διεύθυνση διαδικτύου (URL):

II) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ All' ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1ΙΡΟΑΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ)

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική δ_π)θυνση

Πόλη: Ί

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημεώ(-α) επαφής:

Τηλ.:

Υπόψη:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Φαξ:

Διεύθυνση διαδικτύου (URL):

ΙΠ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΟΥ πρε1ιει ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ Ο] ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημεΐο(-α) επαφής: Υπόψη:

Τηλ.;

I Ιλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Φαξ:

Διεύθυνση διαδικτύου (URL):

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

mp-ojs@opoce.cec.eu.int http://simap,e_.int

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1.1) ΕΐΙΩΝΥΜΙΑ, ΑΙΕΪΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΙΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φάξ:

Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου (εφόσον υπάρχουν) Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL):

1.2) ΕΐΑΟΣ ΓΗΣ ανα0ετουσασ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(-ΕΣ) ΛΡΑΕΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(-ΕΣ)

Q Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων

Q Εθνική ή ομοσπονδιακή Υπηρεσία /Γραφείο

Q Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Π Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία /Γραφείο

ΓΊ Οργανισμός δημοσίου δικαίου

Π Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

ΓΊ Άλ>λ (να προσδιοριστεί):

□ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες Π Αμυνα

ΓΊ Δημόσια τάξη και ασφάλεια _] Περιβάλλον

Π Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

□ Υγεία

ΓΊ Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας

Γ__ Κοινωνική προστασία

Ο Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Ο Εκπαίδευση

I | Αλλο ίνα προσδιοριστεί):

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης ναι □ Λχι □

1900

11.2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΓίΐΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

11.2.1) Συνολική τελική αξία της σύμβασης / των συμβάσεων (μόνο ποσά) (Αναφέρατεμόνο τη συνολική τελική αξία, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβάσεων, των τμημάτων και των προαιρέσεων- για πληροφορίες σχετικά με επιμέρους συμβάσεις συμπληρώστε το τμήμα V. «Κριτήρια ανάθεσης»)

Χωρίς ΦΠΑ

Με ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ {%)

Αξία Νόμισμα

'// χαμηλότερη προσφορά / υψηλότερη προσφορά που συνεκτιμήθηκε Νόμισμα

□ □

□ σε []□,□

□ σε

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1) ΕΙΔΟΣ ΑΙΑ4ΙΚΑΣ1ΑΣ

IV. 1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή

Με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης

Κλειστή

Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση

Επισπευσμένη κλειστή

Με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

Ανταγωνιστικός διάλογος

Αιτιολόγηση για την επιλογή διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης:

συμπληρώστε το πα/ιάρτημα Δ

IV. 2) κριτηρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης (σημειώστε το αντίστοιχο κουτί)

Χαμηλότερη τιμή

Ή

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με Ο

Κριτήρια

ι.

Στάθμιση

Κριτήρια

6.

Στάθμιση

2.

7.

3.

8.

4.

ο.

5.

!0.

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ναι □ όχι □

1902

ΤΜΗΜΑ V: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση αριθ. Τίτλος

V.1) ημερομηνια τησ σύμβασης: ΟΠ/Π_/_0__ (ηη/μμ/εεεε)

V.2) αριθμοσ προσφορων που υποβληθηκαν: DDD

V.3) επωνυμια και διευθυνση του οικονομικου φορεα στον οποιο ανατεθηκε η συμβαση

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλ.:

Διεύθυνση διαδικτύου (URL)

Φαξ;

V.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης (σε αριθμούς)

Χωρίς ΦΠΑ

Με ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ (%)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης (κατά περίπτωση) Αξία Νόμισμα

Π σε ΠΠ,Π

Συνολική τελική αξία της σύμβασης

Αξία

Νόμισμα_

Π σε

Ή χα μη λότ ερη προσφορά / υψηλότε ρη π ροσφορά

που συνεκτιμήθηκε Νόμισμα

Π σε

Εάν πρόκειται για ετήσια ή μηνιαία αξία, αναφέρατε:

αριθ. ετών _C]

Ή

αριθ. μηνών ΠΟ

V.5) Η συμβαση ενδεχεται να ανατεθει σε υπεργολαβο

ναι □ όχι Π

Εάν ναι, αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτα μέρη (σε αριθμούς):

Αξία χωρίς ΦΠΑ: Νόμιομα:

Ποσοστό

DD.D (%) Αγνωστο _

Σύντομη περιγραφή της αξίας ή του ποσοστού της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά

(εφόσον είναι γνωστό)

(Χρησιμοποιείστε το παρόν τμήμα όσες φορές είναι απαραίτητο)

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

V1.1) συμβαση σχετιζομενιι με σχεδιο η/και προγραμμα χρηματοδοτουμενο απο ναι □ όχι □

ΓΑ κοινοτικα ταμεια

Εάν ναι, αναφέρατε το (τα) σχέδιο(-α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα):

VI.2) προσθετεσ πληροφοριεσ (κατά περίπτωση)

V1.3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.3.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα;

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση διαδικτύου (URL);

Φαξ:

Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες διαμεσολάβησης (εάν εφαρμόζονται)

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση διαδικτύου (URL):

Φαξ:

V1.3.2) Υποβολή προσφυγών [συμπληρώστε τον τίτλο VI3.2) Ή εάν χρειάζεται, τον τίτλο VL3.3)] Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) προθεσμία(-ες) υποβολής προσφυγών:

VI.3.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας: ί Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλ.:

Δ^ύθυνση διαδικτύου (URL):

Φαξ:

VI.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται βτο τμήμα II: αντικείμενο της σύμβασης

Αριθ. κατηγορίας 1

Αντικείμενο

1

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών

2

Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών 2, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων και των υπηρεσιών ταχείας αποστολής εγγράφων ή μικροδεμάτων, εξαιρούμενης της μεταφοράς ταχυδρομείου αλληλογραφίας

3

Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών επψατών και εμπορευμάτων, εξαιρούμενης της μεταφοράς ταχυδρομείου Χερσαία 3 και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου

5

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

6

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: (α) Υπηρεσίες ασφαλίσεων (β) Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες 4

7

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

8

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης s

9

Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων

10

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων

11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ' και συναφείς υπηρεσίες

12

Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού-υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου- συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων

13

Διαφημιστικές υπηρεσίες

14

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

15

Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

Αριθ. κατηγορίας1

Αντικείμενο

16

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσύζς αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες

17

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

18

Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

19

Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών

20

Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσύ>ς

21

Νομικές υπηρεσίες

22

Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού *

23

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων

24

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

25

Κοινυ)νικές και υγειονομικές υπηρεσίες

26

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες 9

27

Λοιπές υπηρεσίες 8 *

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Κατηγορίες υπηρεσιών στο πνεύμα του άρθρου I παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παραρτήματος ΙίΑ της οδηγίας 2004/18/Γ.Κ Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18. Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.

ΙΙλην των συμβάσεων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών γκι την έκδοση, ιην αγορά, την πώληση και ιη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και των υπηρεσιών που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες.

Εξαιρούνται επίσης: υπηρεσίες που αποβλέπουν στην αγορά ή τη μίσθωση, ανεξαρτήτως χρηματοοικονομικών προϋποθέσεων, γης, κτιρίοιν ή άλλων ακινήτων αγαθών ή που αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών αυτών, ωστόσο, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως πριν ή μετά από τη σύμβαση αγοράς ή μισθώσεως, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην παρούσα οΒηγία.

Πλην των συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας kql ανάπτυξης εφόσον όεν υπάγονται στις συμβάσεις Ε&Α των οποίων τα αποτελέσματα ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, στο βαθμό που για την υπηρεσία παρέχεται πλήρης αμοιβή από την αναθέτουσα αρχή. Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συνδιαλλαγής.

Κατηγορίες υπηρεσιών στο πνεύμα του άρθρου 1 παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παραρτήματος ΙΙΛ τηςοδηγίας 2004/18/ΈΚ Πλην των συμβάσεων απασχόλησης.

Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγαιγής προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και τις συμβάσεις για το χρόνο μετάδοσης εκπομπών.

Ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης

Αιτιολόγηειη της επιλογής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη

Ο λόγος επιλογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης πρέπει να είναι

σύμφωνος με τα σχετικά άρθρα της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (Σημειώστε το αντίστοιχο κουτί)

α) Δεν έχει υποβληθεί προσφορά ή κατάλληλη προσφορά ύστερα από:

- ανοικτή διαδικασία Q

- κλειστή διαδικασία Γ_]

β) Γα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή Π αναπτυξιακούς και υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στην οδηγία (μόνο για προμήθειες)

γ) Τα έργα/ προμήθειες/ υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο υποψήφιο για λόγους:

- τεχνικούς Q

- καλλιτεχνικούς

- σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων Ο

5) Εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη που προκύπτει από γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες Π αρχές και σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που αναφέρονται στην οδηγία

ε) Πρόσθετα έργα/προμήθειες/υπηρεσίες σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία Ο

στ) Νέα έργα/προμήθειες/νπηρεσίες, κον συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων ΓΊ έργων/προμηθειών/υπηρεσιών και που ανατίθενται σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία

ζ) Η σύμβαση υπηρεσιών ανατίθεται στον ή σε έναν από τους νικητές ενός διαγωνισμού μελετών Q η) Προμήθειες αγαθών που είναι «σηγμένα και αγοράζονται στο χρηματιστήριο |~~]

θ) Αγορά προμηθειών υπό όρους ιδιαίτερα συμφέροντες:

- Από προμηθευτή που παύει οριστικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες Q

- Από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστικού πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας Π

l) Όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν σε συνέχεια ανοιχτής διαδικασίας, κλειστής διαδικασίας ή ανταγωνιστικού διαλόγου ήταν αντικανονικές ή απαράδεκτες. Στις διαπραγματεύσεις συμπεριλήφθηκαν μόνο οι προσφορές εκείνες Ο που ικανοποιούσαν τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ: (352) 29 29 42 670

Ηλ.ταχυδρομείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.eu.int

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο παρών διαγωνισμός καλύπτεται από την

οδηγία 2004/18/ΕΚ Π οδηγία 2004/17/ΕΚ («Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας») Q

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

1.1) ElIMSYMIA, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας: Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής:

Υπόψη:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Φαξ:

Αιεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο (εάν υπάρχουν):

1.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής και κύρια(-ες) δραστηριότητας(-ες) (διαγωνισμός που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ)

Γ_Ί, Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών υποδιαιρέσεων τους

Q Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο

D Περιφερειακή ή τοπική αρχή

D Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

□ Οργανισμός δημοσίου δικαίου

D Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

Π Αλλο (να προσδιοριστεί)_________

Π Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

□ Αμυνα

ΓΊ Δημόσια τάξη και ασφάλεια

□ Περιβάλλον

Γ_ Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

□ Υγεία

_) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας [_ Κοινωνική προστασία

□ Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

□ Εκπαίδευση

Π Αλλο (να προσδιοριστεί)____

1.3) Κύρια(-ες) δράστηριότητας(-ες) του αναθέτοντος φορέα (διαγωνισμός που καλύπτεται από την οδηγία 2004/17/ΕΚ-«Επιχεψήσεις κοινής ωφέλειας»)

Π Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και

θερμότητας □ Ηλεκτρισμός

Γ_ Αναζήτηση και άντληση αερίου και πετρελαίου (_ Αναζήτηση και εξόρυξη γαιανθράκων και άλλων στερεών καυσίμων

Ο Ύδρευση

[_ Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Π Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

Ο Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία

(_ Λιμενικές δραστηριότητες

Π Αεροδρομικές δραστηριότητες

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΙ.1) Περιγραφή

ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στο διαγωνισμό μελετών / στο αντικείμενο της μελέτης από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα

11.12) Σύντομη περιγραφή

II. 1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

Κύριο λεξιλόγιο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

Κύριο αντικείμενο

□□.□□.□□.□□-α

Πρόσβετο(-α) αντικείμενο(-α)

□□.□□.□□.□□-α

ΤΜΗΜΑ IV: διαδικασία IV.1) Διοικητικές πληροφορίες IV 1.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή {κατά περίπτωση)

IV. 1.2) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με τον ίδιο διαγωνισμό ναι Π όχι Ο

Αν ναι,

να αναφέρετε τον αριθμό της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα:

(ηη/μμ/εεεε)

tr ft

*_ λ* * ft*

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ: (352) 29 29 42 670

_Ηλ. ταχυδρομείο: mp-pjs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.eu.int

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο παρών διαγωνισμός καλύπτεται από την

οδηγία 2004/18/ΕΚ Π οδηγία 2004/17/ΕΚ («Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας») _]

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 1.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και ςημειο(-α) επαφής

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας: | Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής:

Τηλέφωνα:

Υπόψη:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο (εάν υπάρχουν):

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες:

Π Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής ΓΊ Αλλα: συμπληρώστε το παράρτημα A I

Διεύθυνση για περαιτέρω τεκμηρίωση:

Γ_ Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής ( I Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α 11

Διεύθυνση για την αποστολή των σχεδίων αιτήσεων οτ>μμετοχής:

□ Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής ΓΊ Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A 111

1.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής και κύρια(-ες) 6ραστηριότητας(-ες) (διαγωνισμός που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ)

ΓΊ Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών υποδιαιρέσεων τους

_] Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο

ΓΊ Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Π Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

Π Οργανισμός δημοσίου δικαίου

Γ] Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

ΓΊ Αλλο (να προσδιοριστεί)__________

ΓΊ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

□ Αμυνα

□ Δημόσια τάξη και ασφάλεια Q Περιβάλλον

Π Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

□ Υγεία

Γ_ Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας Γ_ Κοινωνική προστασία Π Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία Γ_ Εκπαίδευση

I I Αλλο (να προσδιοριστεί)__________

ΦΕΚ 116

11.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

Κύριο λεξιλόγιο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

Κύριο αντικείμενο

Πρόσβετο(-α) αντικείμενο(-α)

□□.□□.□□.□□-α

IV.S.3) Συμβάσεις «ου έπονται του διαγωνισμού: Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές του Suxvamopxw

ναιΠ όχιΠ

IV.5.4) Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα

vaiD όχιΟ

1V.5.5) Ονόματα των επιλεγμένων μελών της κριτικής επιτροπής (εφόσον ισχύει)

ι.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.1) διαγωνισμοσ μελετων σχετιζομενο- μ£ σχεδιο η/και προγραμμα χρηματοδοτουμενο απο κοινοτικα ταμεία vaiD όχιΠ

Αν ναι, αναφέρατε το (τα) έργο(-α) ή/και το (τα) χρόγραμμα(-τα):

VI.2) συμπληρωματικεσ πληροφοριεσ (εάν υπάρχουν)

VI3) διαδικασιεσ προχφυγhe (να δώσετε πληροφορίες μόνον στην περίπτωση διαγωνισμού μελετών που συνδέεται με επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας)

VL3.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

ΕκΙσημη εζωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

Φαξ:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης (εάν υπάρχει) Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας; Χώρα:

Ηλ, ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:

Φαξ:

VI.3.2) Υποβολή προσφυγών [συμπληρώστε το σημείο VI.3.2) Ή, εάν απαιτείται, το σημείο VI.3.3)} Επακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών:

V1.3.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη;

Ταχ. κώδικας: Χώρα:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

Φαξ:

VI.4) ημερομηνια αποστολησ τησ παρουσασ προκηρυεησ: (ηη/μμ/εεεε)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

I) ΛΙΕΥθΥΝΕΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΙΑΤΙβΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΕ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής: Υπόψη:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

II) ΛίΕΥΘΥΝΪΕΓΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημε„{-α) επαφής: Υπόψη:

Τηλέφωνο:

Ηλ, ταχυδρομείο:

Φαξ

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

III) ΛΐΕΥΘΥΝ_εΐΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΝ ΣΧΕΛΙΟΝ / AlTHTEliN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Ιημείο(-α) επαφής: Υπόψη:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

ΠΑΡΑ/ΤΙ IMA VUl

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670

Ηλ. ταχ.: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες & ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.eu.int

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τη δημοσίευση: Προκαταρκτικής προκήρυξης (καλυπτόμενης από την οδηγία 2004/18/ΕΚ) □

Περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης □ -που δεν χρησιμοποιείται ως μέσο πρόσκλησης διαγωνισμού(καλοπτόμενης από την οδηγία 2004/17/ΕΚ-«Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας»)

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

Ι.Ι) ΕΠΟΝΥΜΙΑ, ΛΙΕΥβΥΝΕΕΟ: ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία;

Ταχ. διεύθυνση: ——__________________—■

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημεία(-α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διευθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο (εάν υπάρχει)

Γενική διεύθυνση της/του αναθέτοοσας(οντος) αρχής/φορέα (URL):

Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL):

1.2) ειδοσ τησ αναθετουσασ αρχησ και κυρια(-εσ) λραστηριοτητασ(-εσ)

(σε περίπτωση προκαταρκτικής προκήρυξης που δημοσιεύεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ)

□ Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους

D Εθνική ή ομοσπονδιακή Υπηρεσία / Γραφείο Π Περιφερειακή ή τοπική αρχή

□ Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία / Γραφείο

□ Οργανισμός δημοσίου δικαίου

□ Ευρωπαϊκός οργανισμός / Υπηρεσία ή διεθνής οργανισμός

Γ__ Αλλο (να προσδιοριστεί):

□ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες Γ_ Αμυνα

□ Δημόσια τάξη και ασφάλεια

□ Περιβάλλον

□ Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

□ Υγεία

[_ Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας

Γ__ Κοινωνική προστασία

Q Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

I I Εκπαίδευση

Π Αλλο (να προσδιοριστεί):

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης ναι γ~\ (,Ίι Π

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Χ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δημοσίευση στο Συμπλήρο>μα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670

Ηλ. ταχ.: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες & ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.eu.int

Απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού στο πλαίσιο δυναμικού

συστήματος αγορών

Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από:

την οδηγία 2004/18/ΕΚ Q την οδηγία 2004/17/ΕΚ («Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας))) Ο

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

Μ) επωνυμια, διευθυνσεισ και σημε10(-α) επαφησ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ, διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής:

Τηλέφωνο;

Υπόψη:

Ηλ, ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο (εάν υπάρχει)

Γενική διεύθυνση της/του αναθέτουσας{-οντος) αρχής/φορέα (URL):

Διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία παρέχονται τα έγγραφα της σύμβασης ή/και συμπληρωματικά έγγραφα (URL):

1.2) ειδοσ τησ αναθετουσασ αρχησ και κυρια(-εσ) λραστηριοτητασ(-εσ) (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ)

Ο Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους

i I Εθνική ή ομοσπονδιακή Υπηρεσία / Γραφείο

Π Περιφερειακή ή τοπική αρχή

ΓΊ Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία / Γραφείο

CH Οργανισμός δημοσίου δικαίου

Π Ευρωπαϊκός οργανισμός / Υπηρεσία ή δικθνής οργανισμός

ΓΊ Αλλο (να προσδιοριστεί):

ΓΊ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες Q Αμυνα

Π Δημόσια τάξη και ασφάλεια Π Περιβάλλον

Π Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

□ Υγεία

Π Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας

I I Κοινωνική προστασία

Ο Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

□ Εκπαίδευση

Ο Αλλο (να προσδιοριστεί):

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης ναι Ο όχι Π

π.4) κοινο λεξιλογιο για τισ δημοσιεσ συμβασεισ (cpv)

Κύριο λεξΛόγιο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

Κύριο αντικείμενο

ΪΙρόσθετο{-α) αντικείμενο(-α)

□□.□□.□□.□□-α

ii.5) ποσοτητα ii πεδιο γησ ΣΥΓΚΕΚΡ1ΜΕΝΗΣ συμβασησ

Εάν είναι γνωστή, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (κατά περίπτωσιι, μόνον αριθμοί):

Νόμισμα:

Ή μεταξύ και Νόμισμα:

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1V.I) Εiλοσ τuσ διαδικασιασ

Ανοικτή

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η/ο αναθέτουσα(-ων) αρχή/φορέας (εάν υπάρχει)

IV.2.2) Προηγούμενη δημοσίευση (προκήρυξη σύμβασης) ut περισσότερε; πληοοφορίει; για το δυναμικό σύστημα αγορών

Αριθ. προκήρυξης στην EE: UCDD/SDDD-□□□□□□□ της □□/□□/□□□□ (ηη/μμ/εεεε) IV.2.3) Προθεσμία υποβολής ενδεικτικών προσφορών για τη συγκεκριμένη σύμβαση

Ημερομηνία: ηη/μμ/εεεε) Ώρα:_

IV.2.4) Γλώβσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές

~ES CS DA DE ET EL EN FR FT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FT SV

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□a

Αλλη:____—___________

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.1) Συμπληροματικες ιιληροφοριες (καχά περίπτωση)

VI.2) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, me Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ: (352) 29 29 42 670

Ηλ,ταχυόρομείο: mp-ojs@opoce.ccc.eu.int Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.eu.int

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1.1) ΕΠίΙΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχυδρομικός κώδικας;

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής:

Τηλέφωνο;

Υπόψη:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Φαξ:

Δι«ύθυνοτ|(-Εΐς) στο Διαδίκτυο (εάν υπάχονν): Γενική διεύθυνση του αναθέτοντα φορέα (URL):

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL):

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες:

ΓΊ Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής Π Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A I

Διεύθυνση για την παροχή ειδικής τεκμηρίωσης:

Q Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής I I Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α Π

Διεύθυνση για την αποστολή υποψηφιοτήτων:

□ Το (τα) προαναφερθέν(-τα) αημείο(-α) επαφής Ο Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A III

1.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΛΘΕΤΟΥΤΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(-ΕΣ) ΛΡΑΣΤΗΡΙ0ΤΉΤΑΣ<-ΕΣ)

□ Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων

Q Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο

□ Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Π Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο G Οργανισμός δημοσίου δικαίου

□ Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

ΓΊ Αλλο (να προσδιοριστεί)

Q Γενικές δημόσιες υπηρεσίες ΓΊ. Αμυνα

I I Δημόσια τάξη και ασφάλεια Π Περιβάλλον

[Ί Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις Π YY«a

Ο Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας Γ3 Κοινωνική προστασία Q Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία Π Εκπαίδευση

1 | Αλλο (να προσδιοριστεί)

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

11.1) περιγγαφμ γησ παραχωρησησ II.1. I) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή

II. 1.2) Είδος της σύμβασης καν τόπος εκτέλεσης των εργασιών

Εκτέλεση fJJ

Μελέτη και εκτέλεση fJJ

Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε Π μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή απαιτήσεις

Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων Κωδικός NUTS □□□□□

ΙΙ.1.3) Συνοπτική περιγραφή της σύμβασης

II. 1.4) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

Κύριο λεξιλόγιο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

Κύριο αντικείμενο

Πρόσθετο(-α) αντικείμενο(-α)

ιι.2) ποσοτητα η εκταση τησ συμβασησ

U.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, εάν υπάρχουν)

Να αναφέρεται, εάν είναι γνωστή, η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ (κατά περίπτωση, μόνον αριθμοί) :_

Νόμισμα:

Ή: μεταξύ _ και _ Νόμισμα:

Π.2.2) Ελάχιστο ποσοστό των έργων που θα ανατεθεί σε τρίτους (κατά περίπτωση)

ΤΜΗΜΑ ΠΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμέτοχης:

ΙΙΙ.1.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

III. 1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται ot απαιτήσεις (κατά περίπτωση):

III.1.3) Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις (κατά περίπτωση):

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV. 1) Κριτήρια ανάθεσης

rv.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV 2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση)

IV.2.2) Προθεσμία για την υττοβοΧη υποψηφιοτήτων

Ημερομηνία: DLj/QQ/OQGD (ηη/μμ/εεεε)

Ώρα:

IV.2.3) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες μποροίν να υποβάλλονται οι υποψηφιότητες

ES CS DA DE ET EL ΕΝ FR IT LV LT

HU MT NL PL

PT SK SL FI SV

□ □□□□□□□□□□

Π □ □ □

□ □ □ □ □

Αλλη:

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.l) Σύμβαση σχετιζόμενη με σχέδιο η/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο «πό κοινοτικά ταμεία ναιΠ όχι □ Αν ναι, αναφέρατε το (τα) έργο(-α) ή/και το (τα) πρόγραμμαΧ-τα):

VI.2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εάν υπάφχοον)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

I) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ AIATJQENTAI ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ; ΠΑΗΡΟΦΟΡΓΕΣ

Επίσημη επωνυμία: ~-"~-■----——,

1 αχ. διεύθυνση:

Πόλη;

Ταχυδρομικός κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

II) ΔίΕΥβΥΝΕΕΙΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΠΕΗ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) Επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

III) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ σι1μεια ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ νΠΟΥΗΦΙΟΤΗΤΓΙΝ

Επίσημη επωνυμία;

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχυδρομικός κώδικας;

Χώρα;

Σημείο(-α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

ΦΕΚ 116

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ: (352) 29 29 42 670

Ηλ.ταχυδρομείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.inl Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap eu.int

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δημοπράτηση από τον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ο οποίος δεν αποτελεί αναθέτουσα αρχή

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ EprftN

1.1) Επωνυμία, λιευθυνεειε κλι _ημειο(-α) επαφής

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση;

Πόλη:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη;

Ηλ. ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (εάν υπάρχει):

Γενική διεύθυνση του αναδόχου (URL):

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες:_________________

Π Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής Γ_Ί. Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α 1

Διεύθυνση yux την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων:

{__ Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής 1 I Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α II

Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής:

Ο Το (τα) προαναφερθέν(-τα) σημείο(-α) επαφής I I Αλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A ill

11.3) διαρκεια τησ συμβασησ η προθεσμια ολοκληρωσησ

Διάρκεια σε μήνες: ή/και σε μέρες; □□□□ (από τη σύναψη της σύμβασης)

Ή Έναρξη: □□/□□/□□□□ (ηη/μμ/εεεε)

Ολοκλήρωση: (ηη/μμ/εεεε)

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

iii. 1) Όροι σχετικοί με γη σύμβαση

ΠΙ.Μ) Απαιτούμενες εγγυήσεις (κατά περίπτωση)

ΙΙΙ.2) Προϋποθέσεις ςυμμετοχης

ΙΙΙ.2.1) Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο εργολήπτης

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1) Κριτήρια ανάθεσης

γυ.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV 2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο ανάδοχος (κατά περίπτωση)

V1.2) Συμπληρωματικές πληροφορίες (εάν υπάρχουν)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

I) ΑΙ1ΥΘΥΝΣΕ1Ε ΚΛΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση;

Πόλη:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής: Υπόψη

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο;

Φαξ:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL).

Π) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ OIIOIA ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ, δυ?ί>θυνση:

Πόλη:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής: Υπόψη

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

III) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Επίσημη επωνυμία:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Χώρα:

Σημείο(-α) επαφής: Υπόψη:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο;

Φαξ;

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL):

Αρ.θ. Αποφ. ΔΕΕΠΠ ΟΙK.4/l9.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β731.1.2001)απάφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ: Σύσταση Ε,δ,κού Σώμοτος Ελεγκτών Συστημάτων κα, Προγραμμάτων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α/137/1985) «Κυβέρνηση κα. Κυβερνητ,κά Όργανα»

2. Την με αριθμό ΔΙ 7α/10/30/Φ.2.2.1/23.5.2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανόθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Αθ. Αλευρά και Ηλ. Ευθυμιόπουλο».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11.5.1999) «Τροποποίηση κα. συμπλήρωση του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) Σύσταση Γενικής Δ.εύθυνσης Πο.ότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

4. Την με αρ.θμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9.1.91 (Εγκύκλ.ος 2) Απόφαση «Εξαίρεση δ.ο.κητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

5. Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α/23/29.2.1984) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αυτού αναφορικά με την έκδοση κανονισμών σχετικά με την ποιότητα των έργων.

6. Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31.12.1985) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

7. Τα ισχύοντα Διεθνώς Πρότυπα Συστήματα για την Ποιότητα.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε Ειδικό Σώμα Ελεγκτών Ποιότητας Δημοσίων Έργων (Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε.) με σκοπό τη διενέργεια Επιθεωρήσεων Ποιότητας στα Δημόσια Έργα, την εποπτεία του οποίου θα έχει η Διεύθυνση Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δ.Ε. του Υπουργείου μας.

2. Αποστολή του Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε. είναι: Η διενέργεια Επιθεωρήσεων/Αξιολογήσεων στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Προγράμματα Ποιότητας Έργων που εφαρμόζονται στα Δημόσια Έργα (Μελέτες και Κατασκευές) τα οποία εκτελούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, τις Περιφέρειες του Κράτους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

3. Η διενέργεια αυτών των Επιθεωρήσεων/Αξιολογήσεων γίνεται, είτε με βάση τους ετήσιους πίνακες επιθεωρήσεων που καταρτίζει η Δ/νση Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. είτε έκτακτα κατά την κρίση της ίδιας Δ/νσης. Λεπτομέρειες για τον τρόπο της Επιθεώρησης-Αξιολόγησης καθορίζονται στον Κανονισμό Επιθεωρήσεων της Δ/νσης Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημ. Έργων.

4. Οι υπάλληλοι που εγγράφονται οτο Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε. πρέπει να είναι των πιο κάτω ειδικοτήτων:

• Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΠΕ όλων των κλάδων που έχουν εγγραφεί στο Τ.Ε.Ε.

• Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Γεωλόγοι ΠΕ

• Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Γεωπόνοι ΠΕ

• Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Δασολόγοι ΠΕ Πέραν όμως των τυπικών αυτών προσόντων θα πρέπει να έχουν και τα εξής ουσιαστικά προσόντα:

• Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σχετικό σεμινάριο τουλάχιστον για εσωτερικούς επιθεωρητές ποιότητας, από διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό και να έχουν το πιστοποιητικό αυτό.

• Να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον ως απλοί παρατηρητές σε τρεις και άνω Επιθεωρήσεις είτε της Δ/νσης Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. είτε άλλου Οργανισμού (Ιδιωτικού ή Δημόσιου) προσκομίζοντας τα σχετικά περί τούτου παραστατικά.

5. Το Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε. στελεχώνεται, κατ' αρχήν, από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ελέγχου και Εφαρμογής Π.Π.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ και εφόσον παραστεί ανάγκη λόγω ειδικότητας ή άλλων αναγκών εμπλουτίζεται και από υπαλλήλους άλλων Οργανικών μονάδων του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι τελευταίοι αυτοί υπάλληλοι δεν απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους στις Υπηρεσίες που υπηρετούν και φέρουν τον τίτλο του Ελεκτή Ποιότητας Δ.Ε. για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε. θα εκτελούν τις επιθεωρήσεις/αξιολογήσεις μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Διεύθυνσης Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. και για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη επιθεώρηση. Οι απαιτούμενες μετακινήσεις εκτός έδρας των Ελεκτών Ποιότητας θα εγκρίνονται, από τον Δ/ντή της Διεύθυνσης Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. και θα βαρύνουν τις αντίστοιχες πιστώσεις για την παραπάνω Διεύθυνση.

6. Η εγγραφή των Ελεγκτών Ποιότητας στο παραπάνω Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε., ή η διαγραφή των ήδη εγγεγραμμένων, θα γίνεται με απόφασή μας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε.

1934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7. Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση του Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε. θα γίνεται δια του Γραφείου Γραμματείας

της Δ/νσης Ελέγχου & Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2001

Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-01 (ΦΕΚ 266 Β/14-3-01 )απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ: Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α/137/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ2.2.1/23.5.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 664Β/24.5.2000".

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11.5.99 "Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) "Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ".

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9.1.91 (Εγκύκλιος 2) απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".

5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ Α/23/29.2.84) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 1.

6. Τις διατάξεις του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/ 31.8.1994) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις".

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31.12.85) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 23/93 (ΦΕΚ Α/8/5.2.1993) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της Ε.Ε." όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

9. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ Α/177/1985) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων".

10. Το Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ Α/212/29.8.96) "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ".

11. Το Π.Δ. 17/96 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/ 383/ΕΟΚ", και επειδή:

1. Από ανάλυση των αιτιών των ατυχημάτων σε τεχνικά έργα προκύπτει ότι για την πρόληψή τους δεν αρκεί η λήψη μέτρων μόνο κατά τη φάση της κατασκευής τους.

να

2. Απαιτούνται μέτρα πολύ πριν την έναρξη των εργασιών οτο εργοτάξιο για εφαρμοστεί μία αποτελεσματική πολιτική πρόληψης των ατυχημάτων ,δηλαδή από τη φάση ακόμη της αρχικής μελέτης του έργου και την οργάνωση του εργοταξίου.

3. Τα στοιχεία των ερευνών δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση του έργου, συνδέονται με εσφαλμένες επιλογές, αμέλειες ή παραλείψεις από την αρχική σύλληψη μέχρι την οριστική μελέτη του έργου.

4. Ο μελετητής του έργου έχει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των κινδύνων για εκείνους που θα κατασκευάσουν, συντηρήσουν, επισκευάσουν και λειτουργήσουν το έργο.

5. Η σημαντικότερη συνεισφορά του μελετητή στην πρόληψη των κινδύνων, αναμένεται κατά τη φάση της αρχικής σύλληψης και μελέτης σκοπιμότητας του έργου, όταν υπάρχουν ακόμη ανοικτές εναλλακτικές επιλογές.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ένταξη των κατωτέρω άρθρων στην Ε.Σ.Υ. της μελέτης κάθε έργου: Αρθρο 1

Γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου

Ο ανάδοχος μελέτης οφείλει να επισημάνει έγκαιρα στον ΚτΕ τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται τόσο με τις βασικές παραδοχές του έργου, όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής.

Ο ανάδοχος μελέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά το σχεδιασμό του ΤΕ, τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες για τα τεχνικά έργα και συγκεκριμένα:

• Την εξάλειψη των κινδύνων.

• Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους.

• Την εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψής τους.

• Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή του έργου.

• Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερο επικίνδυνα.

• Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας.

• Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις.

• Τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

• Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.

• Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόληψης του εργασιακού κινδύνου, οτο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου, καθώς και των ειδικών θεσμών για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Τεχνικός Ασφάλειας, Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Ιατρός Εργασίας Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων) που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. αναφορά εργατικών ατυχημάτων, έκτακτης ανάγκης χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης προσωπικού, ιατρικών εξετάσεων), καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων ατομικής προστασίας εργασία σε ύψος).

Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας από τον ανάδοχο κατασκευής Αρθρο 2

Ορισμός και αντικείμενο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (AYE) Ο ανάδοχος μελέτης είναι υποχρεωμένος να ορίσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 305/96, Συντονιστή θεμάτων AYE, ο οποίος και αναλαμβάνει την ευθύνη σύνταξης του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) κατά το στάδιο της μελέτης.

Τα ονόματα των συντονιστών θα πρέπει να ανακοινωθούν στον ΚτΕ εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάθεσης της μελέτης. Στους Συντονιστές αυτούς θα ανατεθεί η εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται οτο άρθρο 5 του Π.Δ. 305/96. Άρθρο 3

Περιεχόμενο (ΣΑΥ)-(ΦΑΥ)

Ο ανάδοχος μελέτης οφείλει να υποβάλει με το πέρας της μελέτης το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου.

3.1 Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο του ΣΑΥ ορίζονται οι εξής:

• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

• Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορεί να αποφευχθούν.

• Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν.

• Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη" του.

• Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων.

• Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού κινδύνου και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα κ.λπ.).

• Διαδικασίες για το χειρισμό θεμάτων ασφάλειας και υγείας για μελέτες που γίνονται αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου.

3.2 Το ΦΑΥ θα περιέχει μόνο τα βασικό στοιχεία του έργου, καθώς και οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία ενδεχόμενα να πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τα επόμενα στάδια της μελέτης, όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης μετατροπής καθαρισμού, κ.λπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης ηλεκτροδότησης αερίων, ατμού κ.λπ.), στην πυρασφάλεια κ.λπ.

3.3 Επισημαίνεται ότι το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης και υποβάλλονται για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΚτΕ.

3.4 Όταν υπάρχει ανάγκη έκδοσης οικοδομικής άδειας τότε υποβάλλονται και στην Πολεοδομία.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 2 Μαρτίου 2001

Αριθ. ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ./85/14.5.01 (ΦΕΚ 686 Β/1.6.2001)απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α/137/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ 2.2.1/23.5.2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 664Β/24.5.2000)».

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11.5.99) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 428/95 (ΦΕΚ Α/245/ 24.11.95) Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9.1.91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ Α/23/29.2.84) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 1.

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31.12.85) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Ν.716/77 (ΦΕΚ Α/295/5.10.77) «Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

8. Τις διατάξεις του ΠΔ 194/79 (ΦΕΚ Α/53/15.3.79) «Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν.716/77» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

9. Τις διατάξεις του ΠΔ 696/74 (ΦΕΚ Α/301/8.10.74) «Περί αμοιβών μηχανικών και σχετικών προδιαγραφών για όλα τα στάδια μελετών» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

10. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ Α/177/85) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 305/96 {ΦΕΚ Α/212/29.8.96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ Α/11/18.1.96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ,91/383/ΕΟΚ».

13. Την ΚΥΑ 88555/3293/30.9.1988 άρθρο 6 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89.

14. Την με αριθμό 130159/7.5.97 εγκύκλιο εφαρμογής του Π.Δ. 305/96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε το Σχέδιο Ασφάλειας κα. Υγείας (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφάλε.ας και Υγείας (ΦΑΥ), που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96,ως απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση και παραλαβή (αρθ. 15 και 22 Ν.716/77) μελέτης Δημόσιου Έργου, που εκπονείται: (α) σε στάδιο οριστικής μελέτης, (β) σε στάδιο μελέτης εφαρμογής (ΠΔ 696/74).

Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα πρέπει να ελέγχοντα, από τα εντεταλμένα όργανα που εγκρίνουν τις μελέτες ως προς:

1) το περιεχόμενο τους (αρθ. 3 παρ. 5, 6 και 7 του ΠΔ 305/96)

2) την εφαρμογή των αρχών πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (αρθ. 4 του ΠΔ 305/96 και αρθ. 7 παρ. 7 του ΠΔ 17/96)

και

3) τα θέματα ανάθεσης και κατάρτισής τους (αρθ. 5 του ΠΔ 305/96) και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά, η συμμόρφωση με τα παραπάνω (1, 2, 3) του υποβαλλόμενου σταδίου εκπόνησης της μελέτης (οριστική ή εφαρμογής), στην εγκριτική απόφαση και στη βεβαίωση παραλαβής του σταδίου εκπόνησης της μελέτης.

Αλλως η μελέτη δεν εγκρίνεται και θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του ΠΔ 194/79 (αρθ. 21) για «παραλείψεις ή ελαττώματα διαρκούσης της εκπονήσεως της μελέτης». Όλα τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις μελέτες Δημοσίων Έργων, που εκπονούνται σε στάδιο οριστικής μελέτης ή μελέτης εφαρμογής και θα υποβληθούν για έγκριση μετά από τρεις μήνες από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τις παραπάνω μελέτες που θα υποβληθούν για έγκριση μετά από τους τρεις μήνες και για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή τους θα θεωρηθεί ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα (αρθ. 22 παρ. 2 Ν.716/77), ισχύουν τα αναφερόμενα οτο αρθ. 22 του ΠΔ 194/79 για «παραλείψεις ή ελαττώματα διαπιστούμενα μετά την παραλαβή» και ο ανάδοχος της μελέτης υποχρεούται να ολοκληρώσει την μελέτη του με την κατάρτιση του ΣΑΥ και του ΦΑΥ, σύμφωνα με το αρθ. 19 παρ. 6 και 4 του Ν. 716/77.

Εξυπακούεται βεβαίως ότι η εφαρμογή του ΠΔ 305/96 και ιδιαίτερα των παρ. 3 και 9 του αρθ. 3, είναι υποχρεωτική και για κάθε κατασκευαζόμενο Δημόσιο Έργο (που έχει εγκριθεί η Διακήρυξη Κατασκευής του ή το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη προ της ισχύος της

παρούσας), ανεξάρτητα της ύπαρξης ΣΑΥ και ΦΑΥ στην εγκεκριμένη μελέτη ή της μη

αναφοράς των ΣΑΥ και ΦΑΥ στα τεύχη δημοπράτησης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαίου 2001

Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24.7.01 (ΦΕΚ 1013 Β'/2.8.2001)αποφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ : Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ2.2.1/23.5.2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ" (ΦΕΚ 664Β/24.5.2000).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.81/99 (ΦΕΚ92Α/11.5.99) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ245Α/24.11.95) "Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ"».

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9.1.91 απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών" (Εγκύκλιος 2/91).

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23Α/29.2.84) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 1, αναφορικά με την έκδοση κανονισμών σχετικά με την ποιότητα των έργων,

6 Τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 (ΦΕΚ223Α/31.12.85) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.334/2000 (ΦΕΚ 279Α/ 21.12.2000) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ ΕΟΚ", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

9. Την εργασία του Συμβούλου ΣΔΕΠ/ΔΕ. 10. Το κείμενο εργασίας "Οδηγίες για την Ποιότητα στα Δημόσια Έργα" που έγινε στα πλαίσια του Έτους Ποιότητας 1998

11. Τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πιλοτικού Προγράμματος "Επιθεώρηση Τεκμηρίωσης του ΠΠΕ" του έργου "Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, τμήμα από ανισόπεδο Κόμβο Πέτρου Ράλλη μέχρι ανισόπεδο Κόμβο Καβάλας" (Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δ.Ε. με Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/380/29.6.2000, ορθή επανάληψη 2.11.2000). 12. Την με αρ. ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ/502/13.10.2000 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 265Β/18.10.2000) για την εκπόνηση και εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας στα Δημόσια Έργα.

13. Το Διεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα ΕΛΟΤ ISO 10005:2001 (ISO 10005:1995). Και επειδή:

1. Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων.

2. Η σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή ώστε να μην έρχεται σε αντιφάσεις με τα συμβατικά τεύχη του εκάστοτε έργου και επομένως απαιτούνται οδηγίες για την σύνταξή του.

3. Δεν υπάρχουν οδηγίες του Κυρίου του Έργου όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκριση ενός ΠΠΕ και αυτό το κενό καλύπτουν οι παρακάτω οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής αποφασίζουμε:

Την έγκριση των παρακάτω οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων:

ΦΕΚ 116

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) 1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα Προγράμματα Ποιότητας στα τεχνικά έργα αφορούν στην έγκαιρη και προληπτικού χαρακτήρα παρακολούθηση της ποιότητας των έργων.

Οι φορείς που είναι δυνατό να εμπλέκονται σε ένα τεχνικό έργο είναι, ανάλογα με την

περίπτωση:

-Κύριος του Έργου

-Φορέας Ανάθεσης

-Διευθύνουσα Υπηρεσία/Επιβλέπων

-Σύμβουλος (-οι) Τεχνικής Υποστήριξης

-Μελετητής (ές)

-Κατασκευαστής (Εταιρεία ή Κοινοπραξία) -Υπεργολάβος (-οι) -Προμηθευτής (ές) Υλικών

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε ένα τεχνικό έργο θα πρέπει να διαθέτουν την τεχνογνωσία που θα τους δίνει τη δυνατότητα να εκπονούν, να αξιολογούν και να ελέγχουν τα προγράμματα ποιότητας, ο καθένας από τη δική του πλευρά.

Κρίνεται στο σημείο αυτό απαραίτητο να παρατεθεί ο ορισμός για το πρόγραμμα ποιότητας (quality plan) από το πρότυπο ISO 8402:1994:

Έγγραφο, οτο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα μέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν, έργο ή σύμβαση (παρ. 3.13 του προτύπου)".

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) είναι ένα έγγραφο που οριστικοποιείται και

ΤΙ I ν ι ι _ ■ ι

συγκεκριμενοποιείται κατα την περίοδο προπαρασκευής των εργασιών. Συντάσσεται απο τον ανάδοχο και υποβάλλεται στον Κύριο του Έργου εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η σύνταξη ενός κατάλληλου Προγράμματος Ποιότητας για κάθε έργο που εκτελείται και η παρακολούθηση της εφαρμογής του είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις. Κύριος στόχος ενός Προγράμματος Ποιότητας είναι η σωστή οργάνωση του έργου και η κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει ο Κύριος του Έργου μέσω της σύμβασης.

Το Πρόγραμμα Ποιότητας θα ενσωματώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και:

1. θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες

2. θα είναι σε πλήρη συμφωνία και θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου

3. θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου

4. θα καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα συγκεκριμένο τμήμα του έργου και η συγκρότηση του μητρώου του έργου).

Κατά τη φάση σύνταξης του ΠΠΕ πρέπει να γίνει συστηματική, σχολαστική και ολοκληρωμένη μελέτη των απαιτήσεων των συμβατικών τευχών, να εντοπιστούν έγκαιρα οι τυχόν ασάφειες στα συμβατικά τεύχη καθώς και πιθανές αντιφάσεις μεταξύ τους να συζητηθούν μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις λεπτομέρειες κατασκευής του έργου, οι οποίες θα αποτυπωθούν επίσης οτο ΠΠΕ.

Το ΠΠΕ ενός έργου πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση του έργου (π.χ. τροποποίηση της μελέτης) 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΠΕ

Μία ενδεικτική διάρθρωση των περιεχομένων του ΠΠΕ είναι η ακόλουθη: ΤΜΗΜΑ I

1. Εισαγωγή

1.1 Αντικείμενο του Προγράμματος Ποιότητας

1.2 Πολιτική Ποιότητας για το έργο

1.3 Δομή Προγράμματος Ποιότητας

2. Περιγραφή έργου

2.1 Μέθοδοι κατασκευής

2.2 Έλεγχοι και Δοκιμές

2.3 Χρονοδιάγραμμα εργασιών

3. Χρησιμοποιούμενοι πόροι 3.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

3.1.1 Οργανόγραμμα έργου

3.1.2 Αρμοδιότητες κυρίων στελεχών

3.1.3 Στελέχωση του έργου

3.2 Υλικά και υπηρεσίες

3.2.1 Υλικά

3.2.2 Υπηρεσίες

3.3 Εξοπλισμός

3.3.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα)

3.3.2 Μετρητικός εξοπλισμός

4. Διαχείριση

4.1 Διαχείριση εγγράφων

4.1.1 Διαχείριση του Προγράμματος Ποιότητας

4.1.2 Κωδικοποίηση εγγράφων εντύπων

4.1.3 Δελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα

4.1.4 Αρχειοθέτηση

4.2 Μη συμμορφώσεις Διορθωτικές/προληπτικές ενέργειες

4.3 Επιθεωρήσεις

4.4 Ανασκοπήσεις

5. Άλλα θέματα

5.1 Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων

5.2 Ασφάλεια και Υγεία

5.3 Προστασία περιβάλλοντος

6. Παραπομπές- Αναφορές

6.1 Σχέδια

6.2 Πρότυπα Κανονισμοί Τεχνικές Προδιαγραφές

6.3 Σύνδεση με Σύστημα Ποιότητας αναδόχου ΤΜΗΜΑ II

7. Προγράμματα Ενεργειών

Το λειτουργικό τμήμα του ΠΠΕ αποτελούν τα προγράμματα ενεργειών, κάθε ένα από τα οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένο τμήμα ή σε συγκεκριμένη ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για την κατασκευή του. Τα προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και δοκιμές του έργου.

Στα προγράμματα ενεργειών:

-αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τμήματος (π.χ. εκσκαφή βάθρων) ή λειτουργικής ενότητας (π.χ. κατασκευή άνω διάβασης)

1946 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

-καθορίζονται τα σημεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών (Σημεία Στάσης για Έγκριση, ΣΣΕ)

-καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρμόζονται (π.χ. οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα, συμβατικές απαιτήσεις)

-περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνουν)

-καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των αποτελεσμάτων

(π.χ. έντυπα εργαστηριακών δοκιμών, δελτία ελέγχου εργασιών κ.τ.λ.)

-καθορίζονται οι εμπλεκόμενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (π.χ. Ανάδοχος

Υπεργολάβος Κύριος του Έργου, Τρίτος)

ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ

Τα θέματα που περιλαμβάνονται οτο ΠΠΕ, ανάλογα με την έκταση και το περιεχόμενο τους, είναι δυνατό είτε να περιέχονται στο ΠΠΕ είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήματα που το συνοδεύουν, 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΠΕ

Η σύνταξη και η κατ' αρχήν έγκριση του ΠΠΕ γίνεται από τον ανάδοχο μέσω των εσωτερικών του διαδικασιών. Στη συνέχεια το ΠΠΕ υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. Ο έλεγχος και η έγκριση από τις υπηρεσίες του Κυρίου του Έργου πρέπει να καλύψουν με λεπτομέρειες όλα τα θέματα που, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα περιεχομένων, περιλαμβάνονται οτο ΠΠΕ.

Για τη διευκόλυνση και την υποβοήθηση των υπηρεσιών που θα ελέγχουν και θα εγκρίνουν τα ΠΠΕ επισυνάπτεται στις παρούσες οδηγίες ένα υπόδειγμα "Εντύπου ελέγχου και έγκρισης από την Υπηρεσία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)", το οποίο θα συμπληρώνεται από τις υπηρεσίες κατά την εξέταση των ΠΠΕ και θα παραμένει στα αρχεία τους ενώ παράλληλα θα εγκρίνεται το ΠΠΕ και θα επιστρέφεται στον ανάδοχο για να εφαρμοστεί κατά την εκτέλεση του έργου.

Συνημμένο στις παρούσες οδηγίες: Έντυπο ελέγχου και έγκρισης από την Υπηρεσία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 24 Ιουλίου 2001

Αριθ. ΔΕΕΠΠ/οικ.110/03 (ΦΕΚ Β 624/20-5-03) : Τήρηση Βάσης Δεδομένων με τις αστοχίες μελετών, κατασκευών και συντηρήσεων Δημοσίων Έργων και τους λόγους που τις προκάλεσαν.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/ΑΊ984) «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αυτού, αναφορικά με την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη ποιότητα των έργων.

2. Το Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/ΑΊ977) «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών».

3. Το Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/ΑΊ996) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας».

4. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/ΑΊ997 ) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ».

5. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/ΑΊ999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές ρυθμίσεις» και το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/2002) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

6. Το Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α"2002) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις».

7. Το Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223/ΑΊ985) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Το Π.Δ 194/1979 (ΦΕΚ 53/A' 1979) «Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν,716/1977 (περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών)».

9. Το Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α" 1985) «Σύνθεση επιτροπών Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ. και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

10. Το Π.Δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/A' 1999) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων του Π.Δ. 428/1995 (Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων)».

11. Το Π.Δ. 278/1999 (ΦΕΚ 232/ΑΊ999) «Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των στελεχών τους και συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.».

12. Το Π.Δ. 121/2001 (ΦΕΚ 112/Α'2001) «Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 1418/1984)".

13) Το Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α" 1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

14. Την Υ6/31.10.2001 (ΦΕΚ 1484/B'/ 2001) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

15. Τη Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ 746/Β 71990) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών του άρθρου 81 παρ.1 του Ν. 1892/1990.

16. Την εμφάνιση αστοχιών σε τεχνικά έργα η έννοια των οποίων στοιχειοθετείται από κάθε διαφοροποίηση πού επέρχεται κατά την υλοποίηση ενός τεχνικού έργου από οποιαδήποτε αιτία και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού , όπως στον αρχικό σχεδιασμό, στην τεχνική μελέτη, στον από τα συμβατικά τεύχη προβλεπόμενο τρόπο κατασκευής στη μη τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών για την προμήθεια και χρήση υλικών, μηχανημάτων, επιλογής κατάλληλου προσωπικού κ.λπ. στη μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος κ.λπ., οι οποίες επιφέρουν αφ' ενός μεν οικονομικές επιβαρύνσεις καθυστερήσεις και λειτουργικά προβλήματα και αφ' ετέρου μπορεί να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την θεραπεία των οποίων απαιτούνται πρόσθετες επεμβάσεις.

17. Και επειδή οι παραπάνω αστοχίες και τα αίτια που τις προκάλεσαν πρέπει να καταγράφονται με την τήρηση Βάσης Δεδομένων σύμφωνα με την Παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 81/1999 για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη δημιουργία και τήρηση Βάσης Δεδομένων σχετικής με τις αστοχίες που εντοπίστηκαν σε Δημόσια Έργα και τις αιτίες που τις προκάλεσαν και στα οποία έργα δεν έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω Βάση Δεδομένων θα τηρείται και θα ενημερώνεται από την Δ/νση Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου μας, σύμφωνα με τα πιο κάτω στοιχεία της παρ. 3 που υποχρεούνται να αποστέλλουν σε αυτή, με ευθύνη των προϊσταμένων των Διευθυνουσών Υπηρεσιών, όλες οι Υπηρεσίες που μελετούν, κατασκευάζουν και συντηρούν Δ.Ε.

3. Τα στοιχεία που θα αποστέλλονται στην παραπάνω αρμόδια Δ/νση είναι τα εξής :

3.1. Κάθε αρνητική απάντηση που δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της οικείας σύμβασης και κάθε συμπληρωματικής και την αιτιολόγηση αυτής (άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 και άρθρο 3 του Ν. 3060/2002)

3.2. Κάθε αμετάκλητη, υπέρ του ενδιαφερομένου, δικαστική απόφαση προστασίας εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίου έργου (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2522/1997 και οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.).

3.3. Κάθε έγγραφο ή ειδική διαταγή προς τον ανάδοχο μελετητή (άρθρο 19 του Ν. 716/1977 και άρθρα 21 και 22 του Π.Δ. 194/1979) ή κατασκευαστή (άρθρο 7 του Ν.

1418/1984 και άρθρο 46 του Π.Δ. 609/1985), συνοδευόμενα με όλες τις περαιτέρω ενέργειες μέχρι τη τελική έκβαση της υπόθεσης.

3.4. Κάθε πρόστιμο που επιβλήθηκε σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 1418/1984 και ΤΟ Π.Δ. 121/2001.

3.5. Κάθε τελική απόφαση έκπτωσης αναδόχου μελετητή (άρθρο 19 του Ν. 716/1977 και άρθρα 11 παρ. 2 και 13 του Π.Δ. 194/1979) ή κατασκευαστή (όρθρο 7 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 47 του Π.Δ.609/1985).

3.6. Κάθε απόφαση τροποποίησης της μελέτης κατά το στάδιο κατασκευής έργου για την οποία ευθύνεται ο ανάδοχος μελετητής (άρθρο 19 του Ν. 716/1977, άρθρο 4 παρ. 10 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 30 του Π.Δ. 609/ 1985).

3.7. Κάθε απόφαση διάλυσης, σύμβασης ή ματαίωσης διάλυσης αυτής και τους λόγους που την προκάλεσαν (άρθρο 21 του Ν. 716/1977 καί άρθρο 9 του Ν. 1418/84, άρθρα 48, 49 και 50 του Π.Δ. 609/1985 ).

3.8. Κάθε πρόστιμο που επιβλήθηκε σε εργοληπτική επιχείρηση όπως προβλέπεται οτο άρθρο 15 παρ. 5 του Ν. 1418/1984 και οτο άρθρο 8 του Π.Δ. 472/1985

3.9. Κάθε διοικητική κύρωση ή πρόστιμο πού επιβλήθηκε σε Εργοληπτική Επιχείρηση (άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 2 του Π.Δ. 278/1999).

3.10. Πρωτόκολλα προσωρινής ή οριστικής παραλαβής έργων με παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα υλικών και κατασκευής, τις ποσότητες, την μη εκτέλεση των απαραίτητων ελέγχων και δοκιμών (άρθρο 11 του Ν. 1418/1984 και άρθρα 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985).

3.11. Κάθε απόφαση αυτοδίκαιης παραλαβής μελέτης (άρθρο 22 του Ν. 716/1977) ή έργου (άρθρο 11 του Ν. 1418/1984 και άρθρο 55 παρ. 2 του Π.Δ 609/1985).

3.12. Πρωτόκολλα διαπίστωσης βλαβών που προκλήθηκαν σε έργα:

1. από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής των έργων ή

2. από ανωτέρα βία με τα οποία καταλογίζονται ευθύνες ή στον φορέα κατασκευής αυτών ή τον ανάδοχο και αποφάσεις εγκρίσεως αυτών (άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 1418/1984 άρθρο 45 του Π.Δ. 609/1985).

3.13. Κάθε αποτέλεσμα επιθεώρησης που πραγματοποίησε το Σώμα Επιθεωρητών (άρθρο 22 του Ν. 1418/1984 και Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/01/71/ ΦΝ294/1986).

3.14. Κάθε αποτέλεσμα από ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΕΣΠΕΛ (άρθρο «τέταρτο» του Ν. 2372/1996 παρ.4 εδάφιο πρώτο και Δ17α/10/16/ΦΝ380/1998 Υπουργική Απόφαση).

3.15. Κάθε σύμβαση κατασκευής δημοσίου έργου ή ανάθεσης μελέτης που υπογράφτηκε χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3021/2002 ή παρά την έκδοση απορριπτικής πράξης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που προβλέπεται στη παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

4. Για κάθε Δημόσιο Έργο που υπάρχουν αστοχίες θα συμπληρώνεται το Παράρτημα, θα υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και θα αποστέλλεται στην Δ.Ε.Ε.Π.Π. Το Παράρτημα αυτό προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, αποτελείται δε από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται τα γενικά στοιχεία της μελέτης ή του έργου και οτο δεύτερο οι αστοχίες σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 3.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Μαίου 2003

Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.889/27.11.02 (ΦΕΚ Β 16/14-1-03) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ : Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137Α/1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".

2. Την Υ6/31-10-01 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπ/γούς ΠΕΧΩΔΕ" (ΦΕΚ1484Β/31-1001).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ 92Α/11-5-99) "Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ.428/95 (ΦΕΚ245Α/24-11-95): Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ" και δη το άρθρο 2α.

4. Την Δ16α/010/9/ΦΔ/9-1-91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23Α/29-2-84) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ.1.

6. Τις διατάξεις του Ν.1568/85 (Φ.Ε,Κ 177Α/1985) 'Ύγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων".

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 (ΦΕΚ223Α/31-12-85) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/16-9-1981) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού".

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.334/2000 (ΦΕΚ279Α/21-12-00) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ", και ιδιαίτερα το άρθρο 12 παρ.2 .

10. Το Π.Δ.17/96 (ΦΕΚ11Α/18-1-96) "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" και δη το άρθρο 7 του ανωτέρω Π.Δ. (Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών) που αναφέρει την αρχή ευθύνης του αναδόχου.

11. Το Π.Δ. 305/1996 (Φ.Ε.Κ. 212Α/29-8-96) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ".

12. Την ΔΕΕΠΠ/οικ/433/19-9-2000 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1176Β/22-9-2000). "Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου".

13. Την ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14-5-2001 Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 686Β/1-6-2001) "Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο".

14. Την ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3~01 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 266Β/14-3-01) για την πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου, και επειδή:

1. Για την πρόληψη των ατυχημάτων σε τεχνικά έργα απαιτείται η λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγεία τόσο κατά τη φάση της μελέτης όσο και κατά τη φάση της κατασκευής τους.

2. Από το Π.Δ. 305/96 προκύπτει η υποχρέωση του Αναδόχου να εξαλείφει ή να ελαχιστοποιεί την επικινδυνότητα για τους εργαζομένους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, που μπορεί να εκτεθούν σε κινδύνους της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας. Την υποχρέωση, του αυτή υλοποιεί με τη λήψη μέτρων προστασίας βασισμένων στη νομοθεσία, οτο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) κατά την φάση της μελέτης, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και στις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά την φάση της κατασκευής του έργου,

3. Η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου οτο εργοτάξιο επιτυγχάνεται με την οργάνωση του Αναδόχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα ισχύοντα Πρότυπα.

4. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ένταξη των κατωτέρω άρθρων στην Ε.Σ.Υ. κάθε έργου:

1. Κανονιστικές απαιτήσεις Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής:

2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.

2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.1568/ 85, ΠΔ17/96, ΠΔ305/96, ΠΔ 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με

εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα AYE.

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών AYE υπεργολάβων.

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:

• αναφορά ατυχήματος,

• διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας

• αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης,

• χρήση μέσων ατομικής προστασίας,

• εκπαίδευση προσωπικού,

• ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων

2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής.

2.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.

2.8 Άλλες προβλέψεις

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε

• Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα AYE

• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο.

• Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα AYE με το συντονιστή AYE και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας.

2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ.

Το ΣΑΥ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη , αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το Δημόσιο. Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:

2.9.1 Γενικά

• Είδος έργου και χρήση αυτού

• Σύντομη περιγραφή του έργου

• Ακριβής διεύθυνση του έργου

• Στοιχεία του κυρίου του έργου

• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ

2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.

2.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.

2.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.

2.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.

2.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής εστίασης και Α' βοηθειών.

2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιοτηρΐξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.

2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και απόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ.

Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.

2.9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

2.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του άρθρου 12 του Π.Δ 305/96).

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 2.9.Α Γενικά:

• είδος έργου και χρήση αυτού

• ακριβή διεύθυνση του έργου

• αριθμό αδείας

• στοιχεία του κυρίου του έργου

• στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 2.9.Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου:

• τεχνική περιγραφή του έργου

• παραδοχές μελέτης

• τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη".

2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης αερίων, ατμού, κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 2.9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαμβάνει:

• Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.

• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π.

• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται οτο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 3. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2002

Απόφαση σρ.πρ. Δ17α/02/115/ΦΝ. 443/3-8-2007/ΦΕΚ 1556B'

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΑΊ79).

2. Την αριθμ. Δ17α/02/101/ΦΝ437/13.10.04 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων και εντύπου οικονομικής προσφοράς» (ΒΊ581).

3. Την αριθμ. Δ17α/07/39/ΦΝ437/24.3.05 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση 1ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων» (Β'408).

4. Την αριθμ. Δ17α/06/18/ΦΝ437/13.2.06 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση 2ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων» (ΒΊ72).

5. Την υπ' αρ. Δ17α/01/127/ΦΝ443/25-8-2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση 3ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων» (Β' 1184).

6. Την ανάγκη προσαρμογής των πρότυπων τευχών διακηρύξεων ώστε να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μετά την εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3518/06 (Α' 272), Ν. 3548/07 (Α' 68), Ν. 3559/07 (ΑΊ02) και Π.Δ 60/07 (Α' 64).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α') και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την 4η βελτίωση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής δημοπρασίας, ως εξής:

α) Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (Τύπος Α) για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) στο πεδίο εφαρμογής των Προεδρικών Διαταγμάτων 60/2007 και 54/2007.

β) Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (Τύπος Β) για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και στα οποία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις με ενημερότητα πτυχίου αλλά και επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα.

γ) Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (Τύπος Γ) για έργα στα οποία καλούνται επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου.

2. Τα παραπάνω πρότυπα τεύχη διακήρυξης αντικαθιστούν τα τεύχη που εγκρίθηκαν με την αριθμ. Δ17α/01/127/ΦΝ443/25-8-2006 (ΒΊ184) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

3. Η ανωτέρω 4η βελτίωση των πρότυπων τευχών διακήρυξης ισχύει υποχρεωτικά για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας θα αποσταλεί για δημοσίευση την 1 Οκτωβρίου 2007 και εφεξής.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η απόφαση αυτή, καθώς και τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ..........................................

(Στοιχεία Αρχής ή υπηρεσίας ..........................................

που διεξάγει τον διαγωνισμό) ........

............................................. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ........................................

............................................. ΣΗ: ........

ΦΕΚ 116

δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημοπράτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από ..............................., οδός ...................... Πληροφορίες

......................τηλ.:.................

Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα

εμπροθέσμως ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία της, μέχρι και την........................

........................................... Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι

καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε.................ΕΥΡΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηροιιμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο Χ ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής'αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Αρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό - Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς

2.2

2.3

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18, το φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.

Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεση τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού ειτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό είτε (γ) με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό.

3.2

Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους το Φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομ.κής προσφοράς Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οοος, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου κα. τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερ.κό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων

Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα, δηλαδή για δημοπρασία διενεργούμενη Τρίτη (με βάση τη διάταξη του άρθρου 4 ^:±^Χ·..1*Άί'9β1 η προηγούμενη Τετάρτη και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη αυτής εργάσιμη.

Ο (pqkeAoc πο» περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού aaoavioufvoc. δηλαδή κλεισμένοι με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί vaiok να καταστεί τούτο αντιληπτό.

3.3 α. Σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης του φακέλου προσφοράς (από ημεδαπές

επιχειρήσεις), αυτός κατατίθεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 43 του ν.1418/84. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η προσφορά κατατίθεται είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες, ο καθένας εκ των οποίων αντιπροσωπεύεται κατά τα ανωτέρω, είτε από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων / Διαγωνιζομένων από το Ιδιο φυσικό πρόσωπο,

β. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:7..................................................

Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:

3.4 Η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ.609/85, δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.1 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ' εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

Τίθεται ο τίτλος τη$ αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό.

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηυεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου). Η καταγραφή δε γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών.

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται, καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχεται η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από κράτος - μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις).

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις8, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, διαπιστώνει αν το φυσικό πρόσωπο που κατέθεσε ιδιοχείρως την προσφορά της επιχείρησης κατά την παρ. 43 του άρθρου 16 του ν.1418/84 έχει το σχετικό δικαίωμα και ελέγχει την κατά τα λοιπά έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. Τέλος ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών.

στ) Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του π.δ. 609/85)

στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων και παρακρατούνται τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος

8 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζομένων, στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους.

διαγράφει θέτοντας επ' αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται.

Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών διενεργείται κλήρωση από την Ποοϊσταυένη Αρχή υετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν προσκλήσεως των Εον. Επ. που υπέβαλαν tic ίδιες προσφορές, με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια Tnc διαδικασίας.

η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζόμενων, ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπολοίπων προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ.

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85 όπως ισχύει, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 7.

Στο σύστημα του άρθρου 6 του π.δ. 609/85 ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης που εφαρμόζεται.

συνεδριάσεις της, με την οττοία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ' αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηυέοα και ώοα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική ττράξη. που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99.Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ.

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην Ιδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα.

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας - Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3263/2004, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3481 /0610. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους (εκτός του μειοδότη). Μετά τη λήξη της σχετικής διαδικασίας και τη διεξαγωγή του (κατά το νόμο) προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και την έκδοση του αναγκαίου πιστοποιητικού διαφάνειας εκ μέρους του Ε.Σ.Ρ. ή την άπρακτη πάροδο της νόμιμης προθεσμίας κατά το άρθρο 6 του ν. 3310/05, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3414/05, προσκαλείται ο μειοδότης να προσκομίσει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3263/04 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ, 6 α' του άρθρου 4 του ν. 3481/06,), να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής οτο μητρώο (εφόσον η αρχική δεν ισχύει πλέον) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2, (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος τους, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 24.1.5 ίπεοί ονουαστικοποίησης των υετογών). Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου ισχύει) οφείλει να προσκομίσει νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά Φοοολονικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εάν από την Ενημερότητα Πτυχίου

10 Σημειώνεται η πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 2 παρ, 2 του ν. 3263/04 με το άρθρο 4 παρ, 7 του ν. 3481/06, κατά την οποία για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηστΊ^Γεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας.

που προσκομίσθηκε στο διαγωνισμό προκύπτει 6τι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε <ή έχει αντ(στοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της ή έληξαν τα υποβληθέντα για το ΤΣΜΕΔΕ. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα του διανωνισιιηΓ. σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 26 του Π.Δ.609/85 σε ορισμένο τόπο και χρόνο προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ' εξής. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο μειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο μειοδότη. Μ *

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις που λαμβάνονται κατ* εφαρμογήν του άρθρου 2 του ν. 3263/04, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.

Αρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό.

2. Η παρούσα Διακήρυξη.

3. Η Οικονομική Προσφορά.

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

5.3 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη

παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

(1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004.

(2) Οι Ευρωκώδικες.

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΟ,Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και

κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί

ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση

και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων":

7.1 Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 Α784), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους :

> Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α' 94/05-06-1992)

> Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Ά /13-8-1994)

> Ν. 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/14-09-1995)

> Ν. 2372/96 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α' 29/28-02-1996)

> Ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α' 180/6-8-2001)

> Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ 308Α/31-12-2003)

> Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28-9-2004)

> Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/22-2-2005)

> Ν. 3481 /2006 (Φ.Ε.Κ. 162 Α' 2/8/2006)

> Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α720-3-2007) και Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α' 102/14-5-07)

'' Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές ^ιετην ισχύουσα νομοθεσία.

7.2

Οι διατάξεις ττερΙ ονομσστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [π.δ. 82/1996 και Ν.3310/05 (Φ.Ε.Κ. Α' 30/14-2-05), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α'279), Κ.Υ.Α. αριθμ.24014/25.11.05 (Φ.Ε.Κ. ΒΊ637) και υπουργική απόφαση αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. ΒΊ590)],

7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ Π Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86) και

> Το άρθρο 27 του Ν, 2166/93 για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ Ε Κ Α' 137/24-8-93)

> Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α795)

> Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (Φ.Ε.Κ. Α' 178/97)

> Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11-10-2002)

> Ν, 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329Α/24-12-2002)

7.4 Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α' /28-09-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ιδίως μετά το Ν. 3310/05.

7.5 Το προεδρικό διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ Α'64)12 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (σχετική και η εγκύκλιος 1/18-1-06 της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

7.6 Το Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α785) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τα:

> Π.Δ. 286/94, (Φ,Ε.Κ. Α' 148/94)

> Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α' 201/94)

> Π.Δ. 210/97, (Φ.Ε.Κ. Α' 166/97)

> Π.Δ. 285/97, (Φ.Ε.Κ. Α' 207/97)

> Π.Δ. 218/99 (Φ.Ε.Κ. 187 Α' /16-09-1999)

7.7 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.

ενάρ. έργου ........................) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα

έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ, 137 Α/24-8-93).14

Ή π.δ. 59/2007 αν το έργο δημοπρατείται από φορέα που υπάγεται σ' αυτό. Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το φορέα εκτέλεσης του έργου.

Όταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη.

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π,Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο έξι ημερολογιακές (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

15 Μποοούν να προστίθενται καν άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη για απολογιστικά εκτελούμενες εργασίες.

CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικά και οικονουικό αντικείυενο των δηυοποατούυενων έρνων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύυθασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/06,) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και πεοιοοισυούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,

• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,

• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,

• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι

οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.).

• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:

• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόγρονα

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης τον έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ...........................................

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης1 .

Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εονασιών. _

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 2 παρ. 11α' και 22 του π.δ.60/ 2007 και υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004.

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα.................

του άρθρου 4 παράγραφος ............... του Ν.1418/84 και του άρθρου ............. του

Π.Δ.609/8517.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Ν. 3263/2004.

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/85, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση

και Φ.Π.Α.18, ήτοι στο ποσό των ........................ ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές

απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στο φορέα κατασκευής είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυμία του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3559/07 (άρθρο έκτο παρ. 1).

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο

των ............ μηνών18, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του

Π.Δ. 609/85), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ. 12 του ν 3481/06).

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 7 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 9 και 11 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του π.δ. 609/85.

18 Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του π.6. 609/85, μπορεί να ορισθεί μέχρι και σε ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισμού.

19 Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι κατά τριάντα τουλάγιστον μέρες μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας.

ΦΕΚ 116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1975

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)20

16.1 ........................προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.....................

16.2 ......................... προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5%i1 επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού.........................Ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι

μεγαλύτερο του ορίου ......... Ύο22, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της

σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 2 του Π.Δ. 609/85.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό,

ορίζεται η................ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00

π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή-53 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με

....... 4 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν

τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ' αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας της παρ. 2.1 της παρούσας, ήτοι η λήψη των απαραίτητων τευχών της δημοπρασίας έξι τουλάχιστον (ημερολογιακές) ημέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού {η ημέρα αυτή δεν προσμετράται).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 37 του π.δ.609/85. 21 Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μέχρι ποσοστό 10%.

12% ή 15 % αν το έργο εκτελεστεί σε νησιωτικό νομό, ο προϋπολογισμός του είναι μικρότερος του ανώτατου ορίου της 2m τάξης και η διαγωνιζόμενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νομό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόμενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιμολόγιο.

23 Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.

24 Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη

Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην ................ τάξη για έργα

κατηγορίας...........................................................................

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους τον άρθρου 2 παρ, 7 του n.S. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με Λοσοατό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών ίου έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

21 4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη...... του Μ.Ε.Ε Π. για

έργα κατηγορίας...........................μ* τις προϋποθέσεις της παρ. 41 του άρθρου 16 του v. 141S/S4,

όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)5".

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός

κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων αε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που

' Ειοόσον συντοέτει πεοίπτωση.

προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).

Τα υπό α'-δ' αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε πεοίπτωση, ενώ τα υπό ε'-κ', μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).

6. Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα27

7. Τεχνική ικανότητα .

Ιθεται υπό την έννοια της πιστοληπτικής (δανειοληπτικής) ικανότητας, μόνο όταν, κατά τη διάταξη του άρθρου ). 4 τελ. εδάφιο του π.δ. 609/85, δημοπρατείται έργο με συνολικό προϋπολογισμό ανώτερο tt\c 4ηί τα&ης του Π. ίχω^ίς^ναθεώρηση και Φ.Π.ΑΛ

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα (κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99 - ΦΕΚ Α' 45) αντίγραφά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής

α. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π., πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 50 του π.δ. 60/2007.

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του π.δ. 60/2007. Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.

23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας

23.2.1 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα προσκομίσουν «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και

" Συμπληρώνεται οπωσδήποτε για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, προκειμένου να ελεγχθεί ότι έχουν πράγματι την τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο (σχετικά βλέπετε άρθρο 46 του π.δ. 60/2007). Επίσης, μπορεί να τίθενται απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας και για τις ημεδαπές εργοληπτικές επινειρήσεις (αντίστοιχες με αυτές που τίθενται για τις αλλοδαπές), κατόπιν σχετικής εγκριτικής αποωασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. κατά τη διάταίη του άρθρου 42 παρ. 9 του ν. 3316/2005. Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση.

φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Ειδικά νια την ασφαλιστική ενηυεοότητα του ΤΣΜΕΔΕ ττοοσκοιιΚονται τα δικαιολονητικά που προβλέπονται στην τταο. 4 του άρθρου 27 του ν. 3518/06 (Α'2721 επιπλέον πκ Ενηυεοότηταχ Πτυνίου.

23.2.2 Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Για την περίπτωση 1: Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, από το οποίο εμφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές.

β. Για την περίπτωση 2: Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αΡΧήζ ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των υποψηφίων, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.

23.2.3 γ. Για την περίπτωση 3: Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή και τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης. Τα πιστοποιητικά αφορούν τόσο την ίδια την εργοληπτική επιχείρηση, όσο και τις Κοινοπραξίες στις οποίες τυχόν συμμετέχει, καθώς και κάθε σύμβαση έργου που εκτελεί {παρ. 9 άρθρο 4 του Ν. 1418/84) στην Ελλάδα. Ειδικά νια την ασφαλιστική ενηυεοότητα του ΤΣΜΕΔΕ προσκουΚονται τα δικαιολονητικά που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3518/06 (Α'272).

δ. Για την περίπτωση 4: Εφόσον η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, που αφορούν τόσο την ίδια όσο και τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ.9 αρ.4 του 1418/84). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, σχετική βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής αρχής ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης της.

ε. Για την περίπτωση 5: Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης ότι δεν της επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα

ττοινή η οποία της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία in ενημερότητα πτυχίου καλύπτει το δικαιολογητικό) ^

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.

στ. Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ: Κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία πενταετία συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.

Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 50 του π.δ. 60/2007, απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων, που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Ολα τα ανωτέρω (α) έως και (ε) στοιχεία, προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της δημοπράτησης.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει).

Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα φωτοαντίγραφα μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει, επί ποινή απαραδέκτου, ένα προς ένα τα δικαιολονητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ. πρωτ. , ημερουηνία έκδοσης κ.λπ.).

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενημερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό. Το

θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24 11 1999 Φ.Ε.Κ. 2134 Β', όπως ισχύει).

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν ωωτοαντίνοαφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων κατά ή υετά το διαγωνισμό, εκτός της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Ολα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν οτο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.

Εφόσον διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται.

23.3 Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας

Βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής2^ Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση, με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.

23.4 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας30

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Ο φάκελος προσφοράς(προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Η υποχρέωση αυτή υφίσταται σε κάθε περίπτωση, εφόσον δημοπρατείται έργο μεγαλύτερο του ανωτάτου ορίου της 4ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. (βλέπετε άρθρο 17 παρ. 4 τελ. εδάφιο του π.δ. 609/85).

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο μιας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργολ. Επιχειρήσεις, (δεν ποέπει να ζητείται από όλες τκ κοινοποακτούσε<:. γιατί θεωρείται υπεοβολική και αντικοινοτική απαίτηση).

Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 46 του π.δ. 60/2007 και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι γραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργ. Επιχ., μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτοϋσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισμού):

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας.

2. Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των έγγραφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της Εργ.Επ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εργ. Επ. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών. Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, τα δικαιολογητικά της παρ. 24.1.2 δεν προσκομίζονται εκτός και αν είναι απαραίτητα για τη νομιμοποίηση της υπογραφής προσώπου που δεν προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου (λόγω μεταγενέστερης αλλαγής στα πρόσωπα που δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εργοληπτική επιχείρηση).

3. Απόφαση του αρμόδιου, κατά το καταστατικό, οργάνου της Εργ.Επ., περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία. Δε θα νίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν νενικά τη συμμετοχή σε δημοπρασίες. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, ιδιωτικό συμφωνητικό για τη σύστασή της και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία) και δήλωση των νόμιμων εκπροσώπων των κοινοπρακτούντων ότι σε περίπτωση ανάληψης του έργου θα ορίσουν κοινό εκπρόσωπο με συμβολαιογραφική πράξη, κατά το άρθρο 35 παρ. 4 του π.δ. 609/85.

4. Τα στοιχεία της νομιμοποίησης του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 43 του ν. 1418/84. όπως ισχύει (ήτοι του νομίμου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου ομόρρυθμου εταίρου σε περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε., του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και του εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση Α.Ε.), εφόσον η νομιμοποίηση δεν προκύπτει σαφώς από την Ενημερότητα Πτυχίου ή τα δικαιολογητικά εν γένει της παρ. 24.1.2.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας υποβάλλονται στοιχεία νομιμοποίησης των εκπροσώπων των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων, αν την προσφορά καταθέτουν όλοι μαζί οι κοινοπρακτούντες, ή συμβολαιογραφικό έγγραφο διορισμού του κοινού εκπροσώπου της Κοινοπραξίας.

5. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών (αφορά ανώνυμες εταιρείες και έργα προϋπολογισμού πάνω από το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο). Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π.,

προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της

εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όττως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς, β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :

αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.

ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τρίαντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αργή και πριν τη σύναψη της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο.

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έγουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους ονομαστικές υετογές. υποβάλλουν :

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.

Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές, να είναι επικυοωυένα από αρμόδια αονιί της γώοας εγκατάστασης.

6. Τα απαιτούμενα..................31 μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ (υπολογιζόμενα

με βάση τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς ΦΠΑ.) ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ' ονόματι του διαγωνιζομένου). Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του μηχανόσημου καλύπτεται με ακέραιο μηχανόσημο.

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. - άρθρο 17 παρ. 5 του

Τίθεται απ' την υπηρεσία ο συγκεκριμένος αριθμός των μηχανόσημων προκειμένου να αποφεύγονται αμφισβητήσεις από διαφορετικούς υπολογισμούς των συμμετεχόντων.

π.δ. 609/85). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.

Επισηυαίνεται ότι:

α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 6 του Π.Δ.609/85, ολογράφως και αριθμητικώς.

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής32.

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.

* Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του π.δ. 609/85. Σε περίπτωση που Εφαρμόζεται άλλο σύστημα οι σχετικοί όρο» προσαρμόζονται ανάλογα.

Άρθρο 25: Υπεργολαβία;

33

25.1

25.2

25.3

25.4

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναθέσουν, εφόσον αναδειχθούν

ανάδοχοι, τμήμα του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό εργασιών...... 34

της συνολικής αξίας των εργασιών του έργου, σε εργοληπτική επιχείρηση, με σύμβαση υπεργολαβίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν 3481/2006.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποδείξουν τον υπεργολάβο στον οποίο θα αναθέσουν την υπεργολαβική σύμβαση προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου35 με την οποία αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας, αν και εφόσον αναδειχθεί ο διαγωνιζόμενος ανάδοχος του έργου. Ο υποδεικνυόμενος υπεργολάβος πρέπει να έχει τα κατά νόμο προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 ν. 1418/84, όπως ισχύει και την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σ' εκτέλεσή της.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση του υπεργολαβικού συμφωνητικού, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της κείμενης νομοθεσίας για την έγκριση της υπεργολαβίας. Με αίτηση του αναδόχου μπορεί η ΔΎ. να του χορηγήσει προθεσμία για την προσκόμιση του υπεργολαβικού συμφωνητικού. Επίσης, αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει κατά την κρίση της Δ.Υ. σοβαρό λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η ανάθεση της υπεργολαβίας στον υποδειχθέντα υπεργολάβο, μπορεί να εγκριθεί η αντικατάσταση του με άλλο που έχει τα νόμιμα προσόντα.

Αν τελικώς ο ανάδοχος δε συστήσει την υπεργολαβία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και επέρχονται οι νόμιμες εις βάρος του συνέπειες.

Άρθρο 26: Διάφορα

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την αριθμ...............................................Απόφαση.

26.2 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες ιδιότητες και τις απαγορεύσεις του ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/05.

Η απαίτηση σύναψης υπεργολαβικής σύμβασης από τον ανάδοχο επαφίεται από το νόμο στην κρίση της δ^τίθεται^ Π ™ ^ ζητήθα τη σΐναψη υπεΡ7°λαβίας. Στην περίπτωση αυτή το άρθρο

" Μέχρι 30 % κατά την ως άνω διάταξη, κατά την κρίση της Π.Α. Που προέρχεται από τα αρμόδια αποφασιστικά του όργανα π.χ. από το ΔΣ ανώνυμης εταιρείας.

(Τόπος) .......

(Ημερομηνία)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο

11

Άρθρο

12

Άρθρο

13

Άρθρο

14

Άρθρο

15

Άρθρο

16

Άρθρο

17

Άρθρο

18

Άρθρο

19

Άρθρο

20

Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Κύριος του έργου - Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία Παραλαβή τευχών

Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό -Τρόπος υποβολής Φακέλων Προσφοράς

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών

Σύμβαση - Συμβατικά τεύχη

Γλώσσα διαδικασίας

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κΧη. - Πληρωμή Αναδόχου Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ)

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου - Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών Χρόνος ισχύος προσφορών Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό Επαγγελματικά προσόντα Δικαιολογητικά

Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Διάφορα

ΦΕΚ 116

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία

1.1

Εργοδότης - Κύριος του Έργου είναι:

38

Φορέας κατασκευής του έργου είναι:

39

Προϊστάμενη Αρχή είναι....................................που έχει έδρα

Οδός Ταχ.Κωδ, Τηλ. Telefax

E-mail'

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

1.4 Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι Η δημοπρασία θα διενεργηθεί..............................................(ημερομηνία-ώρα-τόπος)

1.5 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ

του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία. «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.

«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.

«Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.

1.6 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.

Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 3, παράγραφος α Ν.1418/84). Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός, όπως π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. /Γ.Γ.Δ.Ε./Διεύθυνση Οδικών έργων (ΔΙ), ή Ελληνικό Δημόσιο/Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δ.Δ.Ε. κ.ο.κ.

ι Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία Αα Εφόσον υπάρχει

Άρθρο 2; Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς41, ττου θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και

8, διατίθενται από ................................ οδός ....................., Πληροφορίες

......................τηλ.:.................Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους

από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την........................................

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε .................ΕΥΡΩ.

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερόμενης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό - Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18, το φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.

3.2 Ο φάκελος προσφοράς(η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος (απαραίτητα σφοανισιιένοΟ την οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόνο αποκλεισυού των υποψηφίων.

3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως

στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Στην υποβολή νομιμοποιείται ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος Εργ.Επ. που

41 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του π.δ.609/85.

42 Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Για δημοπρασία διενεργούμενη Τρίτη (βλ. αρ. 4 παρ.8 ν,3481/2006) η προηγούμενη Πέμπτη (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη).

έχει τη μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε., ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση ΛΕ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, την προσφορά υποβάλει είτε ο κοινός εκπρόσωπος (διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτούντων Εργ.Επ. είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω (βλέπ. παράγραφο 43 του άρθρου 16 ν. 1418/84). Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το Ιδιο φυσικό πρόσωπο.

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώοα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

4.2 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ.609/85. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ' εντολή του προέδρου της, και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το εττιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς (όταν αυτή επιτρέπεται) δε γίνεται τέτοια καταγραφή. Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση για το παραδεκτό της συμμετοχής λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών.

δ) Οι φάκελοι ττου περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται, καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρόπ)τά τους), μονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχεται η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. (και επιστρέφεται) ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από κράτος - μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις). Στη συνέχεια αττοσΦοανΚονται οι οικονουικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις45, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

ε) Κατόπιν η Ε.Δ. ελέγχει, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του_άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. Τέλος, ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ιδία σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών.

στ) Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του π.δ 609/85) στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων και παρακρατούνται τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ' αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του έντυπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους"*4. '

43

Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζομένων στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους.

£ί ToTaipoJ ™Ρανράφ°υζ 4 Kal 5 ™ W» 7π·δ 609/85 6ττως ,σχΟε,, αν το σύστημα προσφοράς

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Αθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται.

Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών ο ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση από την Προϊσταυένη Αρχή μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τκ ίδιες προσφορές. u8 τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια Tnc διαδικασίας.

η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζομένων, ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπολοίπων προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ.

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζόμενων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ' αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να μελετήσουν επί τόπου τα έγγραφα των φακέλων των συνυποψήφιων τους και να λάβουν φωτοαντίγραφα των εγγράφων που τους ενδιαφέρουν με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ.

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή

Διαγωνισμού τις διαβιβάζει μαζί με το πρακτικό και τη γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα (με την ίδια πράξη).

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας - Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους πλην του μειοδότη. Εν συνεχεία, υετά τον κατά νόυο ποοσυμβατικό έλενχο vomu0TrtTqc της διαδικασίας του διανωνισυού από το Ελεγκτικό Συνέδριο46, καθώς και τη διασταύρωση των στοιχείων του μειοδότη υε τα στοιχεία ττου τηρούνται στο Εθνικό ΣυυΒούλιο Ραδιοτηλεόραση*:46, προσκαλείται ο μειοδότης να προσκομίσει κατά τις

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3263/04 (όπως ισχύει), μέσα σε....................ημέρες47,

ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παρ. 23.2., (β), (γ) και (δ) της παρούσας, στην περίπτωση που έχει λήξει ο χρόνος ισχύος τους καθώς και τα δικαιολονητικά της παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίπσης των υετοχών)48 και σε κάθε περίπτωση νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 26 του Π.Δ.609/85 προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ' εξής.

Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να στείλει έγγραφο στο δεύτερο μειοδότη με το οποίο του γνωστοποιεί την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος σ' αυτόν.

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 2 του ν. 3263/04, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της,

Εφόσον απαιτείται. Αν εκ του προϋπολογισμού tou epyOU προκύπτει ότι η σύμβαση δεν υπόκειται στον ποοσυμβατικό έλεγχο (αν δηλαδή ο προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.) προσαρμόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της Διακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το υπογραμμισμένο ιμήμα). Εφόσον η αξία της σύυθασης υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο

47 Η προθεσμία αυτή, μετά την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3263/04, είναι κατ' ελάΐΐστον 10 ημέρες Kat ορίζεται κατά την κρίση της Π.Α.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να έχει ονομαστικοποιημένες μετοχές, αλλιώς το υπογραμμισμένο τμήμα διαγράφεται.

προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη

5.1 5.2

5.3

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

11.

12. 13. 14 15. 16. 17. 18. 19.

20.

Το συμφωνητικό.

Η παρούσα Διακήρυξη.

Η Οικονομική Προσφορά.

Το Τιμολόγιο Μελέτης.

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.),

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ Υ.

Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

(1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004.

(2) Οι Ευρωκώδικες.

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ,Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.4Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

6.5 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή

απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

6.6 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση

και εκτέλεση του έργου των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων49:

7.1 Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 Α784) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους ;

> Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α' 94/05-06-1992)

> Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 A' /13-8-1994)

> Ν. 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/14-09-1995)

> Ν. 2372/96 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α' 29/28-02-1996)

> Ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α' 180/6-8-2001)

> Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308A' /31-12-2003)

> Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α728-9-2004)

> Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/22-2-2005)

> Ν. 3481/2006 (Φ.Ε.Κ. 162 Α72-8-2006)

> Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α720-3-2007) και Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α' 102/145-07)

7.3 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή

Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [π.δ. 82/1996 και Ν.3310/05 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α'279)].

7.7 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86) και

> Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6%ο στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-93)

> Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α795) Ν. 3310/05, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 3414/05. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α' /2809-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τους ν. 3060/02 (Φ.Ε Κ. 242Α/11-10-2002), 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329Α/24-12-2002), 3310/200550 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05) και 3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α'279) Κ.Υ.Α. αριθμ.24014/25.11.05 (Φ.Ε.Κ. ΒΊ637) και υπουργική απόφαση αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. ΒΊ590).

> >

7.8 Το ΠΔ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α785) τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως με τα:

> Π.Δ. 286/94 (Φ.Ε.Κ. Α' 148/94)

Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνον εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία.

50 Τίθεται μόνο αν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) υπερβαίνει το 1.000.000,00 Ευρώ (άρθρο 12 παρ. 27 του

ν. 3310/05, σε συνδυασμό με το ν.3414/05.

> Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α' 201/94)

> Π.Δ. 210/97, (Φ.Ε.Κ. Α' 166/97)

> Π.Δ. 285/97, (Φ.Ε.Κ. Α' 207/97)

> Π.Δ. 218/99 (Φ.Ε.Κ. 187 A' /16-09-1999)

7.5 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής απόφασης, κ,λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ,λ,π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1

8.2

8.4

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ,

Εναρ. Έργου ........................) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα

έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93)52.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Το όρθρο αυτό προσαρμόζεται στις κρατήσεις που ισχύουν για κάβε φορέα.

Εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται και από κοινοτικούς πόρους, τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη

εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/06,) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, υε τους ακόλουθους όρους και περιοοισυούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης

• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,

• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,

• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).

• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:

• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόγρονα

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο υειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική ποοθεσυία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε...........................................και

αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

54 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τυηυατικές ποοθεσυίες του έργου αναφέρονται ειδικότερα στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της παραγράφου 2 α του άρθρου 4 του Ν.1418/84, όπως ισχύει και με τους όρους του Ν.3263/2004.

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα .................

του άρθρου 4 παράγραφος ............... του Ν.1418/84 και του άρθρου ............. του

Π.Δ.609/85Μ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Ν.3263/2004.

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

15.1

15.2

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ, 609/85, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση

και Φ.Π.Α. , ήτοι στο ποσό των ........................ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές

απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στο φορέα κατασκευής είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν 3559/07 (άρθρο έκτο παρ. 1).

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο

ν ...................................... ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία

δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει).

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου εφόσον συντρέχει νόυτυπ περίπτωση. Η Μ '

των άρθρων να εξ αυτών)

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης 6, 7 (κυρίως), 9 και 11 του π.δ. 609/85, (με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το καθέ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη-κατασκευή.

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/85, μπορεί να ορισθεί μέχρι και σε ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισμού.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής ~ Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)"

16.1 .....................προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.....................

16.3 ...................... προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης τον έργον - Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν, 3263/2004. που ανέρχεται σε ποσοστό 5% εττί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς ra κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού.........................Ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσοστά έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι

μεγαλύτερο του ορίου ............%Μ, υποχρεούται να προσκομίσει γισ την υπογραφή της

σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 τταρ. 2 του ΠΛ. 609/85.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου σπό ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών

Ας ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται Π................ημίρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που

θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή60 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με.......*1

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την Ιδια ώρα (10:00 π.μ ). Η Ιδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ' αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον

Εφόσον συντρέχει περίπτωση του άρθρου 37 του π.δ,609/85. " Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μέχρι ποσοστό 10%.

12% ή 15 "/λ αν to έργο εκτελεστεί σε νησιωτικό νομό, ο προϋπολογισμός του είναι μικρότερος του ανώτατου ορίου της 2η! τάξης και η διαγωνιζόμενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νομό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόμενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες Bev έχει εγκριθεί ενιαίο τιμολόγιο.

Μ Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι ναι πάλι Τρίτη, 61 Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ.

κεφαλαιο γ

Αρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη

Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην ................ τά|η για έργα

κατηγορίας...........................................................................

ρ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρου; ίου άρθρου 2 παρ, 7 του π.6. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει οτο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο ίου 25% της καλούμενης κατηγορίας.

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π δ1. 609/85. Το ποσοστά συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοσιό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων ο την τάξη ......του Μ.Ε.Ε.Π. για

έργα κατηγορίας .........................., με τις προϋποθέσεις της παρ. 41 του άρθρου 16 του ν. 1418/84,

όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)44.

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Αρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα, ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

63 Εάν συντρέχει περίπτωση πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα. Στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται κατάλληλα ο όρος της Διακήρυξης. u Εφόσον συντρέχει περίπτωση.

1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση65, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μία παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε,) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της καινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοττία (398

Τα υπό α'-δ' αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε'-κ', μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

5. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις και να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του

Η εκκαθάριση ακολουθεί τη λύση των εταιρειών, συνεπώς αφορά ιιόνο τις εταιοΕί^ και ό*ι tic ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.--^ Α s

ΦΕΚ 116

νόμιμου ορίου (οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις).

6. Τεχνική ικανότητα1

.66

7. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα (κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99 - Φ.Ε.Κ. Α' 45) αντίγραφά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

23.3 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π., πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας67. Στο φάκελο των δικαιολογητικών περιέχεται επίσης επικυρωμένο αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού, το οποίο παραμένει στο φάκελο μετά την επιστροφή του πρωτοτύπου για τις ανάγκες της διαδικασίας. Η απουσία του αντιγράφου αυτού από το φάκελο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διαγωνισμού μεριμνά οίκοθεν για την έκδοση του επικυρωμένου αντιγράφου.

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 50 του π.δ. 60/2007.

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την

Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσει; υπό tic οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή εργολ. Επιχείρηση που δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάζεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να περιέχουν έργα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Για τις ηαεδαπές εργολ. επιχειρήσεις η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μ.Ε.Ε.Π., μπορούν όμως να τεθούν απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, ύστερα από σγετικιί εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. όπακ προβλέπεται στην διάτηίη του άρθρου 42 παρ. 9 του ν.3316/2005. Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση.

Αν προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα νομαρχιακά μητρώα, να διαμορφωθεί ανάλογα.

Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.

23.4 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας

Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 περ. 1-4 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως δ που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των κοινοπραξιών68. Επιπλέον αλλοδαπές εργ.επ. προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της περίπτωσης ε' για τη διαπίστωση της τεχνικής τους ικανότητας και οι ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων στ' και ζ'. Το δικαιολογητικό της περ.η' προσκομίζεται από ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις :

α. Για την περίπτωση 1 προσκομίζονται πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης. Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία και το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

β. Για την περίπτωση 2 προσκομίζεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσής, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να

Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2 περ. α', β', γ', δ', στ', ζ' και η. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό και επιχειρήσεων με ενημερότητα τττυχίου να γίνεται γοήση του Υποδείγματος ΔιακιΊουίΓΚ τύπου Β Επιχειρήσεις που προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου λόγω εγγραφής σε τάξη τρίτη ή μεγαλύτερη για κατηγορία μη καλούμενη στη συγκεκριμένη δημοπρασία κρίνονται όπως οι εργοληπτικές επιχειρήσεις με Ενημερότητα Πτυχίου

διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. γ Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχη του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 9 άρθρο 4 του Ν. 1418/84) στην Ελλάδα. Ειδικά νια την ασφαλιστική ενηυχοότητα του ΤΣΜΕΔΕ ποοσκουίΖονται τα δικαιολονητικά που προβλέπονται στην παο. 4 του άοθοου 27 του ν. 3518/06 (Α'272).

δ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ.9 αρ.4 του ν. 1418/84). Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης της.

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή, όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.

ε. Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.

στ. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων συνοδευόμενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου (άρθρο 16 παρ. 44 ν. 1418/84, όπως ισχύει).

η. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Εργ.Επ. ότι δεν της επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα ποινή η οποία της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία.

Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 50 του Π.Δ. 60/2007, απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Όλα τα ανωτέρω (α) έως και (η) στοιχεία, προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της δημοπράτησης.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99, όπως ισχύει).

Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα φωτοαντίγραφα μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται n ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ. ποωτ. , ημερομηνία έκδοσης κ.λπ.).

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενημερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ. 1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β', όπως ισχύει).

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων κατά ή μετά το διαγωνισμό, εκτός της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.

Εφόσον διαπιστωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται.

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας69

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον:

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας.

2. Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της Εργ.Επ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εργ.Επ. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών. Τέτοια έγγραφα δεν προσκομίζονται σε περίπτωση ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων.

3. Απόφαση του αρμόδιου, κατά το καταστατικό, οργάνου της Εργ.Επ., περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία (επί ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης δε ζητείται). Δε θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συμμετοχή σε δημοπρασίες. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ιδιωτικό συμφωνητικό για τη σύστασή της και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία) και δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των κοινοπρακτούντων ότι σε περίπτωση ανάληψης του έργου θα ορίσουν κοινό εκπρόσωπο με συμβολαιογραφική πράξη, κατά το άρθρο 35 παρ. 4 του π.δ. 609/85.

4. Τα στοιχεία της νομιμοποίησης του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 43 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (ήτοι του νόμιμου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου ομόρρυθμου εταίρου σε περίπτωση Ο.Ε.

Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρα 46 του Π.Δ. 60/2007 και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Εττιχειρ., που δεν είναι γραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές εργ, επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις (βλέπε υποσημείωση 23).

και Ε.Ε., του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και του εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση Α.Ε.), εφόσον η νομιμοποίηση δεν προκύπτει σαφώς από τα δικαιολογητικά εν γένει της παρ. 24.1.2.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας υποβάλλονται στοιχεία νομιμοποίησης των εκπροσώπων των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων, αν την προσφορά καταθέτουν όλοι μαζί οι κοινοπρακτούντες ή συμβολαιογραφικό έγγραφο διορισμού του κοινού εκπροσώπου της Κοινοπραξίας.

5. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών (αφορά ανώνυμες εταιρείες και έργα προϋπολογισμού πάνω από το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο). Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρημαπστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες οτο Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αα) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς, καθώς και ββ) πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές (το ως άνω υπό ββ πιστοποιητικό καλύπτεται από την Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκομίζεται).

β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν:

αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.

ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, οπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της προσφορά Πμερθμηνία ΤΟ ποΑύ 30 πμ*Ρ«ς πΡ τΠν υποβολή της

ΥΎ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της προσφοράς

Τα δικαιολογηπκά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και τρΡόποΤην υΤΤ°Υραφή Της συμΡβσης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο

() Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας υποβάλλουν I0™'0 ^ ^ *** Τ°ϋζ °™»ασ™* »™**>

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμοδία αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων {με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.

δδ) Αν δεν προσκομιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.

Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές, να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης.

6. Τα απαιτούμενα ..................70 μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

(υπολογιζόμενα με βάση τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.) ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ' ονόματι του διαγωνιζομένου). Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του μηχανόσημου καλύπτεται με ακέραιο μηχανόσημο.

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. - άρθρο 17 παρ. 5 του π.δ. 609/85). Επίσης, εφόσον λείπουν συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση η έλλειψη τους δε συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

Επισημαίνεται ότι:

α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης οτο σύστημα του άρθρου 6 του Π.Δ.609/85, ολογράφως και αριθμητικώς.

β) ότι η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής71,

Τίθεται arc' την υπηρεσία ο συγκεκριμένος αριθμός των μηχανόσημων προκειμένου να αποφεύγονται αμφισβητήσεις από διαφορετικούς υπολογισμούς των συμμετεχόντων.

71

Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του όρθρου 7 του π.δ 609/85. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.

2. Η σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή ώστε να μην έρχεται σε αντιφάσεις με τη σύμβαση της εκάστοτε μελέτης και επομένως απαιτούνται οδηγίες για τη σύνταξή του.

3. Δεν υπάρχουν οδηγίες του Κύριου του Έργου όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκριση ενός ΠΠΜ και αυτό το κενό καλύπτουν ot παρακάτω οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής αποφασίζουμε:

Την έγκριση των συνημμένων οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον

έλεγχο και την έγκριση των Προγραμμάτων Ποιότητας Μελετών.

Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Στόχοι

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) αφορά στην οργάνωση όλων των απαιτούμενων

διαδικασιών για την εκπόνηση μιας μελέτης με στόχους: τον εντοπισμό εγκαίρως των αδυναμιών της Σύμβασης την άρτια εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης την εμπρόθεσμη παράδοση του κάθε σταδίου της μελέτης

1.2. Εμπλεκόμενοι

Οι εμπλεκόμενοι σε μία μελέτη μπορεί να είναι : ο Φορέας Ανάθεσης η Προϊστάμενη Αρχή η Διευθύνουσα (Επιβλέπουσα) υπηρεσία

οι Σύμβουλοι για Τεχνική ή / και Διοικητική Υποστήριξη του Φορέα Ανάθεσης οι Μελετητές

οι Υπεργολάβοι ή / και Εξωτερικοί Σύμβουλοι των Μελετητών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε μία μελέτη θα πρέπει να διαθέτουν την τεχνογνωσία που θα τους δίνει τη δυνατότητα να συντάσσουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν την πληρότητα των προγραμμάτων ποιότητας, ο καθένας από τη δική του πλευρό.

1.3. Ορισμός του ΠΠΜ - Διαδικασία Σύνταξης του ΠΠΜ

ρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.

Αριθ. Δ15/οικ.24298/05 (ΦΕΚ - 1105 Β/4-8-2005): Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ15/οικ.1179/07 (ΦΕΚ 106 Β/31-1-2007) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 45 και 46 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180).

2. Την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/28.9.2004).

3. Την διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 1418/ 1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 42 ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α' 42).

4. Τις διατάξεις του όρθρου 17 του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α' 223/1985) και των άρθρων 24 έως 29 του π.δ. 334/2000 (ΦΕΚ Α' 279/21.12.2000).

5. Τη διαπιστωθείσα εκ της εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθμ. Δ15/ΟΙΚ/10128/2003 (ΦΕΚ Β' 882) και Δ15/ΟΙκ/24900/2002 (ΦΕΚ Β' 833) ανάγκη απλοποίησης και εκλογίκευσης της διαδικασίας α) υποβολής των δικαιολογητικών και έκδοσης της Ενημερότητας Πτυχίου, καθώς και β) της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας.

6. Την ανάγκη επιβολής εισφοράς στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται από την παρ.7 του άρθρου 42 του ν, 3316/2005, λόγω των δαπανών (αυξημένες απαιτήσεις μηχανοργάνωσης, απασχόληση προσωπικού) στις οποίες υποβάλλεται η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, λόγω α) της περιοδικής έκδοσης και χορήγησης της Ενημερότητας Πτυχίου, που απαλλάσσει αντίστοιχα τις επιχειρήσεις από την ανάγκη έκδοσης και προσκόμισης των αναγκαίων δικαιολογητικών σε κάθε διαγωνισμό δημοσίου έργου και β) της συγκέντρωσης και επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων και των εκθέσεων δραστηριότητας των παρ.5 και 6 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, σε συνεργασία και με Συμβούλους Ορκωτούς Ελεγκτές.

7. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Αρθρο 1

Έννοια «Ενημερότητας Πτυχίου» Χρόνος ισχύος

1. Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι γραμμένη στις τάξεις 3 η έως και 7 η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) χορηγείται έγγραφο με τίτλο «Ενημερότητα Πτυχίου» (εφεξής Ε.Π.), που προσκομίζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και υποκαθιστά τα έγγραφα του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία δεν ζητούνται από τη Διακήρυξη ούτε υποβάλλονται κατά τη δημοπρασία. Η υποκατάσταση των επιμέρους δικαιολογητικών από την Ε.Π. χωρεί και στις περιπτώσεις που από τη Διακήρυξη συγκεκριμένου έργου εσφαλμένα δεν προβλέπεται η προσκόμιση Ε.Π.

Δεν υποκαθίστανται από την Ε.Π. και γι' αυτό, εφόσον ζητούνται από τη Διακήρυξη, πρέπει να προσκομίζονται ιδιαιτέρως στις διαδικασίες ανάθεσης, δικαιολογητικά που δεν απαιτούνται για την έκδοση της.

2. Η Ε.Π. εκδίδεται από την Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εφεξής καλούμενη «υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ» και ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα έκδοσης της. Ειδικά τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής

ενημερότητας προσκομίζονται από τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων ιδιαιτέρως και πλέον της Ε.Π., μετά τη λήξη του κατά νόμο χρόνου ισχύος τους. Ο χρόνος λήξης της ισχύος των δικαιολογητικών αυτών αναγράφεται στην Ε.Π.

3. Για την έκδοση ή ανανέωση Ε.Π υποβάλλεται σχετική αίτηση, σε χρόνο μεταξύ των τριάντα (30) και είκοσι (20) ημερών πριν την ημερομηνία λήξης της ήδη ισχύουσας. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 2, τα οποία πρέπει να φέρουν χρόνο έκδοσης εντός των τελευταίων 15 ημερών, πριν την υποβολή της αίτησης, αλλιώς η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ ζητεί νέα. Η ημερομηνία υποβολής των νέων στοιχείων λαμβάνεται υπόψη, για όλες τις συνέπειες , ως υποβολή αίτησης χορήγησης Ε.Π. Η υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση εγγράφως την αιτούσα επιχείρηση γθα τυχόν ελλείψεις του φακέλου των δικαιολογητικών που καθιστούν αδύνατη την έκδοση Ε.Π.

4. Η υπηρεσία οφείλει να εκδώσει την Ε.Π. πριν τη λήξη της ήδη ισχύουσας. Αν για λόγους που δεν αφορούν τον αιτούντα δεν είναι σε θέση να εκδώσει την Ε.Π. έγκαιρα, επικυρώνει κατόπιν απήσεως του α πούντα φωτοαντίγραφο της αίτησης έκδοσης της Ε.Π. που υποβλήθηκε και θέτει επ' αυτού επισημεϊωση με την οποία βεβαιώνεται ότι υποβλήθηκε η αίτηση έκδοσης της Ε.Π., συνοδευόμενη από τα κατά νόμον δικαιολογητικό, η πληρότητα των οποίων ελέγχθηκε συνοπτικά. Το επικυρωμένο κατά τα παραπάνω αντίγραφο της αιτήσεως, με την επισημειωματική βεβαίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως η Ε.Π. για συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης.

Κατά τον νέο έλεγχο που διεξάγεται στα δικαιολογητικά του αναδόχου, σύμφωνα με την διάταξη της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 3263/2004, προσκομίζεται υποχρεωτικά η εν τω μεταξύ εκδοθείσα Ε.Π.. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ υποχρεούται να εκδώσει την Ε.Π. κατά προτεραιότητα.

5. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης της Ε.Π., ο χρόνος ισχύος της νέας αρχίζει την ημέρα έκδοσης της. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήξη της παλαιότερης μέχρι την έκδοση της νέας, η αιτούσα επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να καταθέσει προσφορά σε διαδικασία ανάθεσης δημοσίου έργου.

Αν πάντως η λήξη ισχύος της Ε.Π επέλθει μετά την υποβολή των δικαιολογητικών σε διαδικασία ανάθεσης, η επιχείρηση νομίμως εξακολουθεί να λαμβάνει μέρος στη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, κατά τον έλεγχο της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 3263/2004, προσκομίζεται υποχρεωτικά η νέα Ε.Π..

Άρθρο 2

Περιεχόμενο Ε.Π. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Για την έκδοση της Ε.Π. οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη οπό τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός των δικαιολογητικών υπό στοιχείο Β4 (πιστοποιητικά ποινικού μητρώου), που αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία: Α. Δικαιολονητικά νομιμοποίησης:

1. Κωδικοποιημένο (τελευταίο) καταστατικό δημοσιευμένο σε ΦΕΚ, ή εφόσον δεν υπάρχει κωδικοποιημένο καταστατικό, τα ΦΕΚ με το αρχικό καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Κατά την ανανέωση Ε.Π., εφόσον δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα ανωτέρω στοιχεία, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης.

2. Βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

3. Απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής του τελευταίου Δ. Σ. και οι τυχόν τροποποιήσεις του Δ. Σ. με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Εφόσον η σύνθεση του Δ.Σ. δεν έχει μεταβληθεί, μετά την τελευταία ανανέωση της Ε.Π., υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης.

4. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου οτο οποίο καθορίζονται το πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, εφόσον δεν προκύπτουν από το καταστατικό. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στη προηγούμενη Ε.Π. υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της αιτούσας επιχείρησης.

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Υπουργείου Ανάπτυξης περί του ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Β. Αποδεικτικά περί της καταλληλότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων:

1. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης περί του ότι αυτή δεν είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Υπουργείου Ανάπτυξης περί του ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί και δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.

3. Πιστοποιητικά, χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια (ΤΕΕΤΕΏΤΕΕ, ΕΕΤΈΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ., που στελεχώνουν την επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. Αν αναγράφεται τέτοιο παράπτωμα, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση. Σχετικά με τη βαρύτητα του παραπτώματος αποφασίζει η Επιτροπή ΜΕΕΠ, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας τήρησης του ΜΕΕΠ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής έχει δικαίωμα παράστασης η αιτούσα επιχείρηση που καλείται προς τούτο με έγγραφη πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση. Αν το αδίκημα κριθεί ως βαρύ δεν εκδίδεται Ενημερότητα Πτυχίου.

4. Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που αφορούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Ενημερότητα Πτυχίου δεν εκδίδεται αν οτο ποινικό μητρώο των ως άνω προσώπων έχουν καταχωρηθεί κάποια από τα εξής αδικήματα:

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της υπ'αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (21) και οτο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης υπ' αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εάν οτο ποινικό μητρώο υπάρχει καταχώριση καταδίκης για υπεξαίρεση (375 Π.Κ), απάτη (386-388 Π.Κ), εκβίαση (385 Π.Κ), πλαστογραφία (216-218 Π.Κ), ψευδορκία (224 Π.Κ), δωροδοκία (235-237 Π.Κ) και δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ), ζητείται η προσκόμιση της καταδικαστι

κής απόφασης. Η Επιτροπή ΜΕΕΠ κρίνει στην περίπτωση αυτή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας ΜΕΕΠ, αν το αδίκημα σχετίζεται ή όχι με την επαγγελματική διαγωγή των προσώπων για τα οποία προσκομίζονται τα πιστοποιητικά. Εάν κριθεί ότι σχετίζεται, δεν χορηγείται ενημερότητα πτυχίου.

5. Βεβαίωση της εργοληπτικής οργάνωσης στην οποία ανήκει η επιχείρηση, περί καταβολής των οφειλόμενων εισφορών.

6. Αποδεικτικά των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Εφόσον η εταιρεία συμμετέχει σε κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων έργων προσκομίζεται σχετικός πίνακας με τα στοιχεία των κοινοπραξιών και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κάθε μίας και αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των κοινοπραξιών αυτών.

7. Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας, των κοινοπραξιών στις οποίες τυχόν συμμετέχει, και των έργων εκδιδόμενα από τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (της έδρας της εταιρείας και των κοινοπραξιών και του τόπου εκτέλεσης των έργων-της εταιρείας και των κοινοπραξιών). Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες αποδεικνύεται,

■ r ι

απο τον ως ανω πίνακα.

8. Στοιχεία περί μη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβιών, που εκτελεί εταιρεία μόνη της ή σε κοινοπραξία, ήτοι:

α) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν εκτελεί άλλο έργο (ως μεμονωμένος ανάδοχος ή στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας), εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στον υπό στοιχείο β) της παρούσας πίνακα,

β) Πίνακα, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αναφέρει τα εκτελούμενα έργα, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, γ) Βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων εκτέλεσης για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών που εκτελεί η εταιρεία.

9. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης περί του ότι όλα τα δηλούμενα εκ μέρους της επιχείρησης στοιχεία είναι αληθή.

Γ. Στη Ε.Π. καταχωρούνται από την υπηρεσία,υπό μορφήν πίνακα,κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν για την έκδοσή της.

α) τα στοιχεία νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της επιχείρησης όπως προκύπτουν από τα υπό Α του παρόντος άρθρου στοιχείο και

ΦΕΚ 116

β) η βεβαίωση ότι δεν υφίστανται κωλύματα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα ότι

- δεν υφίσταται πτώχευση,αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία εκκαθάρισης της επιχείρησης

-δεν υφίστασται εγγεγραμμένη πειθαρχική ποινή εις βάρος της επιχείρησης ή των στελεχών της για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του π.δ. 278/1999.Για τη σχετική πιστοποίηση λαμβάνονται υπόψη οίκοθεν τα στοιχεία της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.,

- δεν υφίστανται αδικήματα εις βάρος των προσώπων της παράγραφο Β4, εκ των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή,

- υφίσταται βεβαίωση της οικείας εργοληπτικής οργάνωσης περί εξόφλησης των εισφορών της επιχείρησης,

- υφίσταται ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης και των Κοινοπραξιών και έργων στα οποία αυτή μετέχει,

-υφίσταται φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης και των Κοινοπραξιών στις οποίες αυτή μετέχει,

-δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβιών της

επιχείρησης.

Άρθρο 3

Παύση ισχύος Ενημερότητας Πτυχίου

1. Η Ε.Π. παύει να ισχύει όταν παρέλθει ο χρόνος ισχύος της, όπως ορίζεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 1.

2. Σε περίπτωση μεταβολής των κρίσιμων προϋποθέσεων υπό τις οποίες εκδόθηκε η Ε.Π., (όπως ιδίως αλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κήρυξης της επιχείρησης σε πτώχευση κ.λ.π., καταδίκης των κρίσιμων μελών του Δ.Σ. για ένα από τα αδικήματα της παρ. Β4 του άρθρου 2) οφείλει η επιχείρηση να ενημερώσει γραπτώς, μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα μεταβολής, την υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, η οποία εκδίδει το συντομότερο δυνατό νέα Ε.Π.. Δεν απαιτείται ενημέρωση και έκδοση νέας Ε.Π. σε περίπτωση αλλαγής των προϋποθέσεων των περ. 5, 6, 7 και 8 της παρ. Β του άρθρου 2.

3. Αν η επιχείρηση παρόλο που έχει υποχρέωση κατά τα ανωτέρω, δεν προβεί σε εμπρόθεσμη ενημέρωση με υπαιτιότητα της και περιέλθουν στην υπηρεσία στοιχεία ή

πληροφορίες για μεταβολή των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγήθηκε σε επιχείρηση η Ε.Π., η υπηρεσία αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση γραπτή πρόσκληση στην επιχείρηση, με την οποία θέτει υπόψη της τις πληροφορίες ή τα στοιχεία και την καλεί να υποβάλλει γραπτά τις αντιρρήσεις της, με τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση δικαιολογητικά, μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι ανώτερη των πέντε εργάσιμων ημερών.

4. Αν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα αντιρρήσεις ή οι υποβληθείσες δεν γίνουν αποδεκτές η υπηρεσία ΜΕΕΠ, με απόφαση του Προϊσταμένου της ανακαλεί την Ε.Π.. Η ανάκληση ενεργεί από την ημέρα που επήλθε η μεταβολή των προϋποθέσεων έκδοσης της Ε.Π, Εφόσον η επιχείρηση συμμετείχε σε διαδικασία ανάθεσης και δεν έχει ακόμα συναφθεί σύμβασηΛ αποκλείεται του διαγωνισμού. Η σχετική απόφαση ανακοινώνεται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στους φορείς που δημοπρατούν δημόσια έργα και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ! ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Άρθρο 4

Έκδοση Περιεχόμενο των Βεβαιώσεων για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημοσίων έργων

1. Όλες οι υπηρεσίες που εκτελούν δημόσια έργα εκδίδουν, κατόπιν αιτήσεως των αναδόχων εργοληπτικών επιχειρήσεων και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης βεβαιώσεις για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών των συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη (από υπογραφής σύμβασης μέχρι έκδοση βεβαίωσης περάτωσης), οι οποίες υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις για την έκδοση της Ε.Π.

2. Ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο θεωρείται η διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού της εργολαβικής σύμβασης όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της βεβαίωσης (υπολογιζόμενου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) με το συνολικό ποσό του εκτελεσμένου μέρους της σύμβασης όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό που έχει υποβληθεί και εγκριθεί (επίσης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

3. Αν ο φορέας εκτέλεσης δεν εκδώσει έγκαιρα βεβαίωση περί του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργου, παρά την έγκαιρη υποβολή αίτησης από τον ανάδοχο, η αίτηση για την έκδοση Ε.Π. υποβάλλεται χωρίς να συνοδεύεται με τη βεβαίωση. Το έργο και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο δηλώνεται στον πίνακα που υποβάλλεται κατά την παρ. Β8 του άρθρου 2 της παρούσας. Η

βεβαίωση του φορέα εκτέλεσης προσκομίζεται χωρίς καθυστέρηση μετά την έκδοση της ελέγχεται και εφόσον το ανεκτέλεστο της επιχείρησης υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο, η τυχόν εκδοθείσα στο μεταξύ Ε.Π. ανακαλείται. Η ανάκληση ανατρέχει στην ημέρα έκδοσης της Ε.Π. Εφόσον η επιχείρηση συμμετείχε σε διαδικασία ανάθεσης και δεν έχει ακόμα συναφθεί η σύμβαση, αποκλείεται του διαγωνισμού.

4. Η βεβαίωση ανεκτέλεστου συντάσσεται σε ειδικό έντυπο που περιλαμβάνει τα στοιχεία του εργοδότη και του αναδόχου (την επωνυμία της και τον αριθμό εγγραφής της οτο ΜΕΕΠ) και τα οικονομικό στοιχεία του έργου (αρχικός προϋπολογισμός αρχικό ποσό σύμβασης ποσό συμπληρωματικής σύμβασης συνολικό ποσό σύμβασης ποσό τελευταίου εγκεκριμένου λογαριασμού). Σε περίπτωση εγκεκριμένης υπεργολαβίας αναγράφεται το ποσό της υπεργολαβικής σύμβασης και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο που αναλογεί στον αρχικό ανάδοχο και τον υπεργολάβο.

5. Σε περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται από κοινοπραξία (ανάδοχο ή κατασκευαστική υπό την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει) το ανεκτέλεστο ποσό του αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στην κοινοπραξία.

6. Σε περίπτωση εγκεκριμένης υπεργολαβίας το ανεκτέλεστο του υπεργολάβου προκύπτει από το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας αφαιρούμενων των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, ενώ το ανεκτέλεστο του αναδόχου προκύπτει από το σύνολο των εργασιών που αντιστοιχούν στον ανάδοχο (δηλαδή το συνολικό ποσό της σύμβασης εργοδότη-αναδόχου, μειούμενο κατά το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας) αφαιρούμενων των εργασιών που έχει ήδη εκτελέσει (σύνολο εργασιών αφαιρούμενων των τιμολογίων του υπεργολάβου προς τον ανάδοχο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 5

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης δραστηριότητας

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή ανώνυμης εταιρείας και ανήκουν στις τάξεις 3 η έως 7 η του ΜΕΕΠ υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο, στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης τα αναφερόμενα στην παρ.2 στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία

αυτά α) η υπηρεσία ενημερώνει τους Πίνακες Ετήσιου Ελέγχου της οικονομικής κατάστασης και λοιπών στοιχείων των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά τις διαδικασίες της τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξης των επιχειρήσεων και β) κινεί τη διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης εφόσον ανακύψουν δυσμενή για την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων στοιχεία.

2. Υποβαλλόμενα στοιχεία: α) Πρωτότυπες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης) 1<αι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, καθώς και όλων των στοιχείων που τις συνοδεύουν (Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.).

β) Εφόσον η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, βεβαιώσεις των εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τα καταβληθέντα μισθώματα των παγίων της εταιρείας και ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτών (χωρίς τόκους και Φ.Π.Α.), κατά την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης δραστηριότητας.

γ) Αναλυτική κατάσταση, πιστοποιημένη από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με το σύνολο των παγίων που διαθέτει η εταιρεία και οι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (εφόσον η κοινοπραξία έχει στην ιδιοκτησία της πάγια στοιχεία). Οι κωδικοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που θα έχουν πλήρη ανάλυση είναι οι:

10, 11, 12, 13.00, από 13.02 ως 13.06, ο 14.03 και 015 (εκτός του 15.09) ενώ οι λοιποί κωδικοί μπορούν να αναγράφονται σε επίπεδο δευτεροβάθμιου λογαριασμού του ΓΛΣ.Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή είναι τα ακόλουθα: αύξων αριθμός παγίου, Κ.Λ του αναλυτικού λογαριασμού (π.χ 11.00.00 «Κτίριο Γραφείων»), περιγραφή παγίου, ημερομηνία κτήσης παγίου (π.χ. 24.11.1998), αξία κτήσης παγίου, διενεργηθείσες αποσβέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής χρήσης αναπόσβεστο υπόλοιπο, τυχόν μη διενεργηθείσες αποσβέσεις για όλη τη περίοδο κτήσης των ανωτέρω παγίων, αναπροσαρμοσμένο αναπόσβεστο υπόλοιπο παγίου, υπολογισμός του διορθωτικού συντελεστή 1,3 εφόσον το πάγιο αυτό αναγράφεται από την αιτούσα εργοληπτική επιχείρηση οτο Τεχνικό της Δελτίο.

δ) Αναλυτικές καταστάσεις πιστοποιημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, των τιμολογίων της εταιρείας και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει, για έργα που κατασκευάζει οτο εσωτερικό της χώρας και στην αλλοδαπή, με αναφορά στον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων, τον πελάτη, την κατηγορία έργου οτο οποίο αφορά (δημόσιο,

ιδιωτικό, εξωτερικού), τον χαρακτηρισμό του έργου (αυτοτελές κοινοπραξία, υπεργολαβία), συνοπτική περιγραφή του έργου, αξία τιμολογίου (πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ), ποσό για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών του αριθμητή αϊ του Τμήματος Α του Τύπου Κστάταξης και σύνολα των οικονομικών μεγεθών, τα οποία θα πρέπει να συμπίπτουν με τα δηλωθέντα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ). ε) Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το ύψος των αφορολόγητων αποθεματικών τεχνικών επιχΏρήσεων στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

στ) Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το ύψος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που δεν συνίστανται σε τραπεζικό δανεισμό.

ζ) Ειδική βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σε κατάσταση που θα εμφανίζει τις απαπήσεις από πελάτες που προέρχονται από τιμολογήσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων , οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς: Πελάτες (Κ.Λ 30), Γραμμάτια Εισπρακτέα (Κ.Λ 31 και Επιταγές Εισπρακτέες (Κ.Λ.33.90).

η) Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που θα εμφανίζει τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης (καθαρή θέση).

θ) Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που θα εμφανίζει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και των κοινοπραξιών στις οποίες αυτή μετέχει.

ι) Τεχνικό δελτίο που θα περιλαμβάνει πίνακες στελέχωσης εμπειρίας, δεικτών βιωσιμότητας και οικονομικών και μεγεθών τύπου κατάταξης.

3. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται σε πρωτότυπο. Οι φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία που τις συνοδεύουν υποβάλλονται σε νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

4. Η κατάσταση παγίων (σημείο γ της παρ.2) καθώς και οι βεβαιώσεις μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, αφορολόγητων αποθεματικών και τιμολογημένων απαιτήσεων, αφορούν την ημερομηνία λήξης της υπό εξέταση διαχειριστικής χρήσης.

5. Κατ' επιλογή της επιχείρησης μπορεί να υποβάλλεται έκθεση εκτίμησης Ορκωτού Εκτιμητή για το μηχανολογικό εξοπλισμό αυτής των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει, λαμβανομένης υπόψη της διάταξης του άρθρου 16 παρ.29,περ.γ, ββ του ν. 1418/1984, όπως ισχύει.

Άρθρο 6 Κυρώσεις

1. Η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ υποχρεούται, εφόσον δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από επιχείρηση που έχει προς τούτο υποχρέωση τα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, να κινήσει την διαδικασία διαγραφής της επιχείρησης.

Προς τούτο αποστέλλει γραπτή πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προς την επιχείρηση, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5, με την οποία την καλεί να παρουσιαστεί στην Επιτροπή ΜΕΕΠ, μέσα σε προθεσμία από πέντε (5) μέχρι δέκα (10) το πολύ ημερών, για να εκφράσει τις απόψεις της. Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει μέχρι και την ορισμένη ημέρα ακρόασης τα στοιχεία που παρέλειψε να υποβάλλει εμπρόθεσμα ή να επικαλεστεί λόγους για να αποδείξει ότι δεν είναι υπαίτια για την παράλειψη υποβολής τους.

2. Για το παραδεκτό της ακρόασης η επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει παράβολο 700 ΕΥΡΩ, αν ανήκει στη 3 η τάξη του ΜΕΕΠ, 1.600 ΕΥΡΩ στην 4 η τάξη, 2.500 ΕΥΡΩ στην 5 η τάξη, 5.000 ΕΥΡΩ στην 6 η τάξη και 10.000 ΕΥΡΩ αν ανήκει στην 7 η τάξη.

Το παράβολο καταπίπτει υπέρ της υπηρεσίας και αποτελεί έσοδο του λογαριασμού της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει.

3. Εφόσον η επιχείρηση δεν προσκομίσει με υπαιτιότητα της τα απαιτούμενα στοιχεία διαγράφεται από το ΜΕΕΠ με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής ΜΕΕΠ, χωρίς τήρηση της διαδικασίας έκτακτης αναθεώρησης.

4. Εφόσον κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων προκύψει ότι, η εταιρεία δεν καλύπτει τις οριζόμενες οτο νόμο κατώτατες προϋποθέσεις κατάταξης στις τάξεις που είναι ήδη εγγεγραμμένη, η Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ υποχρεούται να κινήσει κατ' αυτής την κατά νόμον διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΈΤΑΡΤΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Άρθρο 7

Πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων

1. Όλες οι εγγεγραμμένες οτο ΜΕΕΠ επιχειρήσεις 3 ης έως και 7 ης τάξης, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης, τα πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων (δημοσίων ή ιδιωτικών), που εκτέλεσαν ή εκτελούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Στην περίπτωση που τα προαναφερθέντα έργα εκτελέστηκαν από κοινοπραξία προσκομίζονται τα κοινοπρακτικά συμφωνητικά, ώστε να προκύπτει το ποσοστό συμμετοχής. Συμφωνητικά που προσκομίστηκαν προηγουμένως στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ δεν επαναπροσκομίζονται, εφόσον δηλώνεται, με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, ότι δεν έχουν τροποποιηθεί. Υπαίτια παράλειψη εμπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων αυτών, συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος της επιχείρησης να επικαλεσθεί τον κύκλο εργασιών από τα έργα αυτά κατά την υποβολή αίτησης τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής της. Αν η επιχείρηση επικαλεστεί κατά την υποβολή των στοιχείων και αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την εκπρόθεσμη κατάθεση κάποιων στοιχείων, μπορεί να τα προσκομίσει και μετά τη λήξη της προθεσμίας. 2. Η κατασκευή ιδιωτικών έργων από την εργοληπτική επιχείρηση αποδεικνύεται με τα παρακάτω έγγραφα:

α) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των ιδιοκτητών των ιδιωτικών έργων και των βπιβλεπόντων μηχανικών, ανά έργο.

β) Πρωτότυπες βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό, συντεταγμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα που συναρτάται στη παρούσα, στις οποίες αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής:

ι) τα γενικά στοιχεία του αναδόχου ή της κοινοπραξίας ή του υπεργολάβου {εφόσον συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις),

ιι) η περιγραφή του έργου, ο χρόνος κατασκευής και η αξία του, καθώς και ο επιμερισμός των εργασιών κατασκευής του στις βασικές και πρόσθετες κατηγορίες έργων, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,

ιιι) ο αριθμός και τα λοιπά κρίσιμα στοιχεία της άδειας της αρμόδιας αρχής για την εκτέλεση του έργου, αν απαιτείται,

ιν) γενικές παρατηρήσεις για την καλή, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου, γ) Σε περίπτωση που ο κύριος του έργου δεν χορηγεί βεβαίωση, η εργοληπτική επιχείρηση προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της, με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.

δ) Αντίγραφα των συμβολαίων πώλησης νόμιμα επικυρωμένα εφόσον διαθέτει τέτοια η αιτούσα εργοληπτική επιχείρηση.

ε) Αντίγραφα οικοδομικών αδειών, για τα ανωτέρω έργα εφόσον ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει οικοδομική άδεια για την εκτέλεση του έργου. Αν δεν απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις η έκδοση οικοδομικής άδειας προσκομίζεται κάθε άλλο πρόσφορο κατά τη κρίση της απούσας έγγραφο στοιχείο.

3. Η κατασκευή δημοσίων έργων στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα ακόλουθα στοιχεία, επίσημα μεταφρασμένα από το υπουργείο Εξωτερικών, το προξενείο ή δικηγόρο:

α) Πρωτότυπα πιστοποιητικά των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, όπως αυτά περιγράφηκαν στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου της παρούσας για τα δημόσια έργα,

β) Αν υποβάλλεται δήλωση του αναδόχου προσκομίζεται παράλληλα βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία εκτελέστηκε το έργο, σχετικά με τον τρόπο κατασκευής του έργου και τις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην κατασκευή του.

4. Η κατασκευή ιδιωτικών έργων στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με δήλωση του κύριου του έργου και του επιβλέποντος μηχανικού, συνοδευόμενη με επίσημη μετάφραση κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 8

Καταβολή εισφοράς

1. Για την εξέταση των αιτήσεων έκδοσης Ενημερότητας Πτυχίου, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν με την αίτηση τους εισφορά, κατά την τάξη της βεβαίωσης εγγραφής ως ακολούθως:

Η 7 η τάξη 2.000 ΕΥΡΩ, η 6 η τάξη 1.000 ΕΥΡΩ, η 5 η τάξη 500 ΕΥΡΩ, η 4 η τάξη 300 ΕΥΡΩ και η 3 η τάξη 100 ΕΥΡΩ.

2. Για την συγκέντρωση και επεξεργασία των εκθέσεων δραστηριότητας οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους υποχρεούνται να καταβάλλουν με την αίτηση τους εισφορά ως ακολούθως:

Η 7 η τάξη 5.000 ΕΥΡΩ, η 6 η τάξη 2.500 ΕΥΡΩ, η 5 η τάξη 1.250 ΕΥΡΩ, η 4 η τάξη 800 ΕΥΡΩ, και η 3 η τάξη 350 ΕΥΡΩ. Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις Έναρξη ισχύος 1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:

α) Στις Ενημερότητες Πτυχίου που θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος της.

Αιτήσεις για έκδοση Ε.Π, που θα υποβληθούν από 1 η Σεπτεμβρίου 2005 και εντεύθεν, συνοδεύονται από στοιχεία του άρθρου 2 και κρίνονται κατά τις διατάξεις της παρούσας. Για την εξέταση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν την εισφορά του άρθρου 8.

β) Στις εκθέσεις δραστηριότητας και τα πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της Ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 6 εφαρμόζονται και για την υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας του έτους 2004.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη, γενική ή ειδική.

3, Η ισχύς της αποφάσεως αρχίζει την 1 η Οκτωβρίου 2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Ιουλίου 2005

Αριθ. οικ. 433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β '/22.9.20001 )α π όψα ση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ : Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚΑ/137/1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ 2.2.1/23-5-00 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 664Β/24-5-2000)".

3. Τις διατάξεις ταυ ΠΔ 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11-5-1999) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24-11-95) Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/9-1-91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".

5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α/23/29-2-1984) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 1.

6. Τις διατάξεις του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/31-8- 1994) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις".

7. Τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31-12-1985) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

8. Τις διατάξεις του ΠΔ 23/93 (ΦΕΚ Α/8/5-2-1993) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της Ε.Ε." όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

9. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ Α/177/1985) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων".

10. Το Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ Α/212/29-8-1996) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ".

11. Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988 άρθρο 6 "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89.

12. Την με αριθμό 130159/7-5-97 εγκύκλιο εφαρμογής του Π.Δ. 305/96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96 ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή (άρθ. 53 ΠΔ 609/85) και την οριστική (αρθ. 55 ΠΔ 609/85) παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου, για το οποίο δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας υπηρεσίας (αρθ. 52 ΠΔ 609/85) μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96.

Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και η επιτροπή δεν θα προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν υφίσταται ο ΦΑΥ, ή εάν αυτός δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος.

Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ακόμη ότι ο ΦΑΥ εφαρμόστηκε και ενημερώθηκε μετά την προσωρινή παραλαβή, ή άτι συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2000

Αριθ. ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ.502/13.10.00 (ΦΕΚ 1265 Β/18.10.200) : Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.) στα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντος υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α/137/1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα"

2. Την με αριθμό Δ17α/10/30/Φ.2.2.2/23-5-2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ Αθανάσιο Αλευρά".

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11-5-1999) 'Τροποποϊηση και συμπλήρωση του ΠΔ 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24-11-95) Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).

4. Την με αριθμό Δ16α/Ο10/9/ΦΔ/9-1-91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".

5. Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α/23/29-2-1984) "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αυτού, αναφορικά με την έκδοση κανονισμών σχετικά με την ποιότητα των έργων.

6. Το ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31-12-1985) "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

7. Τα ισχύοντα Διεθνώς Πρότυπα για την Ποιότητα.

8. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Και Επειδή I. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας (π.χ. ISO 10005:1995) το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε.) είναι το έγγραφο οτο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα μέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν, έργο ή σύμβαση.

II. Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας.

III. Το Π.Π.Ε. πρέπει να αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και να παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησης τους, αποφασίζουμε:

1. Την εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου σε κάθε Δημόσιο Έργο (Έργο ή Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός, αν πρόκειται για κατασκευή, υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δ' τάξης "ατομικές επιχειρήσεις" και άνω, στην περίπτωση δε που πρόκειται για εκπόνηση μελέτης θα πρέπει η συμβατική αμοιβή να είναι άνω του ποσού που γίνονται δεκτά πτυχία μελετητικό Δ~ τάξης.

2. Συμβατικά τεύχη (έργων ή μελετών) που θα εγκριθούν μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα πρέπει να περιέχουν τις σχετικές διατάξεις που θα επιβάλλουν στον μέλλοντα ανάδοχο του έργου ή μελετητή να εκπονήσει πριν την έναρξη του έργου Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο ISO 10005:1995 ή σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας.

3. Ο ανάδοχος ή μελετητής είναι υποχρεωμένος για την σύνταξη του παραπάνω Προγράμματος Ποιότητας Έργου είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι (πχ. ISO 9001 ή ISO 9002).

4. Για έργα ή μελέτες προϋπολογισμού μικρότερου από τα παραπάνω άρια, η Διευθύνουσα Υπηρεσία αν κρίνει άτι το έργο λόγω της φύσης του χρειάζεται να παρακολουθείται από Π,Π.Ε., δύναται να συμπεριλάβει στα συμβατικά τεύχη του έργου την υποχρέωση του αναδόχου για σύνταξη και υποβολή Π.Π.Ε. όπως περιγράφεται παρακάτω.

5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου, σε δύο (2) αντίτυπα, στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία που θα καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και η οποία δεν θα είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ούτε και μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του έργου, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του έργου ή της μελέτης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών θα πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στον ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της.

6. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί, κατά την διάρκεια των εργασιών, από τις ανάγκες του έργου ή της μελέτης να viva, θα υποβάλλεται για έγκριση, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2000

Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/501/1.7.03 (ΦΕΚ 928 Β'/4-7-03)απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ : Έγκριση οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν, 1558/85 (ΦΕΚ 137Α/1985) Κυβέρνησης και Κυβερνητικό Οργανα.

2. Την με αριθμό Υ6/2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ <Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ>.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/99 (ΦΕΚ 92Α/11.5.99) <Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (Φεκ 245/Α/24.11.95)<Σύοταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ> και δη το άρθρο 2α αυτού.

4. Την με αριθμό Δ16α/010/9/ΦΔ/0.1.91 Απόφαση <Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών> (Εγκύκλιος 2/91).

5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23Α/29.2.84) <Δημόσια Έργ και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων> όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 1, αναφορικά με την έκδοση κανονισμών σχετικό με την ποιότητα των έργων,

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ Α 301/8.10.74) περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβή κ.λπ. Συγκοινωνιακών, υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικων και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τενχικων προδιαγραφών μελετών, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89.

7. Τις δαιτάξεις του Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279Α/21.12.2000)<Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσία για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ> όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

8. Την εργασία του Σύμβουλου ΣΔΕΠ/ΔΕ που υπέβαλε στη ΜΕΚ.

9. Το κείμενο εργασίας <Οδηγίες για την Ποιότητα στα Δημόσια Έργα> που έγινε στα πλαίσια του Έτους Ποιότητας 1998.

10. Τη με αρ. ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ/502/13.10.2000 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1265/Β/18.10.2000) για την εκπόνηση και εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας στα Δημόσια Έργα (ΠΠΕ) και Μελέτες (ΠΠΜ).

11. Την με αρ. ΔΙΠΑΔ /οικ/611/24.7.2001 Απόφαση Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ με θέμα <Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου >.

12. Την με αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2.3.2001 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με θέμα την πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά την μελέτη του έργου (ΣΑΥ και ΦΑΥ κατά τη μελέτη).

13. Το Διεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα ΕΛΟΤ ISO 10005: 2001 (ISO 10005: 1995) Και επειδή:

1. Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών σωστής οργάνωσης και εκπόνησης Μελετών Δημοσίων Έργων.

Από το πρότυπο ISO 9000: 2000 το Πρόγραμμα Ποιότητας ορίζεται ως : <Έγγραφ° το οποίο καθορίζει ποιες διαδικασίες και ποιοι συνδεόμενοι πόροι πρέπει να εφαρμοσθούν, πότε και από ποιον σε ένα συγκεκριμένο έργο, προϊόν, διεργασία ή σύμβαση>.

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης συντάσσεται από το μελετητή και υποβάλλεται στην Υπηρεσία εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης της Μελέτης με σκοπό να διασφαλίζονται οι προαναφερόμενοι στόχοι με :

' τη σύνταξη ενός κατάλληλου ΠΠΜ

την πιστή εφαρμογή του ΠΠΜ

τη συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΠΜ Στο Πρόγραμμα Ποιότητας ενσωματώνονται και κωδικοποιούνται όλες οι απαπήσεις της Σύμβασης στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται:

α. η αναλυτική περιγραφή των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια ή / και φάσεις εκπόνησης της μελέτης.

β. η παρουσίαση σε χρονοδιάγραμμα όλων των δραστηριοτήτων εκπόνησης της μελέτης κατά στάδια ή / και φάσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση, γ. το οργανόγραμμα εκπόνησης της μελέτης.

δ. ο τρόπος και οι λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης όλων των στοιχείων που χρησιμοποιούνται ή προκύπτουν κατά την εκπόνηση της μελέτης, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα αυτών (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για κάθε συγκεκριμένο τμήμα της μελέτης).

Κατά τη σύνταξη του ΠΠΜ πρέπει να γίνει ο εντοπισμός και η καταγραφή, σε σχέση με τη Σύμβαση, με εξαιρετικά συστηματικό τρόπο των εξής :

όλων των απαπήσεων της Σύμβασης

των τυχόν αντιφάσεων μεταξύ των απαιτήσεων της Σύμβασης

των τυχόν ασαφειών της Σύμβασης. Εφόσον κατά την αρχική σύνταξη του ΠΠΜ εντοπισθούν σημεία της Σύμβασης που χρειάζονται διευκρινίσεις, σε σχέση με τα προαναφερόμενα, πρέπει αυτές να συζητηθούν μεταξύ μελετητή και Υπηρεσίας, να καταγραφούν επισήμως οι σχετικές οριστικές αποφάσεις για τις λεπτομέρειες εκπόνησης της μελέτης και να αποτυπωθούν στο ΠΠΜ.

ΦΕΚ 116

Το ΠΠΜ πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές, ώστε διαρκώς να ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση (π.χ. τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών εκπόνησης της μελέτης). 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Τροποποιήσεις μελέτης

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης μιας μελέτης είναι δυνατόν να προκύψουν τροποποιήσεις των δεδομένων ή των αποτελεσμάτων, προερχόμενες είτε από τον κύριο του έργου είτε από το μελετητή, Αυτές οι τροποποιήσεις διακρίνονται σε :

εκείνες που επηρεάζουν προηγούμενα στάδια της μελέτης (τα οποία έχουν ήδη εκτελεστεί και τα αντίστοιχα παραδοτέα έχουν ήδη παραχθεί), όπως συμβαίνει όταν αυτές προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου.

εκείνες που επηρεάζουν τα επόμενα στάδια της μελέτης. Ανασκόπηση μελέτης

Είναι η αξιολόγηση της μελέτης σε συγκεκριμένα σημεία της εξέλιξής της προκειμένου να προσδιορισθεί η ικανοποίηση των προκαθορισμένων απαιτήσεων της Σύμβασης από τα αποτελέσματα της μελέτης, Κατά την ανασκόπηση εντοπίζονται τα τυχόν προβλήματα και αποφασίζονται οι απαραίτητες ενέργειες,

Στις ανασκοπήσεις πρέπει να συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (μελετητής, κύριος του έργου, σύμβουλοι του μελετητή, του κυρίου του έργου , κ,τ.λ.). Πρέπει να διατηρούνται κατάλληλα αρχεία των αποτελεσμάτων των ανασκοπήσεων και να παρακολουθούνται και καταγράφονται στα αρχεία οι ενέργειες που ακολούθησαν. Έγκριση μελέτης

Επίσης έγκριση από αρμόδιο φορέα (τον Κύριο του Έργου ή άλλον), μετά από κατάλληλη εξέταση, ότι τα αποτελέσματα μιας μελέτης ικανοποιούν τις προκαθορισμένες απαιτήσεις. Η έγκριση μιας μελέτης συνεπάγεται την υποχρεωτική παραλαβή των παραδοτέων της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έλεγχος μελέτης

Η εξέταση των αποτελεσμάτων μιας μελέτης και η επιβεβαίωση ότι αυτή ικανοποιεί τις

προκαθορισμένες απαιτήσεις της Σύμβασης.

Ο έλεγχος μιας μελέτης πρέπει να πραγματοποιείται από :

το κατάλληλο προσωπικό του μελετητή (εσωτερικός έλεγχος του μελετητή)

τον κατάλληλο φορέα έλεγχου (Ανεξάρτητος Μελετητής) εφόσον υπάρχει

το κατάλληλο προσωπικό του Κυρίου του Έργου, προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη

Ο έλεγχος μιας μελέτης μπορεί να αφορά οτο περιεχόμενο ή / και στη μορφή των

παραδοτέων της μελέτης.

Επαλήθευση μελέτης

Επαλήθευση, ύστερα από κατάλληλη εξέταση και παροχή αντικειμενικών αποδείξεων, ότι οι προκαθορισμένες τεχνικές απατήσεις έχουν ικανοποιηθεί. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνεται η επαλήθευση της μελέτης είναι:

η εκτέλεση τμήματος ή όλων των εργασιών της μελέτης με άλλο τρόπο ή με άλλα μέσα ή από άλλο προσωπικό .

η σύγκριση με παρόμοια μελέτη ή παρόμοιο σχεδιασμό που έχει επικυρωθεί στην

πράξη.

Σύμβαση Μελέτης

Το επίσημο έγγραφο με το οποίο καθορίζονται:

ο σκοπός της σύμβασης δηλαδή το αντικείμενο της μελέτης.

ο τρόπος και ο τόπος προσφοράς των υπηρεσιών του μελετητή, οι όροι με τους οποίους ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών.

το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης Με την έννοια Σύμβαση καλύπτονται όλα τα συμβατικά τεύχη που μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, Χρονοδιάγραμμα, κτλ. 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΠΜ

Μία ενδεικτική διάρθρωση των περιεχομένων του ΠΠΜ είναι :

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Αντικείμενο του Προγράμματος Ποιότητας

1.2. Πολιτική Ποιότητας

1.3. Δομή Προγράμματος Ποιότητας

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2.1. Εργασίες και Μέσα Υποστήριξης για την Εκπόνηση της Μελέτης

2.2. Έλεγχοι ανά Τμήματα και οτο Σύνολο της Μελέτης

2.3. Επαληθεύσεις Αποτελεσμάτων

2.4. Ανασκοπήσεις της Μελέτης

2.5. Έλεγχοι και Εγκρίσεις της Υπηρεσίας

2.6. Διαχείριση των Τροποποιήσεων

2.7. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών της Μελέτης

2.8. Πρόοδος της Μελέτης

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.1. Αναλυτική Περιγραφή Οργανογράμματος Εκπόνησης της Μελέτης 23.2. Διάγραμμα Οργανογράμματος

3.3. Υπεργολάβοι και Εξωτερικοί Σύμβουλοι του Μελετητή.

3.4. Εξοπλισμός (περιλαμβάνεται και το λογισμικό)

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.1. Διαχείριση Εγγράφων

4.2. Μη Συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

4.3. Επιθεωρήσεις

4.4. Ανασκοπήσεις του ΠΠΜ

5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1. Ασφάλεια και Υγεία

5.2. Προστασία Περιβάλλοντος

5.3. Εκπαίδευση Προσωπικού της Υπηρεσίας

6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Ολες οι απαιτούμενες παραπομπές ή αναφορές για όλα τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη, περιλαμβάνονται οτο ΠΠΜ και κατατίθενται με μορφή καταλόγων. Τα στοιχεία αυτών των αναφορών πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο του Αναδόχου Μελετητή, διαθέσιμα άμεσα, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι ξένων φορέων.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Στο εκτελεστικό τμήμα του ΠΠΜ περιλαμβάνονται τα προγράμματα των διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται συγκεκριμένα για κάθε τμήμα ή λειτουργική ενότητα της μελέτης.

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα θέματα που περιλαμβάνονται οτο ΠΠΜ, ανάλογα με την έκταση του αντικειμένου τους, μπορεί είτε να περιέχονται στο κύριο κείμενο του ΠΠΜ, είτε να επισυνάπτονται σε αυτό ως παραρτήματα.

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΠΜ

Η σύνταξη και η κατ' αρχήν έγκριση του ΠΠΜ γίνεται από το μελετητή μέσω των εσωτερικών του διαδικασιών.

Στη συνέχεια το ΠΠΜ υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση.

Ο έλεγχος και η έγκριση από την Υπηρεσία του Κυρίου του Έργου πρέπει να καλύψουν σε

λεπτομέρεια όλα τα θέματα των περιεχομένων του ΠΠΜ.

Για τη διευκόλυνση και την υποβοήθηση των Υπηρεσιών που θα ελέγχουν και θα εγκρίνουν τα ΠΠΜ επισυνάπτεται στις παρούσες οδηγίες ένα έντυπο υπόδειγμα <Έλεγχος Πληρότητας ΠΠΜ> το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οδηγιών. Αυτό το έντυπο θα συμπληρώνεται από τις Υπηρεσίες για κάθε ΠΠΜ που υποβάλλεται σ' αυτές και θα παραμένει στα αρχεία τους.

Μετά τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου η Υπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως οτο μελετητή την έγκριση του ΠΠΜ, ή επιστρέφει αυτό οτο μελετητή για συμπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή.

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΠΜ) ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ

Περιεχόμενα - Έλεγχος πληρότητας ΠΠΜ

Πίνακας 1: Περιεχόμενα Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης - Έλεγχος πληρότητας

#

Περιεχόμενα ΠΠΜ

Ναι

Όχι

Δ/Ε*

Παρατηρήσεις

Γ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δ/Ε*=Δεν Εφαρμόζεται

1.1. Αντικείμενο του Προγράμματος Ποιότητας

Αναφέρεται ο τίτλος της Σύμβασης Ανάθεσης της Μελέτης και πρέπει να περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής

(1) ο σκοπός της προς εκπόνηση μελέτης συνοπτικό

(2) τα στάδια ή / και οι φάσεις τη μελέτης

Ρ

(3) οι εργασίες που προβλέπονται ανά στάδιο ή / και φάση της μελέτης

(4) η διευκρίνιση όλων των απαιτήσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης

(5) τα παραδοτέα της μελέτης

(6) ο αριθμός των αντιγράφων σε κάθε υποβολή

α

(7) ο τελικός αριθμός αντιγράφων που υποβάλλονται σε χαρτί

(8) το μέσο επί του οποίου θα γίνονται οι ενδιάμεσες υποβολές και τα πρωτότυπα τεύχη και σχέδια (διαφανή,, άδετες σελίδες σε χαρτί, ψηφιακή μορφή, κτλ.)

π

1.2. Πολιτική Ποιότητας

α. Διατυπώνεται δήλωση δέσμευσης του Ανάδοχου Μελετητή για την τήρηση γενικής πολιτικής διαχείρισης της ποιότητας κατά την εκπόνηση της μελέτης. Η διατύπωση γίνεται με απλά λόγια προκειμένου να κατανοείται από την ομάδα εργασίας, αλλά και τους άλλους εμπλεκόμενους. Στόχος της δήλωσης είναι να δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για τον αυτοσεβασμό των μελών της Ομάδας Μελέτης στο έργο τους, αλλά και ο σεβασμός των τρίτων προς το έργο της Ομάδας Μελέτης.

β. Καταγράφονται κατά σειρά ισχύος όλα τα επίσημα έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν αμέσως ή εμμέσως για την εκπόνηση της μελέτης

π

γ. Επιπλέον εφόσον κρίνεται ότι θα πρέπει να διατυπωθούν - σχεδιασμού νέα πρότυπα (π.χ. πρότυπα κατασκευής, τυπικά έργα, παραδοχές υπολογισμού κτλ.), αυτά δηλώνονται και δικαιολογείται η ανάγκη.

δ. Αναφέρονται οι όροι με τους οποίους θα ενσωματώνονται οι τυχόν τροποποιήσεις που θα προκύψουν στη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης

ε. Αναφέρεται ο τρόπο που θα αντιμετωπίζονται οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις με τις οποίες επιτυγχάνονται οι σκοποί της μελέτης.

ο

11.3. Δομή Προγράμματος Ποιότητας

Κάθε τμήμα ή λειτουργική ενότητα της μελέτης αναλύεται σε επιμέρους προγράμματα ενεργειών σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις ισχύουσες (ή μετά από πρόταση του Αναδόχου Μελετητή αποδεκτές από την Υπηρεσία) Οδηγίες ή / και προδιαγραφές μελετών που αφορούν στη μελέτη του έργου.

Εφόσον ο Ανάδοχος μελετητής διατηρεί δικό του σύστημα ποιότητας (ΣΠ) τότε το ΠΠΜ μπορεί να παραπέμπει στις σχετικές έγγραψεζ διαδικασίες ή οδηγίες εκείνων των μερών του ΣΠ που καλύπτουν τις ανάγκες της μελέτης του έργου.

2.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2.1. Μεθοδολογία Εργασιών Εκπόνησης της Μελέτης

α. Περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τα επιτάγματα της Σύμβασης

ο

β. Δηλώνονται και περιγράφονται όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της μελέτης:

(1) 0 εξοπλισμός συνοπτικά (για τις λεπτομέρειες γίνεται παραπομπή στην παρ. 3.4)

(2) Το λογισμικό συνοπτικά (για τις λεπτομέρειες γίνεται παραπομπή στην παρ. 3.4)

(3) Το ανθρώπινο δυναμικό της Ομάδας Μελέτης με αναλυτικά στοιχεία όπως οι θέσεις οτο έργο, τα ονόματα, οι

α

ειδικότητες, η εμπειρία (βιογραφικά σημειώματα)

(4) Οι υπεργολάβοι, οι εξωτερικοί σύμβουλοι (δίνονται αναλυτικά στοιχεία παρουσίασης) με αναφορά στα συγκεκριμένα μέρη της μελέτης που αυτοί θα αναλάβουν.

γ. Περιγράφεται ο τρόπος της τυχόν ειδικής εκπαίδευσης που απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών της μελέτης (π.χ. για την εκτέλεση κυκλοφοριακών μετρήσεων, ερευνών προέλευσης - προορισμού και δεδηλωμένης προτίμησης απαιτείται εκπαίδευση προσωρινού βοηθητικού προσωπικού)

δ. Αναφέρονται οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τυχόν εγκρίσεις ή

ι fit ■

παροχή στοιχείων απο τρίτους φορείς που θα χρειαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης (π.χ. στην περίπτωση αεροφωτογραφήσεων απαιτείται έγκριση της ΙΎΣ, στην περίπτωση εμπλοκής του έργου της μελέτης με περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέρονται απαιτείται συλλογή στοιχείων από αρμόδιο αρχαιολογική εφορεία κτλ.)

D

ε. Δηλώνονται τα βασικά κριτήρια με το οποία ελέγχεται η ικανοποίηση του σκοπού της μελέτης

στ. Καταγράφονται οι παραδοχές που θα εφαρμοσθούν σε κάθε επιμέρους τμήμα

π

της μελέτης

ζ. Περιγράφεται ο τρόπος που θα αντιμετωπισθεί η περίπτωση έκδοσης νέων ή αναμενόμενων προδιαγραφών , κανονισμών, κωδίκων (π.χ. η αντικατάσταση του ΚΤΣ 97 με το ΕΝ 206)

η. Δίνεται το γενικό διάγραμμα ροής των εργασιών της μελέτης, με ανάλυση σε επιμέρους υποομάδες εργασιών και η διασύνδεσή τους

'2.2. Έλεγχοι ανά Τμήματα και οτο Σύνολο της Μελέτης

α. Καθορίζονται τα σημεία στα οποία εκτελούνται οι έλεγχοι των τμημάτων και του συνόλου της μελέτης, καθώς και κατά στάδια και φάσεις της εκπόνησης της μελέτης.

β. Δίνεται η περιγραφή του αντικειμένου των ελέγχων, περιλαμβάνεται και καθορισμός : βαθμού αξιοπιστίας, ανοχών ακρίβειας, πληρότητας ως προς τις απαιτήσεις της μελέτης με βάση τις εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές και Οδηγίες για κάθε διακριτό μέρος της μελέτης π.χ. υπολογισμοί, σχέδια, εργαστηριακές δοκιμές, μορφή και οργάνωση των παραδοτέων.

γ. Ορίζονται οι υπεύθυνοι (εσωτερικοί συνεργάτες ή / και εξωτερικός φορέας) διενέργειας των ελέγχων και περιγράφεται η έκταση της αρμοδιότητας / δικαιοδοσίας του καθενός για κάθε υποομάδα μελέτης και για τη συνολική μελέτη ανάλογα με τη γενική ταξινόμηση

των ελέγχων.

(1) "Ελεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς τις υποομάδες της Ομάδας Μελέτης (π.χ. από την υποομάδα τοπογραφικών προς την υποομάδα έργων πολιτικού μηχανικού)

(2) Έλεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς τους Υπεργολάβους

(3) Έλεγχοι και υπεύθυνοι στις διεπιφάνειες από και προς την Υπηρεσία

2.3. Επαληθεύσεις Αποτελεσμάτων

Οι επαληθεύσεις αφορούν στο περιεχόμενο της μελέτης, διενεργούνται οπωσδήποτε πριν να παραχθούν τα παραδοτέα, αλλά και πριν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία προηγούμενου σταδίου ή φάσης της μελέτης στο επόμενο στάδιο ή φάση αυτής. Για την υλοποίηση των επαληθεύσεων καθορίζονται :

α. Τα αντικείμενα των επαληθεύσεων π.χ. επανάληψη στατικής επίλυσης τεχνικού έργου

π

β. Τα σημεία εκτέλεσης των επαληθεύσεων στην διάρκεια εκπόνησης της μελέτης

γ. 0 τρόπος διεξαγωγής των επαληθεύσεων (καθορίζονται όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι , π.χ. επαλήθευση υπολογισμών με άλλο λογισμικό, επαλήθευση αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών σε άλλο

ο

ί

Εργαστήριο, σύγκριση με παρόμοιο σχεδιασμό που έχει επικυρωθεί στην πράξη κ.τ.λ.)

δ. Οι συνεργάτες του Αναδόχου Μελετητή που θα εκτελούν τις επαληθεύσεις

ε. Οι εξώτεροι ελεγκτές που θα εκτελούν τις επαληθεύσεις

π

στ. Οι επαληθεύσεις σης οποίες μπορεί ή / και πρέπει να συμμετέχει η Υπηρεσία

2.4

. Ανασκοπήσεις της Μελέτης

Οι ανασκοπήσεις της μελέτης έχουν σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την επίλυση προβλημάτων και την διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη Σύμβαση. Για την υλοποίηση των ανασκοπήσεων καθορίζονται:

α. Τα κρίσιμα στάδια και σχίσεις της μελέτης που θα γίνονται συναντήσεις για ανασκόπηση προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι:

(1) Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο και έχουν ικανοποιηθεί τα κριτήρια αποδοχής τους

(2) Όλες οι συμβατικές απαιτήσεις, καθώς και εκείνες που έχουν τεθεί εσωτερικά από την ομάδα μελέτης, οι κανονισμοί, οι κώδικες, τα πρότυπα και οι προδιαγραφές, που έχουν εφαρμογή στη μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη

(3) Στα αρχικά δεδομένα έχουν γίνει οι αλλαγές που καθορίστηκαν με απαίτηση

είτε της Υπηρεσίας είτε του Αναδόχου Μελετητή.

(4) Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι σωστές και συμβατές μεταξύ τους και όλες οι πληροφορίες προέρχονται από αξιόπιστες πηγές

π

(5) Τα προτεινόμενα υλικά είναι δοκιμασμένα και αξιόπιστα σύμφωνα με συγκεκριμένη τεκμηρίωση

(6) Το αποτέλεσμα της μελέτης είναι υλοποιήσιμο σε πραγματικές συνθήκες (κατσκευασιμότητα) και όλες οι παράμετροι για τον κύκλο ζωής του έργου έχουν ληφθεί υπόψη (συντηρησιμότητα)

π

(7) Τα θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας των χρηστών του έργου στο οποίο αφορά η μελέτη, καθώς και του προσωπικού που θα το κατασκευάσει, έχουν ληφθεί υπόψη με την πρέπουσα σημασία

(8) Τα σχέδια και το σύνολο των παραδοτέων συμβαδίζουν με τις πρακτικές που εφαρμόζει ο Ανάδοχος Μελετητής, ή / και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και όλα αυτά συσχετίζονται με το σωστό τρόπο μεταξύ τους

(9) Τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων (εφόσον αυτές έχουν προηγηθεί) παρουσιάζονται και εξετάζονται κατά τις ανασκοπήσεις

β. Οι συμμετέχοντες( προσωπικό του Αναδόχου Μελετητή, υπεργολάβοι,

π

π

εκπρόσωποι της Υπηρεσίας)

γ. 0 τρόπος και η μορφή τήρησης (να επισυνάπτεται τυπικό έντυπο) και επικύρωσης των πρακτικών κατά τις συναντήσεις

2.5. Έλεγχοι και Εγκρίσεις της Υπηρεσίας

Οι έλεγχοι και οι εγκρίσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας μπορεί να αφορούν σε κάθε στάδιο και φάση της μελέτης. ΓΓ αυτό καθορίζονται:

α. Τα σημεία των ελέγχων και εγκρίσεων

β. Οι αρμόδιοι για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις

π

γ. Οι σχετικές ενέργειες ώστε να παγιοποιούνται τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και να αποτελούν αποδεκτά δεδομένα εισόδου για το επόμενα στάδια και φάσεις της μελέτης με διαδικασίες που καλύπτουν:

(1) Την κατ' αρχήν αποδοχή των προτάσεων του Αναδόχου Μελετητή, που αποκτάται με την τήρηση επίσημων πρακτικών

(2) Την προέγκριση (έγγραφη αποδοχή) ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της μελέτης

(3) Την επίσημη έγκριση ενδιαμέσων σταδίων και φάσεων της μελέτης

ο

(4) Τμηματικές παραλαβές της μελέτης

°

2.6. Διαχείριση Τροποποιήσεων

0 τρόπος διαχείρισης των τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, αλλά και κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής του έργου, ανάλογα με την

2052 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

προέλευση τους απαιτεί τον καθορισμό του είδους των τροποποιήσεων που είναι

α. Οι επιβαλλόμενες από την Υπηρεσία

β. Οι επιβαλλόμενες από τον Ανάδοχο Μελετητή

γ. Οι επιβαλλόμενες σε προηγούμενο περαιωμένο στάδιο ή φάση της μελέτης

δ. Εκείνες που προβλέπεται ότι μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής του έργου

2.7, Χρονοδιάγραμμα Εργασιών της Μελέτης

Στα πλαίσια του γενικού χρονοδιαγράμματος καθορίζεται η αντιστοιχία όλων των επιμέρους εργασιών με χρονικές διάρκειες σύμφωνα με τη σύμβαση και παρουσιάζονται με σαφήνεια:

α. Η διασύνδεση και η αλληλουχία των επιμέρους εργασιών ή / και τμημάτων της μελέτης όπου αυτή απαιτείται

π

-- ■--

β. Η αντιστοιχία των δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος με τις απαιτούμενες ενέργειες (βλ. παρ. 9).

D

2.8

. Πρόοδος της Μελέτης

Διατυπώνεται ο τρόπος παρακολούθησης της προόδου της μελέτης και επισυνάπτονται τυπικά έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της προόδου και καθορίζονται :

α. Τα περιεχόμενα των εκθέσεων προόδου

β. Η συχνότητα υποβολής των εκθέσεων

Π

προόδου

γ. 0 αρμόδιος υπεύθυνος σύνταξης εκθέσεων προόδου

π

δ. Οι υποχρεώσεις των επικεφαλής υποομάδων μελέτης για την παροχή όλων των στοιχείων που προσδιορίζουν την πρόοδο

π

ο

3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤ

ΗΣ

3.1. Αναλυτική Περιγραφή Οργανογράμματος Εκπόνησης της Μελέτης

Περιγράφεται αναλυτικά η οργανωτική δομή της Ομάδας Μελέτης με παράθεση των απαιτούμενων επεξηγήσεων ως προς τις βαθμίδες αρμοδιοτήτων των μελών. Δηλαδή παρουσιάζεται η κατάταξη της στελέχωσης της ομάδας για κάθε στάδιο και φάση της μελέτης ανά κατηγορία επιμέρους μελετών, οι θέσεις των υπευθύνων (αναγράφονται και τα ονόματα) για κάθε υποομάδα ή / και ειδικότητα, ανάλογα με την κατηγορία της μελέτης (π.χ. για τις κατηγορίες μελετών πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών, συγκοινωνιακών, στατικών, υδραυλικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, λιμενικών, περιβαλλοντικών κτλ.), οι εσωτερικοί ελεγκτές της μελέτης, οι εξωτερικοί σύμβουλοι Η αναλυτική περιγραφή πρέπει να συνοδεύεται από έντυπα του ΠΠΜ τα οποία υποδεικνύουν τους υπεύθυνους με σαφείς αρμοδιότητες χωρίς αλληλοκάλυψη και χωρίς να συσσωρεύονται πολλαπλές αρμοδιότητες σε ένα πρόσωπο, για τις ακόλουθες

κατηγορίες:

α. Γενικός συντονισμός της Ομάδας Μελέτης και των υπεργολάβων καθώς και των εξωτερικών συμβούλων

ο

β. Παρακολούθηση της προόδου της μελέτης

γ. Διασυνδέσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς

δ. Έλεγχος των εργασιών των υπεργολάβων και των εξωτερικών συμβούλων

ο

ο

ε. Τήρηση των αρχείων

π

στ. Έγκριση αποκλίσεων από τις εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές και Οδηγίες

ζ. Παρακολούθηση της διακίνησης και της κατάστασης των παραδοτέων, καθώς και κεντρικός συντονισμός για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ενημέρωση του αρχείου

ή. Ενέργειες για την τυχόν απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκπόνησή της μελέτης

θ. Διαδικασίες για την επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων Γραφείων Μελετών (Συμπραττόντων ή Κοινοπρακτούντων εφόσον υπάρχουν)

ι. Επικοινωνία με την Υπηρεσία (με ορισμό ενός μοναδικού αρμόδιου)

3.2. Διάγραμμα Οργανογράμματος

Παρουσιάζεται σε διαγραμματική μορφή το αναλυτικό οργανόγραμμα εκπόνησης

ο

ΦΕΚ 116

της μελέτης το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την απεικόνιση για :

ά. Τις κύριες λειτουργίες

β. Τις θέσεις που καθορίζονται ρητά στη σύμβαση ανάθεσης μελέτης

γ. Τις θέσεις των εσωτερικών ελεγκτών της μελέτης εφόσον προβλέπεται κάτι τέτοιο στη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης των εξωτερικών ελεγκτών.

δ. Τον τρόπο διασύνδεσης των Συμπραττόντων ή Κοινοπρακτούντων Γραφείων Μελετών, εφόσον ο Ανάδοχος Μελετητής αποτελείται από περισσότερες της μιας οντότητες

π

3.3. Υπεργολάβοι και εξωτερικοί σύμβουλοι

α. Αναφέρονται όλοι οι εγκεκριμένοι από τον Ανάδοχο Μελετητή, ή / και την Υπηρεσία (εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση) υπεργολάβοι και εξωτερικοί σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στην εκπόνηση της μελέτης

β. Περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υπεργολάβων και εξωτερικών συμβούλων, την οποία θα ακολουθεί ο Ανάδοχος Μελετητής

γ. Διατυπώνονται τα κριτήρια (π.χ. ο διαθέσιμος εξοπλισμός, το σχετικό λογισμικό κτλ) που θα λαμβάνονται υπόψη, για την αξιολόγηση των υπεργολάβων και εξωτερικών συμβούλων, είτε άμεσα, είτε με παραπομπή σε διαδικασία του συστήματος ποιότητας του Αναδόχου

ο

2056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Μελετητή.

δ. Με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων από την έγγραφη Σύμβαση Συνεργασίας (δηλαδή την καλή εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των συμβατικών απαιτήσεων), περιγράφονται οι επιθεωρήσεις που θα γίνονται στους υπεργολάβους και στους εξωτερικούς σύμβουλους από αρμόδια στελέχη του Αναδόχου Μελετητή ή / και από την Υπηρεσία εφόσον το τελευταίο προβλέπεται από τη Σύμβαση Ανάθεσης της μελέτης

Q

Κ Εξοπλισμός (περιλαμβάνεται και το λογισμικό)

Περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια ο εξοπλισμός (γραφείου και πεδίου ή και εργαστηρίων δοκιμών όπου τέτοιος απαιτείται) και το λογισμικό, που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της μελέτης και περιλαμβάνονται :

α. Κατάλογοι στους οποίους εμφανίζεται η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και του λογισμικού :

(1) Του Αναδόχου Μελετητή

α

(2) των υπεργολάβων

Π

(3) της Υπηρεσίας (που ενδεχομένως διατίθενται στον Ανάδοχο Μελετητή)

β. Οι διαδικασίες συντήρησης και διακρίβωσης του εξοπλισμού π.χ. των τοπογραφικών οργάνων και επαλήθευσης του λογισμικού

γ. Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιείται η παραλαβή και ο

έλεγχος του εξοπλισμού που θα προμηθευτεί για τη συγκεκριμένη μελέτη, είτε άμεσα είτε με παραπομπή σε αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή. Η περιγραφή πρέπει να συνοδεύεται από έντυπες οδηγίες παραλαβής και ελέγχου της πληρότητας και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού (τυπική μορφή πρωτοκόλλου παραλαβής και κατάλογοι ελέγχων).

δ. Οι διαδικασίες εγκρίσεων του εξοπλισμού εκ μέρους της Υπηρεσίας εφόσον αυτό απαιτείται

D

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.1. Διαχείριση Εγγράφων

Στη διαχείριση εγγράφων περιλαμβάνονται η διαμόρφωση των εξώφύλλων του τεύχους του ΠΠΜ και των τευχών και σχεδίων της μελέτης των ειδικών φύλλων για την κατάσταση αναθεωρήσεων του ΠΠΜ, των δελτίων ελέγχου παραδοτέων, οι ετικέτες που χρησιμοποιούνται για την αναγραφή των στοιχείων ταυτότητας π.χ. φωτογραφικών φιλμ, δειγμάτων από γεώτρηση κτλ. Σχετικά στο έντυπο ΠΠΜ προβλέπονται τα εξής :

α. Αναγραφή του ονόματος των υπεύθυνων σύνταξης του ΠΠΜ και τους εγκρίναντος εκπρόσωπου του Αναδόχου Μελετητή και αντίστοιχες θέσεις υπογραφών

α

β. Θέση για το όνομα και την υπογραφή του εγκρίνοντος εκ μέρους της Υπηρεσίας ο οποίος έχει κάνει το σχετικό έλεγχο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες

Q

D

γ. Ειδικό φύλλο όπου αναγράφονται οι τυχόν αναθεωρήσεις του ΠΠΜ με την αντίστοιχη σύντομη αιτιολογία, καθώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύος και σε κάθε αναθεώρηση

δ. Περιγραφή του τρόπου διανομής του ΠΠΜ στους αποδέκτες και για τον τρόπο αναθεώρησης (διαδικασία αναθεώρησης, αλλαγής σελίδων, ή τμημάτων, ή του συνόλου του ΠΠΜ.

π

ε. "Προτυποποίηση της μορφής και των περιεχομένων των εγγράφων καθώς και του τρόπου κωδικοποίησης τους ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα τους και να διευκολύνεται η αναγνώριση της προέλευσης τους.

(1) των τευχών και σχεδίων της μελέτης

α

G

(2) των ψηφιακών αρχείων

α

π

(3) των εγγράφων

π

α

(4) των εντύπων που ενσωματώνονται στο ΠΠΜ για να χρησιμοποιηθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης (πρότυπα έντυπα πρακτικών συναντήσεων, διαδικασιών, οδηγιών, δελτίων ελέγχου παραδοτέων κτλ.).

π

στ. Καταγραφή σε συγκεκριμένο πίνακα όλων των εντύπων , π.χ. καρνέ τοπογραφικών εργασιών, απογραφικά δελτία και ερωτηματολόγια

κυκλοφοριακών ερευνών, κτλ.

ζ. Προσχεδιασμένες ετικέτες που θα συνοδεύουν, π.χ. φιλμ, δείγματα γεωλογικών / γεωτεχνικών ερευνών κτλ.

α

π

η. Περιγραφή των εντύπων που τυχόν θα παραδίνονται από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο Μελετητή

θ. Αρχειοθέτηση (περιγράφεται ο τρόπος καταχώρησης σε αρχεία) των εγγράφων και εντύπων με διασφάλιση της δυνατότητας εύκολης αναζήτησης των περιεχομένων πληροφοριών

α

Q

ι. Καθορισμός της δικαιοδοσίας πρόσβασης των αρχείων

D

ία. Οδηγίες για τη σύνταξη εγγράφων κτλ. και σε δεύτερη γλώσσα εκτός της Ελληνικής εφόσον αυτό απαιτείται

Π

4.2. Μη συμμορφώσεις - διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

Οι μη συμμορφώσεις μπορεί να αφορούν στη μη τήρηση διαδικασιών κατά την εκπόνηση της μελέτης, ή μη επίτευξη των στόχων της μελέτης. Μη συμμορφώσεις μπορεί να εμφανίζονται σε εργασίες :

- που εκτελούνται από τον Ανάδοχο Μελετητή

που εκτελούνται από τους υπεργολάβους και εξωτερικούς σύμβουλους

- που παραδίνονται έτοιμες από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο Μελετητή π.χ. τοπογραφικές αποτυπώσεις, γεωλογικές / γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, κυκλοφοριακές μετρήσεις κτλ. Στο

2060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

σχετικό έντυπο προβλέπονται τα εξής:

α. Περιγράφεται (είτε απευθείας, είτε με παραπομπή σε αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή όταν υπάρχει τέτοιο) ο τρόπος διαχείρισης των μη συμμορφώσεων, που αυτές θα εντοπίζονται κατά την εκπόνηση της μελέτης καθώς και ο τρόπος λήψης των απαραιτήτων μέτρων προκειμένου να διορθωθούν ή και να προληφθεί η επανεμφάνισή τους.

π

β. Περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθησης και επαλήθευσης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και καθορίζονται οι αντίστοιχοι αρμόδιοι για τις σχετικές ενέργειες

π

π

π

4.3. Επιθεωρήσεις

Οι επιθεωρήσεις αφορούν στην τήρηση των προκαθορισμένων διαδικασιών κατά την εκπόνηση της μελέτης, ενώ δεν αφορούν στο περιεχόμενο της μελέτης. 0 τρόπος υλοποίησης των επιθεωρήσεων περιγράφεται στο ΠΠΜ ή γίνεται παραπομπή, (με επισύναψη της αντίστοιχης διαδικασίας) από το σύστημα ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή, όταν αυτό υπάρχει. Αυτές εκτελούνται κατά την εξέλιξη των εργασιών από κατάλληλα στελέχη και προκαθορίζονται σε συνδυασμό με τα ενδεχομένως προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Ανάθεσης της μελέτης.

α. Οι επιθεωρητές από στελέχη του

ο

Αναδόχου Μελετητή

β. Οι επιθεωρητές από εξωτερικούς φορείς

γ. Οι επιθεωρητές που ορίζει η Υπηρεσία

4.4

. Ανασκοπήσεις του ΠΠΜ

Περιγράφεται ο τρόπος που θα ενεργούνται ανασκοπήσεις μετά από συγκέντρωση διάφορων στοιχείων κατά την πορεία της μελέτης (από δελτία ελέγχων, επιθεωρήσεις , παράπονα της Υπηρεσίας κ,τ.λ.). 0 τρόπος υλοποίησης των ανασκοπήσεων περιγράφεται, είτε στο ΠΠΜ είτε γίνεται παραπομπή στο σύστημα ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή (ον υπάρχει), και καθορίζονται

α. Τα τακτικά και έκτακτα σημεία διεξαγωγής ανασκοπήσεων

π

β. Οι συμμετέχοντες σε κάθε περίπτωση στις ανασκοπήσεις

α

γ. Τα σημεία ανασκοπήσεων στα οποία μπορεί ή / και πρέπει να συμμετέχει η υπηρεσία

π

π

5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περιγράφεται ο τρόπος αντιμετώπισης και οι αντίστοιχες ενέργειες για θέματα που δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα. Στα άλλα θέματα μπορεί να περιλαμβάνονται:

α. Τα μέτρα ασφάλειας και υγείας για το προσωπικό του Αναδόχου Μελετητή ή του υπεργολάβου στην περίπτωση που περιλαμβάνονται εργασίες πεδίου

D

β. Το ΣΑΥ και ΦΑΥ που πρέπει να

συντάξει ο Ανάδοχος Μελετητής με το συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης

γ. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από δραστηριότητες του Αναδόχου Μελετητή κατά την εκτέλεση εργασιών πεδίου π.χ. κατά τη διάνοιξη προσπέλασης των θέσεων γεωτρήσεων από τα γεωτρύπανα απαιτείται λήψη μέτρων έναντι πρόκλησης βλάβης του ριζικού συστήματος μεγάλων δέντρων, κατολισθήσεων, κτλ.

δ. Η υποχρέωση του Αναδόχου Μελετητή να εκπαιδεύσει προσωπικό της Υπηρεσίας εφόσον προβλέπεται από τη Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης

α

6. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Όλες οι απαιτούμενες παραπομπές ή αναφορές, που χρειάζεται να γίνονται σε σχέση με τη μελέτη, περιλαμβάνονται οτο ΠΠΜ και κατατίθενται με μορφή καταλόγων. Τα στοιχεία αυτών των αναφορών πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο του Αναδόχου Μελετητή, διαθέσιμα άμεσα, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι ξένων φορέων. Τέτοια στοιχεία είναι

α. Οι ισχύουσες εκδόσεις σχεδίων που θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα κατά την εκπόνηση της μελέτης

β. Τα πρότυπα, οι κανονισμοί, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για την εκπόνσηη μελετών

γ. Τα πρότυπα, οι κανονισμοί, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για την κατασκευή του έργου

δ. Οι έγγραφες διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο υλοποίησης διαφόρων απαραίτητων λειτουργιών για την εκπόνηση της μελέτης

ε. Οι έγγραφες οδηγίες που υποδεικνύουν τις λεπτομέρειες διαφόρων εργασιών οι οποίες χρειάζονται για την εκπόνηση της μελέτης

στ. Οι διαδικασίες του συστήματος ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή (εφόσον τέτοιο υπάρχει) στις οποίες γίνεται παραπομπή από το ΠΠΜ της μελέτης

π

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Στο εκτελεστικό τμήματα ου ΠΠΜ περιλαμβάνονται τα προγράμματα των διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται συγκεκριμένα για κάθε τμήμα ή λειτουργική ενότητα της μελέτης. Στα προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνονται

α. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων στα σταδία και φάσεις εκπόνησης κάθε τμήματος ή λειτουργικής ενότητας της μελέτης

β. Τα κρίσιμα σημεία (σημεία στάσης) στα οποία απαιτείται η αποδοχή ή έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών

γ. Τα έγγραφα αναφοράς που πρέπει να εφαρμόζονται π.χ. οδηγίες

προδιαγραφές, πρότυπα και συμβατικές απαιτήσεις

δ. Η περιγραφή των ενεργειών (π.χ. οι έλεγχοι που θα γίνονται και η συνοπτική παράθεση των αντίστοιχων απαιτήσεων και των κριτηρίων αποδοχής) για τις δραστηριότητες σε κάθε στάδιο ή /"και φάση της μελέτης με όσες λεπτομέρειες χρειάζονται

ε. Τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται π.χ. κατάλογοι ελέγχων, παραδοτέων της μελέτης κ.τλ.

Ο

στ. Οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε φάση και δραστηριότητα (μελετητής, υπεργολάβοι, εξωτερικοί σύμβουλοι, Υπηρεσία, τρίτοι) καθώς και τα αρμόδια πρόσωπα σε κάθε περίπτωση (π.χ. οι αρμόδιοι κατά ειδικότητα, αρχιτέκτονας στατικός συγκοινωνιολόγος, υδραυλικός κτλ.)

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΠΜ

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο ΠΠΜ, ανάλογα με την έκταση του αντικειμένου τους μπορεί είτε να περιέχονται στο κύριο κείμενο του ΠΠΜ, είτε να επισυνάπτονται σε αυτό ως παράρτημα και τα οποία μπορεί να είναι :

α. Η μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης

π

β. Το χρονοδιάγραμμα

α

π

γ. ΤΟ οργανόγραμμα που εμπεριέχει και τις αρμοδιότητες των μελών της ομάδας μελέτης

ο

δ. Οι κατάλογοι εξοπλισμού

D

ε. Οι διαδικασίες του συστήαμτος ποιότητας του Αναδόχου Μελετητή που έχουν εφαρμογή

α

στ. Οι χρησιμοποιούμενες οδηγίες

ζ. Τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν

η. Τα σχέδια, τα πρότυπα, οι κανονισμοί, οι προδιαγραφές κτλ. που θα χρησιμοποιηθούν

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

91. Γενικό Συμπέρασμα για την Επάρκεια του ΠΠΜ

Το ΠΠΜ πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα προηγούμενα και όπου αυτό δε συμβαίνει πρέπει:

α. να υπάρχει η κατάλληλη αιτιολόγηση στη στήλη των παρατηρήσεων ή σε πρόσθετες σελίδες και

π

β. να δηλώνεται στην έγκριση του Ππμ ότι αυτή η αιτιολόγηση είναι αποδεκτή από την υπηρεσία

9.2. Συσχέτιση ΠΠΜ με Συμβατικές Απαιτήσεις

0 ανάδοχος μελετητής πρέπει να καταγράψει αναλυτικά όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών (ανά τεύχος άρθρο και παράγραφο) με τη μορφή πίνακα που θα συνοδεύει το ΠΠΜ ή θα περιλαμβάνεται σε αυτό ως παράρτημα. Στον πίνακα θα δηλώνονται τα αντίστοιχα σημεία του Ππμ στα οποία οι απαιτήσεις αυτές περιγράφονται, ώστε να διαπιστώσει η Υπηρεσία αν πράγματι καλύπτονται.

Παράδειγμα τέτοιου πίνακα ακολουθεί:

D

π

Αναφορά στα συμβατικά τεύχη

Αντικείμενο

Περιγραφή οτο ΠΠΜ

Κείμενο

Προγράμματα Ενεργειών

Παραρτήματα

ΕΣΥ άρθρου 14

Υδρολογική μελέτη

Παραγρ.2.1.3 Προγρ. Ενεργειών 2,3,6 Παρ.Γ(Μεθοδολογία)

Ημερομηνία : Ο Ελέγξας

Ημερομηνία Ο Εγκρίνων

Η παρούσα απόφαση μετά των συνημμένων οδηγιών να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2003

Αριθ. Δ14/43309/5.3.01 (ΦΕΚ 332 Β 728.3.2001 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 724 Β 712-6-01) : Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. Δ14/45004/01 (ΦΕΚ 793 Β') απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των παρ.1 και 4 του άρθρου 21 του Ν.1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ Α' 23).

2) Τις διατάξεις του νόμου 2503/97 (ΦΕΚ Α' 107), με τον οποίο συστάθηκαν οι Περιφέρειες του Κράτους.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α "του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α' 38).

4) Τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο Πρώτο Έγκριση Κανονισμού

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων, το κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως:

1. Η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 21 του Ν. 1418/84 για τον έλεγχο του τρόπου κατασκευής των έργων καθώς και της ποιότητας και καταλληλότητας του τρόπου σύνθεσης της επεξεργασίας και της χρήσης των υλικών κατασκευής των έργων ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.

2. Τα υλικά και τα έργα ελέγχονται με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και Πρότυπες Προδιαγραφές, τις συμβάσεις και τις εγκεκριμένες μελέτες που τα διέπουν και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν για κάποια υλικά ή έργα, με βάση τους εύλογους κανόνες της επιστήμης τέχνης υγιεινής και ασφάλειας προσώπων και πραγμάτων.

3. Ο έλεγχος και οι σχετικές δειγματοληψίες διενεργούνται στους τόπους κατασκευής των έργων, παραγωγής σύνθεσης διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών, καθώς και στα μέσα μεταφοράς τους, από επιτροπές που συγκροτούνται από υπαλλήλους του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Εργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των Περιφερειών του Κράτους, στις οποίες μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων.

4. Στις επιτροπές συμμετέχουν τρεις τεχνικοί υπάλληλοι της καθ' ΰλην αρμόδιας υπηρεσίας του αντίστοιχου φορέα ελέγχου, κατηγορίας ΠΕ, με σχετική εμπειρία σε θέματα ελέγχου ποιότητας, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

5. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων υπάγονται:

5.1 Ο έλεγχος υλικών και έργων σε ολόκληρη τη χώρα.

5.2 Ο αποκλειστικός έλεγχος των έργων Εθνικού επιπέδου και των έργων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.).

6. Οι υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας των Περιφερειών ασκούν τις αρμοδιότητες τους μέσα στα όρια της χωρικής τους έκτασης.

7. Οι επιτροπές της παρ.5 συγκροτούνται κάθε έτος με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι Επιτροπές της παρ.6 από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της αντίστοιχης Περιφέρειας. Οι αποφάσεις εκδίδονται το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Τα μέλη των επιτροπών μπορούν να αντικατασταθούν πριν από τη λήξη της θητείας τους μόνο για σπουδαίο λόγο, ή μετά από αίτησή τους.

8. Τα μέλη των επιτροπών, από την έκδοση της απόφασης ορισμού τους θεωρούνται ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), φέρουν κάθε σχετική ευθύνη και έχουν την εξουσία άσκησης κάθε ανακριτικής πράξης υπό την έννοια των αρθ.34 και 251 επ. του ΚΠΔ, σε σχέση με τις παραβάσεις που διαπιστώνουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

9. Τα μέλη των επιτροπών, αφού συνεκτιμήσουν και τις τυχόν διατυπούμενες απόψεις των ελεγχομένων, συντάσσουν εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόφασης συγκρότησης επιτροπής τα στοιχεία των μελών της, τα στοιχεία του ελεγχομένου, το αντικείμενο του ελέγχου, όσα διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκαν ή συνέβησαν κατά τον έλεγχο και τις τυχόν απόψεις των ελεγχθέντων. Στις εκθέσεις αυτές αναφέρονται τα στοιχεία που θεμελιώνουν την υπαιτιότητα για την τυχόν παράβαση και τα συμπεράσματα για την βαρύτητά της καθώς και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την εκτίμηση των πραγμάτων. Τυχόν διαφωνίες των μελών της επιτροπής καταχωρούνται ειδικά και αιτιολογημένα στην έκθεση, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη. Η έκθεση, με ευθύνη της επιτροπής καταχωρείται στο τηρούμενο από αυτήν σχετικό βιβλίο, όπου σημειώνονται ο αύξων αριθμός του ελέγχου έκθεσης ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου, οι ελέγχοντες και οι ελεγχόμενοι, συνοπτικά οι παρατηρήσεις του ελέγχου και οι τυχόν εκθέσεις προσωρινών ενεργειών, τα στάδια διακίνησης των εγγράφων και της εξέλιξης της υπόθεσης μετά από τον έλεγχο. Αμέσως μετά, η έκθεση

υποβάλλεται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας ελέγχου, ο οποίος μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών τη θεωρεί και την κοινοποιεί με απόδειξη στον ελεγχόμενο, ο οποίος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα πέντε εργάσιμων ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία τυχόν αντιρρήσεις του. Η έκθεση, οι τυχόν αντιρρήσεις του ελεγχθέντος, οι επ' αυτών παρατηρήσεις της επιτροπής και κάθε σχετικό στοιχείο, διαβιβάζονται αμέσως στη Γεν. Διεύθυνση Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΕργωντουΥΠΕΧΩΔΕ, ή στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσίαηοποίαεισηγείται στον Υπουργό.

10. Η έκθεση ελέγχου αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης αντιρρήσεων των ελεγχόμενων, μαζί με τις τυχόν αντιρρήσεις αυτών και τις επί αυτών παρατηρήσεις της επιτροπής, διαβιβάζονται από την Υπηρεσία ελέγχου στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα για την άσκηση της κατά νόμο αρμοδιότητάς του.

11. Στην περίπτωση που η επιτροπή, από τις διαπιστούμενες παραβάσεις, κρίνει ότι πρέπει να προβεί σε ενέργειες για να συλλέξει πληροφορίες και να συγκεντρώσει και διατηρήσει τις σχετικές αποδείξεις και ίχνη, όπως είναι ιδίως η προσωρινή δέσμευση ακατάλληλων υλικών και η κατάσχεση στα χέρια οποιωνδήποτε, εγγράφων και πραγμάτων, τότε θα συντάξει ειδική έκθεση, την οποία πρέπει να παραδώσει άμεσα και επιτόπια στον ελεγχόμενο. Για την ειδική αυτή έκθεση θα γίνει σχετική μνεία στην έκθεση ελέγχου.

12. Το αρμόδιο κατά τον ΚΠΔ (όπως άρθρα 176, 268) Δικαστικό Συμβούλιο ή ποινικό Δικαστήριο αποφασίζει και για την τύχη των παραπάνω ενεργειών (δεσμεύσεων, κατασχέσεων κ.τ.λ.) και γενικά για το κύρος των ανακριτικών πράξεων της επιτροπής.

13. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να αποδεχθούν και να εξασφαλίσουν στις επιτροπές ελέγχου την ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση στους χώρους κατασκευής των έργων, στους χώρους και μέσα παραγωγής, εμπορίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, τοποθέτησης και ενσωμάτωσης των υλικών, σε κάθε σχετικό με τα παραπάνω τηρούμενο στοιχείο, καθώς και να παρέχουν τη ζητούμενη ενημέρωση κατά τον έλεγχο.

14. Η επιτροπή μπορεί κατά τη κρίση της να ζητήσει κατά τη διενέργεια των ελέγχων, τη συνδρομή των αρμοδίων κατά τόπο Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και Αστυνομικών Αρχών.

14.Όσα διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο και γενικά κάθε στοιχείο, πληροφορία, γεγονός που περιέρχεται σε γνώση των μελών της επιτροπής ελέγχου και οποιουδήποτε άλλου εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή, θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τις αρμόδιες για σχετική ενέργεια

δημόσιες αρχές και τους ελεγχόμενους. Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 252 Π.Κ.

16. Παραβάτες ή υπεύθυνοι της παράβασης , κατά την έννοια του άρθρου 21 του Ν. 1418 /84, θεωρούνται όσοι συνέβαλαν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους στη συντέλεση της παράβασης εφόσον είχαν την υποχρέωση ή την κατά την κοινή αντίληψη ικανότητα και τη συνήθη για τις συναλλαγές επιμέλεια και σύνεση, να την αποφύγουν.

17. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του φορέα ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει στις επιτροπές ελέγχου τα απαραίτητα μέσα και γραμματειακή υποστήριξη για την εκπλήρωση του έργου τους.

18. Οι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα.

19. Οι επιτροπές διενεργούν ελέγχους κατά υπηρεσιακό καθήκον, με στόχο να ελέγχεται όλη η σχετική με τις κατασκευές δραστηριότητα στην περιφέρειά τους και ενεργούν αυτεπάγγελτα, κατά την κρίση της επιτροπής και υποχρεωτικά, στις περιπτώσεις που έχουν ήδη διαπιστωθεί παραβάσεις από οποιαδήποτε επιτροπή ελέγχου, του ίδιου ή άλλου φορέα ελέγχου και σε περιπτώσεις οποιασδήποτε καταγγελίας ή πληροφορίας για παραβάσεις ή ενδεχόμενη παράβαση. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του φορέα ελέγχου ενημερώνει τις επιτροπές ελέγχου για τις τυχόν περιελθούσες στην υπηρεσία καταγγελίες και για τις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις.

20. Οι επιτροπές ελέγχονται μόνο για παράβαση καθήκοντος ή υπέρβαση της εξουσίας τους ή παράβαση του νόμου. Σε περίπτωση συγκρότησης από υπηρεσία ελέγχου περισσότερων από μία επιτροπών ελέγχου, οι επιτροπές μπορούν να συνεργάζονται ή να εναρμονίζουν τη δράση τους με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του έργου τους.

21. Σε περίπτωση που συμπέσει έλεγχος μιας επιτροπής με αυτόν άλλης της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας ελέγχου, ο ένας έλεγχος δεν παρακωλύει τον άλλον, όμως οι επιτροπές υποχρεούνται να μνημονεύσουν το γεγονός στην έκθεσή τους και οι εκθέσεις τους θα συνεκτιμηθούν, ως ενιαία έκθεση, τόσο για την τυχόν επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου κτλ.) από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όσο και για την τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης. Στην περίπτωση αυτή παράβαση διαπιστούμενη και από τις δύο επιτροπές θεωρείται μία και μόνη.

22. Οι επιτροπές μιας υπηρεσίας ελέγχου όταν προβαίνουν στους κατά την αρμοδιότητα τους ελέγχους εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας άλλης υπηρεσίας ελέγχου κατά

ΦΕΚ 116

την απόφαση αυτή, δεν υποχρεούνται σε προηγούμενη ενημέρωσή της, αλλά μπορούν κατά την κρίση τους να συνεργαστούν μαζί της. Σε κάθε περίπτωση όμως υποχρεούνται να την ενημερώσουν για τα αποτελέσματα του ελέγχου, αμέσως μετά τη διενέργειά του. Τα έγγραφα αυτά καταχωρούνται στο τηρούμενο κατά τα παραπάνω βιβλίο ελέγχων, προς γνώση των επιτροπών της κάθε υπηρεσίας ελέγχου.

23. Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε εφαρμογή του άρθ. 21 του Ν. 1418/84, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την ενδεχόμενη διενέργεια ελέγχων άλλων υπηρεσιών ή φορέων, με βάση τις οικείες διατάξεις τους.

24. Στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων σε έργα ή υλικά, με εγκεκριμένες μελέτες, προδιαγραφές ή κανονισμούς ο έλεγχος διενεργείται στη βάση αυτών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας ρύθμισης.

25. Όσον αφορά τον τρόπο άσκησης του ελέγχου σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και στον καθορισμό της βαρύτητας για παραβάσεις των σχετικών διατάξεων έχουν εφαρμογή και όσα προβλέπονται στο Παράρτημα "Γ' που ακολουθεί. Όμοια, ο έλεγχος χαλύβων γίνεται με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα "II" που ακολουθεί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "I"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ. 97)

Στο Παράρτημα αυτό καθορίζεται ο τρόπος άσκησης του ελέγχου των μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΤΣ 97 (ΦΕΚ 315/Β/17.4.97 και ΦΕΚ 479/Β/11.6.97).

Συγκεκριμένα από την επιτροπή ελέγχου καταγράφονται και διενεργούνται αντίστοιχα τα ακόλουθα στοιχεία και ενέργειες.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.1 Επωνυμία και Ταχ. Δ/νση της Επιχείρησης ή Εταιρείας

1.2 Διευθυντής μονάδας

1.3 Αριθμός μονάδων έτοιμου σκυροδέματος της επιχείρησης ή Εταιρείας στο νομό

1.4 Ταχ. Διεύθυνση της ελεγχόμενης μονάδας

1.5 "Αδεια λειτουργίας της ελεγχόμενης μονάδας

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (παρ. 12.1.1.3 ΚΤΣ 97)

2.1 Διπλωματούχος μηχανικός Ονοματεπώνυμο: AM TEE:

2.2 Τεχνικός Ονοματεπώνυμο: Ειδικότητα/εμπειρία

3. ΠΑΡΑΓΩΓΉ

3.1 Ανάμιξη Χειριστήριο

3.1.1 Καταγράφονται οι ποσότητες των υλικών με τις οποίες τροφοδοτείται ο αναμικτήρας για κάθε κατηγορία παραγόμενου σκυροδέματος (συνθέσεις), η έναρξη χρήσης των παραπάνω συνθέσεων. Ζητείται να βεβαιωθεί από τον υπεύθυνο μηχανικό της μονάδας ή τον Διευθυντή και τον χειριστή ότι τα παραπάνω στοιχεία τηρούνται στην παραγωγή.

3.1.2 Ελέγχεται η συμφωνία των δηλωθεισών συνθέσεων με τις διατάξεις του ΚΤΣ ως προς Τ, Ν/Τ, (παρ. 5.2.5 του ΚΤΣ 97).

3.1.3 Ελέγχεται η ασφαλής λειτουργία του αναμικτήρα.

3.1.4 Στην περίπτωση ξηρής φόρτωσης εξετάζεται επιπλέον αν έχει γίνει έλεγχος ομοιομορφίας του παραγόμενου σκυροδέματος για κάθε "αυτοκίνητο αναμικτήρα" που χρησιμοποιεί η μονάδα (παρ. 6.4 του ΚΤΣ 97).

3.2 Εγκαταστάσεις ζυγίσεως

Ελέγχεται η καταλληλότητα ή μη των ζυγιστηρίων αδρανών-τσιμέντου και των διατάξεων μετρήσεως νερού και προσθέτων (παρ. 1.2.2α Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346) εκπμώντας την:

Τήρηση στοιχείων από ελέγχους με πρότυπα βάρη ή παραστατικά διακρίβωσης ζυγών από επίσημο φορέα Διορθωτικές κινήσεις.

Τήρηση στοιχείων από ελέγχους με μη διακριβωμένα βάρη ή παραστατικά από μη επίσημο φορέα Διορθωτικές κινήσεις. Ελλειψη ελέγχων ζυγιστηρίων.

3.3 Αποθήκευση αδρανών τσιμέντου (παρ. 4.3.4.1 του ΚΤΣ 97 και παρ. 1.2.2α Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346)

Ελέχγεται η ύπαρξη ή μη, για τα:

Αδρανή: χωριστών διαμερισμάτων για κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κλάσματα. Τσιμέντο: χωριστών σιλό κατά τύπο κατηγορία.

Παρατήρηση: Σε περίπτωση που η μονάδα παράγει σκυρόδεμα κατηγορίας μέχρι και C16/20, η αποθήκευση των αδρανών μπορεί να γίνεται σε δύο μόνο χωριστά διαμερίσματα.

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4.1 Ελέγχεται η ύπαρξη θεωρημένων 'ΉμερολογίωνΜητρώων" για το σκυρόδεμα και τις πρώτες ύλες παρασκευής σκυροδέματος.

4.2 Ελέγχεται η ύπαρξη Μελετών συνθέσεως (παρ. 5.2 του ΚΤΣ 97) ως ακολούθως: -Γίνεται έλεγχος του αρχείου της μονάδας για να διαπιστωθεί ότι έχουν καταχωρηθεί μελέτες συνθέσεως για κάθε κατηγορία παραγόμενου σκυροδέματος.

-Οι παραπάνω μελέτες συνθέσεως μπορεί να έχουν γίνει από την ίδια τη μονάδα (δοκιμαστικά αναμίγματα, αντοχές δοκιμίων, όλα καταγεγραμμένα) ή από αναγνωρισμένο εργαστήριο.

-Καταγράφονται όλες οι μελέτες συνθέσεως (ενδιαφέρουν οι αναλογίες υλικών). -Καταγράφεται η ημερομηνία έναρξης χρήσης και του διαστήματος χρήσης κάθε σύνθεσης.

4.3 Ζητείται από τον υπεύθυνο της μονάδας να βεβαιώσει ότι τα στοιχεία που συλλέγονται σχετικά με τις μελέτες συνθέσεως είναι αληθή και ακριβή.

4.4 Εξετάζεται αν ελέγχονται από τη μονάδα οι πρώτες ύλες και αν τηρούνται στοιχεία οτο θεωρημένο 'Ήμερολόγιο-Μητρώο" της μονάδας (παρ. 3.4.1α Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346, παρ. 12.1.1.8 και 12.1.1.4 του ΚΤΣ 97).

4.4.1 Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας I.

Πίνακας I

Υλικό

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συχνότητα Ελέγχων

Καταλληλότητα υλικού

Αδρανή/

Κοκκομετρικές αναλύσεις

Αδρανή/

Λοιποί ' Ελεγχοι (ισοδύναμο άμμου, αντ. μητρ.πετρώματος., οργανικές προσμίξεις)

Τσιμέντο

Νερό

Πρόσθετα

Παρατήρηση 1 Στον Πίνακα I δεν αναγράφονται οι έλεγχοι που υπάρχουν στο αρχείο της μονάδας και προέρχονται από τους προμηθευτές πρώτων υλών.

Παρατήρηση 2 Οι έλεγχοι: αντοχή μητρικού πετρώματος, οργανικών προσμίξεων, ισοδυνάμου άμμου, μπορούν να παραλείπονται όταν η μονάδα διάθετα τα σχετικά πιστοποιητικά από τον προμηθευτή αδρανών.

4.5 Ελέγχεται η τήρηση στοιχείων αντοχών σύμφωνα με ΚΤΣ ανά σύνθεση παραγόμενου σκυροδέματος (παρ. 12,1.1.7 και 12.1.1.18 του ΚΤΣ-97).

-Ελέγχεται αν αναγράφονται οτο θεωρημένο "Ημερολόγιο-Μητρώο" οι αντοχές σε θλίψη

των δοκιμίων ηλικίας 28 ημερών (οπωσδήποτε ένα δοκίμιο για κάθε κατηγορία

σκυροδέματος και ημέρα παραγωγής) και η τυπική απόκλιση s60 για κάθε κατηγορία.

-Ελέγχεται αν σχεδιάζονται τα Χκιν.3 και Χκιν.36. 4.6 Ανά σύνθεση παραγόμενου

σκυροδέματος ελέγχεται:

α) η ικανοποίηση του κριτηρίου

Χβο > f«* + 1-64S

με s την πραγματική τυπική απόκλιση όταν s 3 3,0 Μ Ρα ή s = 3 όταν επραγματικό < 3,0 ΜΡα β) ότι 5πραγματικδ > 1,5 ΜΡα

4.7 Ελέγχεται η τήρηση στοιχείων εργασιμότητας, θερμοκρασιών περιβάλλοντος και σκυροδέματος στο θεωρημένο "Ημερολόγιο Μητρώο".

4.8 Ελεγχος εργαστηριακής υποστήριξης της μονάδας. 4.8.1 Όταν η μονάδα διαθέτει δικό της εργαστήριο γίνεται έλεγχος της επάρκειας και της καταλληλότητας του εξοπλισμού ο οποίος κατ'ελάχιστον πρέπει να αποτελείται από τα προβλεπόμενα: -Κόσκινα

-Φούρνο -Ζυγούς

-Μήτρες σκυροδέματος, -ράβδο συμπύκνωσης -Θάλαμο συντήρησης δοκιμίων -Πρέσα διακριβωμένη -Διάταξη μέτρησης εργάσιμου

-Θερμόμετρα για τη μέτρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος και θερμοκρασίας σκυροδέματος.

4.8.2 Όταν η μονάδα δεν διαθέτει δικό της εργαστήριο πρέπει να αποδεικνύεται η συνεργασία της με αναγνωρισμένο εργαστήριο το οποίο διενεργεί για λογαριασμό της τους απαραίτητους ελέγχους. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να υπάρχουν στη μονάδα

μήτρες για τη λήψη δοκιμίων, διάταξη συντήρησης δοκιμίων μέχρι την αποστολή τους στο εργαστήριο, τουλάχιστον ισοδύναμη από άποψη υγρασίας-θερμοκροσίας με θάλαμο συντήρησης δοκιμίων, διάταξη μέτρησης εργάσιμου, θερμόμετρα για τη μέτρηση θερμοκρασίας σκυροδέματος και θερμοκρασίας περιβάλλοντος, βοηθητικό εξοπλισμό για τις παραπάνω μετρήσεις.

4.8.3 Γίνεται έλεγχος είτε σε θάλαμο συντήρησης δοκιμίων της μονάδος είτε στο θάλαμο συντήρησης δοκιμίων του συνεργαζόμενου αναγνωρισμένου εργαστηρίου για να βεβαιωθεί η ύπαρξη του ελάχιστου αριθμού δοκιμίων που απαιτούνται ανά κατηγορία και ημέρα παραγωγής για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας της μονάδας. Γίνεται επίσης έλεγχος των βιβλίων δειγματοληψιών και δοκιμών του εργαστηρίου της μονάδας ή του συνεργαζόμενου εργαστηρίου.

5. ΔΕΛΤΊΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

5.1 Πνεται έλεγχος συμφωνίας του Δελτίου Αποστολής με ΚΤΣ, ως προς τα στοιχεία που υποχρεωτικά κατ'αυτόν πρέπει να αναγράφονται.

5.2 Γίνεται έλεγχος συμφωνίας αναγραφόμενης ποσότητας σε τόνους με την αναγραφόμενη ποσότητα σε m3 με βάση τις δηλωθείσες χρησιμοποιούμενες συνθέσεις.

5.3 Όταν είναι δυνατόν γίνεται έλεγχος της ποσότητας που αναγράφεται οτο δελτίο αποστολής, με ζύγιση της βαρέλας πριν και μετά την εκφόρτωση, λαμβανομένου υπόψη του νερού έκπλυσης.

6. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η επιβεβαίωση παραγωγής γίνεται με βάση τις δηλωθείσες συνθέσεις, τη χρονική διάρκεια χρήσης συνθέσεων και τα παραστατικά αγοράς πρώτων υλών και πωλήσεως προϊόντων ως ακολούθως:

6.1 Συλλέγονται τα τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών (τσιμέντου και αδρανών) που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή σκυροδέματος για χρονικό διάστημα ενός έτους ή χρονικό διάστημα που να ισοδυναμεί με κατανάλωση τσιμέντου τουλάχιστον 7.500 τόνων. Εκ των δύο επιλέγεται το μικρότερο χρονικό διάστημα.

6.2 Ανά δηλωθείσα σύνθεση (παρ.4.2 της παρούσας) καταγράφονται το χρονικό διάστημα χρήσης της κάθε σύνθεσης και οι ποσότητες προϊόντος που πωλήθηκαν από τη συγκεκριμένη σύνθεση στο διάστημα χρήσης της.

6.3 Συγκρίνονται οι υπολογισθείσες ποσότητες πρώτων υλών της παρ. 6.2 που καταναλώθηκαν με τις ποσότητες πρώτων υλών που αγοράστηκαν την ίδια χρονική

περίοδο της παρ. 6.1. Επιτρέπεται απόκλιση ±3% για τα αδρανή και ±2% για το τσιμέντο,

6.4 Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της παρ.6 της παρούσας, η έκθεση της Επιτροπής ελέγχου κοινοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ της ελεγχόμενης επιχείρησης. 7. ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Η βαρύτητα παραβάσεων όπως αυτές προέκυψαν από τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας ορίζεται στον Πίνακα II σαν ποσοστό συμμετοχής οτο συνολικό πρόσημο.

I

ΓΜ

8

Ικανοποίηση κρπ-ηρίων παρ. 4.6

Ύπαρξη εργαστηριακής υποστήριξης μονάδας παρ. 4.8

1-

-•5 ΙΟ

I

I

ί

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ή"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Στο Παράρτημα αυτό καθορίζεται ο τρόπος άσκησης του ελέγχου χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος στις αποθήκες των παραγωγών, των εισαγωγέων, των κάθε είδους προμηθευτών, στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων διάθεσης και διαμόρφωσης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κ.Τ.Χ. (ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000), καθώς και στα εργοτάξια δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ο έλεγχος αφορά μόνο τις κατηγορίες χάλυβα που προβλέπονται στον Κ.Τ.Χ. και συγκεκριμένα τις κατηγορίες S220, S400, S500, S400s και SSOOs. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων του ΚΤΧ, καταγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία και παίρνονται δείγματα, τα οποία παραδίδονται από τους ελέγχοντες οτο ΚΕΔΕ ή οτο πλησιέστερο Εργαστήριο της αντίστοιχης Περιφέρειας για έλεγχο.

Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι τα δείγματα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΤΧ, τότε η δαπάνη βαρύνει την Υπηρεσία.

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία και Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κατά νόμο εκπρόσωπος: Αδεια λειτουργίας: Α.Φ.Μ.:

Α2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Α2.1Στελέχωση (παρ. 6.1 Κ.Τ.Χ.) Υπεύθυνος τεχνικός Ονοματεπώνυμο: Εμπειρία:

Σχέση εργασίας με την επιχείρηση: A3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (παρ. 6.2 Κ.Τ.Χ.) Α3.1 Ταξινόμηση Χαλύβων

Ελέγχεται αν κατά την αποθήκευσή τους οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος

είναι ταξινομημένοι ανά:

-Κατηγορία

-Προέλευση (χώρα και μονάδα παραγωγής) -Διάμετρο

-Ημερομηνία παραλαβής

-Μήκος (για ράβδους) ή Βάρος (για ρόλους)

Παρατήρηση: Η ταξινόμηση πρέπει να διευκολύνει την επιτόπια επαλήθευση της ταυτότητας του προϊόντος, ως εκ τούτου, η πινακίδα που θα φέρει κάθε δέσμη ράβδων ή κάθε ρόλος θα είναι σταθερά συνδεδεμένη σε εμφανές σημείο.

Α3.2 Συνθήκες Αποθήκευσης Ελέγχεται αν κατά την αποθήκευσή τους οι χάλυβες προστατεύονται από διάβρωση, μηχανικές φθορές ή πληγές λάσπες χώματα, λάδια κ.λπ. Συγκεκριμένα:

• Ελέγχεται αν το δάπεδο των αποθηκευτικών χώρων είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μην ευνοείται η συσσώρευση λάσπης και νερού. •Ελέγχεται αν οι χάλυβες είναι τοποθετημένοι σε υποστηρίγματα για να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος.

•Ελέγχεται ο χρόνος αποθήκευσης. Αν ο χάλυβας παρουσιάζει εμφανή ίχνη διάβρωσης (βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες περιοχές), γίνεται σύσταση για αποθήκευση σε κλειστούς χώρους.

Η σύσταση καταγράφεται και η τήρησή της ελέγχεται στην επόμενη επίσκεψη. Α4 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Βεβαιώνεται ότι οποιαδήποτε ποσότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

Α4.1 Πιστοποιητικό ποιότητας ή πιστοποιητικό ελέγχου, ανάλογα με την προέλευση των χαλύβων.

Α4.1.1 Οι εγχωρίως παραγόμενοι χάλυβες συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ποιότητας) που εκδίδει ο ΕΛΟΤ (§ 5.2 του Κ.Τ.Χ.). Α4.1.2 Οι παραγόμενοι χάλυβες σε χώρες της Ε. Ε. και της ΕΖΕΣ συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ποιότητας) είτε του ΕΛΟΤ, είτε άλλου

οργανισμού πιστοποίησης αναγνωρισμένου από Δημόσια Αρχή της χώρας παραγωγής (§ 5.3 του Κ.Τ.Χ.).

Α4.1.3 Οι παραγόμενοι χάλυβες σε τρίτες χώρες συνοδεύονται από

πιστοποιητικό ελέγχου που εκδίδει ο ΕΛΟΤ (§ 5.4 του Κ.Τ.Χ.).

Α4.2 Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής (MILL TEST CERTIFICATE)

Το πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εκδίδεται από τον παραγωγό και

περιλαμβάνει:

-Το εργοστάσιο παραγωγής -Τον αριθμό χύτευσης -Την ημερομηνία παραγωγής -Την κατηγορία ποιότητας

-Τον αριθμό του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή ελέγχου (βλέπε § 4.1) -Μηχανικές και χημικές ιδιότητες της χύτευσης Α4.3 Πινακίδα (§ 6.5 του Κ.Τ.Χ.)

Κάθε δέσμη ράβδων και κάθε ρόλος φέρει πινακίδα, η οποία είναι σταθερά συνδεδεμένη σε εμφανές σημείο ώστε να διευκολύνεται η επιτόπια επαλήθευση της ταυτότητας του προϊόντος. Στην πινακίδα περιέχονται κατ"ελάχιστο οι εξής πληροφορίες: -Η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής -Η κατηγορία των χαλύβων -Ο μήνας και το έτος παραγωγής -Ο αριθμός χύτευσης

-Η περιγραφή της μορφής του προϊόντος και η ονομαστική διάμετρος -Η σήμανση

Α4.4 Παραστατικά που αφορούν παραγγελθεϊσες ποσότητες Χαλύβων

Για οποιασδήποτε ποσότητα χαλύβων που έχει παραγγελθεί πέραν των

αναφερομένων στις παρ. Α4.1, Α4.2 και Α4.3 συνοδευτικών εγγράφων, είναι

απαραίτητα και τα εξής:

Α4.4.1 Δελτίο Παραγγελίας

Το δελτίο παραγγελίας χαλύβων περιλαμβάνει κατ "ελάχιστον τις εξής πληροφορίες:

-Την περιγραφή της μορφής (ευθύγραμμοι ράβδοι, ρόλοι, πλέγματα κτλ.)

-Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία -Την προέλευση εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη Α4.4.2 Δελτίο Αποστολής Α4.4.3 Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης

Το τεχνικό δελτίο παράδοσης περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

-Τον αριθμό του σχετικού δελτίου παραγγελίας

-Τη χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής

-Την κατηγορία του χάλυβα

-Τη σήμανση του προϊόντος

-Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία

-Τον αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου Παρατήρηση: Οι πληροφορίες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης μπορούν να εμπεριέχονται στο Δελτίο Αποστολής. Α4.5 Διασταύρωση

Α4.5.1 Ελέγχεται αν οι χάλυβες φέρουν σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας και της προέλευσής τους. Χάλυβες οι οποίοι δεν φέρουν σήμανση προέλευσης απορρίπτονται.

Παρατήρηση 1: Η σήμανση για την αναγνώριση της προέλευσης (χώρα και

μονάδα παραγωγής) των χαλύβων πρέπει να είναι μοναδική.

Παρατήρηση 2: Η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας των χαλύβων

με νευρώσεις γίνεται με το διαφορετικό τρόπο διάταξης των νευρώσεων στην

επιφάνεια της ράβδου ενώ η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας

των χαλύβων με λεία επιφάνεια γίνεται με τη χρήση χρώματος (παρ. 2.4

Κ.Τ.Χ.).

Παρατήρηση 3: Στοιχεία σχετικά με τη σήμανση των χαλύβων δίνονται στην παρ. 2.5 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του Κ.Τ.Χ.

Α4.5.2 Ελέγχεται αν η σήμανση που φέρουν οι χάλυβες συμφωνεί με τα στοιχεία της πινακίδας.

Α4.5.3 Ελέγχεται αν ταυτίζονται οι κοινές πληροφορίες των συνοδευτικών εγγράφων.

Ελέγχεται ότι οι χάλυβες δεν εμφανίζουν προϊόντα διάβρωσης, απολεπίσεις αλλοιώσεις αθέλητες παραμορφώσεις και πληγές. Α6 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Η έκταση της δειγματοληψίας (πλήθος ελεγχόμενων παρτίδων) εξαρτάται από τη σοβαρότητα των παραβάσεων που εντοπίστηκαν. Η δειγματοληψία γίνεται ως ακολούθως:

Από τρεις διαφορετικές ράβδους κάθε ελεγχόμενης παρτίδας λαμβάνονται τρία δείγματα μήκους 1,5 m το καθένα. Τα δείγματα επιλέγονται έτσι ώστε στο καθένα να περιέχεται η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας της χώρας και της μονάδας παραγωγής (παρ. 2.4 και 2.5 του Κ.Τ.Χ.). Τα δείγματα αριθμούνται, σφραγίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστό τους και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας οτο οποίο σημειώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης, η προέλευση και ο αριθμός χύτευσης της παρτίδας.

Τα δείγματα ελέγχονται σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κ.Τ.Χ. Η παρτίδα που δειγματϊστηκε παραμένει στον αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι. Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για τους μη διαμορφωμένους χάλυβες που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων διαμόρφωσης και πρόκειται είτε να διατεθούν στην αγορά ως έχουν (εφόσον η επιχείρηση διαμόρφωσης λειτουργεί και ως επιχείρηση διάθεσης) είτε να προωθηθούν για διαμόρφωση και κατεργασία, ο έλεγχος γίνεται όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Α του παρόντος. Για το διαμορφωμένο προϊόν ο έλεγχος γίνεται στους χώρους διαμόρφωσης και κατεργασίας ως ακολούθως.

Β1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία και Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κατά νόμο εκπρόσωπος: Άδεια λειτουργίας: Α.Φ.Μ.:

Β2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Β2.1 Στελέχωση (παρ. 7.2 Κ.Τ.Χ.) Υπεύθυνος τεχνικός Ονοματεπώνυμο: Τίτλος σπουδών:

Σχέση εργασίας με την επιχείρηση: Β2.2 Εξοπλισμός

Ελέγχεται η επάρκεια και η καταλληλότητα του εξοπλισμού που διαθέτει η επιχείρηση για τις κύριες εργασίες διαμόρφωσης και κατεργασίας χαλύβων όπως κοπή, κάμψη και συγκόλληση.

• Κοπή Ελέγχεται η ύπαρξη μηχανικών μέσων όπως ψαλίδι, δίσκος κτλ.

• Κάμψη Ελέγχεται ότι υπάρχουν τα τύμπανα των παρακάτω διαμέτρων (παρ. 7.4 του Κ.Τ.Χ.) 32mm, 40mm, 48mm, 56mm, 72mm, 140mm, 154mm, 175mm, 196mm, 224mm.

. Συγκόλληση Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται χειρωνακτική ηλεκτροσυγκόλληση, ελέγχεται ότι υπάρχουν τα κατάλληλα επενδεδυμένα ηλεκτρόδια είτε με βασική επένδυση είτε με όξινη επένδυση ρουτιλίου στις διαμέτρους: 2mm, 2,5mm, 3,25mm και 4 ή 5 mm (παρ. 3.5.2.2. του Κ.Τ.Χ.). Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ημιαυτόματη ηλεκτροσυγκόλληση τόξου (MAG) ελέγχεται ότι υπάρχουν τα κοίλα ηλεκτρόδια (συνεχές ηλεκτρόδιο) καθώς και η διάταξη παραγωγής προστατευτικής ατμόσφαιρας C02-A. Παρατήρηση: Απαγορεύεται η χρήση φλόγας ή οξυγονοκόλλησης σε οποιαδήποτε εργασία κατεργασίας και διαμόρφωσης χαλύβων. Β3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ελέγχεται αν κατά την αποθήκευσή τους, οι χάλυβες προστατεύονται από διάβρωση, μηχανικές φθορές ή πληγές, λάσπες χώματα, λάδια κ.λπ. Συγκεκριμένα:

■ Ελέγχεται αν το δάπεδο των αποθηκευτικών χώρων είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μην ευνοείται η συσσώρευση λάσπης και νερού. • Ελέγχεται αν οι χάλυβες είναι τοποθετημένοι σε υποστηρίγματα για να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος.

•Ελέγχεται ο χρόνος αποθήκευσης. Αν ο χάλυβας παρουσιάζει εμφανή ίχνη διάβρωσης (βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες περιοχές), γίνεται σύσταση για αποθήκευση σε κλειστούς χώρους.

Η σύσταση καταγράφεται και η τήρησή της ελέγχεται στην επόμενη επίσκεψη.

Β4 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Β4.1 Δελτίο Παραγγελίας

Το δελτίο παραγγελίας χαλύβων περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις εξής πληροφορίες:

-Την περιγραφή της μορφής (ευθύγραμμοι ράβδοι, ρόλοι, πλέγματα κτλ.)

-Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία

-Την προέλευση, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη

Β4.2 Δελτίο Αποστολής

Β4.3 Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης

Το τεχνικό δελτίο παράδοσης πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

-Τον αριθμό του σχετικού δελτίου παραγγελίας

-Τη χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής

-Την κατηγορία του χάλυβα

-Τη σήμανση του προϊόντος

-Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία

-Τον αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου -Τις όποιες εργασίες διαμόρφωσης έγινα από την επιχείρηση Παρατήρηση 1: Οι πληροφορίες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης μπορούν να εμπεριέχονται στο Δελτίο Αποστολής.

Β4.4 Το Πιστοποιητικό Ποιότητας ή Πιστοποιητικό Ελέγχου της πρώτης ύλης

από την οποία προέρχεται το διαμορφωμένο προϊόν (κλωβοί, αναδιπλούμενα

πλέγματα).

Β4.5 Διασταύρωση

Β4.5.1 Ελέγχεται αν οι χάλυβες φέρουν σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας και της προέλευσής τους. Χάλυβες οι οποίοι δεν φέρουν σήμανση προέλευσης απορρίπτονται.

Παρατήρηση 1: Η σήμανση για την αναγνώριση της προέλευσης (χώρα και μονάδα παραγωγής) των χαλύβων πρέπει να είναι μοναδική.

Παρατήρηση 2: Η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας των χαλύβων με νευρώσεις γίνεται με το διαφορετικό τρόπο διάταξης των νευρώσεων στην επιφάνεια της ράβδου ενώ η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας των χαλύβων με λεία επιφάνεια γίνεται με τη χρήση χρώματος (παρ. 2.4 Κ.Τ.Χ.).

Παρατήρηση 3: Στοιχεία σχετικά με τη σήμανση των χαλύβων δίνονται στην παρ. 2.5 και οτο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του Κ.Τ.Χ.

Β4.5.2 Ελέγχεται αν ταυτίζονται οι κοινές πληροφορίες των συνοδευτικών εγγράφων.

Β5 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ! ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγχεται ότι οι χάλυβες δεν εμφανίζουν προϊόντα διάβρωσης, απολεπίσεις, αλλοιώσεις, αθέλητες παραμορφώσεις και πληγές ή βλάβες που οφείλονται στις εργασίες διαμόρφωσης ή κατεργασίας.

Β6 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Η έκταση της δειγματοληψίας (πλήθος ελεγχόμενων παρτίδων) εξαρτάται από τη σοβαρότητα των παραβάσεων που εντοπίστηκαν. Η δειγματοληψία γίνεται ως ακολούθως:

Από τρεις διαφορετικές ράβδους κάθε ελεγχόμενης παρτίδας λαμβάνονται τρία δείγματα μήκους 1,5m το καθένα. Τα δείγματα επιλέγονται έτσι ώστε οτο καθένα να περιέχεται η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας, της χώρας και της μονάδας παραγωγής (παρ.2.4 και 2.5 του Κ.Τ.Χ.). Τα δείγματα αριθμούνται, σφραγίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστό τους και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο σημειώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης, η προέλευση και ο αριθμός χύτευσης της παρτίδας..

Τα δείγματα ελέγχονται σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κ.Τ.Χ.

Η παρτίδα που δειγματίστηκε παραμένει στον αποθηκευτικό χώρο της

επιχείρησης μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι.

ΦΕΚ 116

Ειδικά στην περίπτωση δειγματοληψίας χαλύβων σε μορφή πλέγματος (κλωβοί, αναδιπλούμενα πλέγματα), το δείγμα συνιστά τμήμα του πλέγματος διαστάσεων 0,5m χ 1,0m.

Παρατήρηση: Τα αναφερόμενα στις παρ.Β2, Β3, Β4, Β5 και Β6 ισχύουν και για τους οποιασδήποτε μορφής πλήρως ή μερικώς διαμορφωμένους οπλισμούς που παραλαμβάνει και χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Γ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Για τον έλεγχο στα Εργοτάξια των Δημοσίων και Ιδιωτικών "Εργων ισχύουν τα αναφερόμενα οτο Κεφάλαιο Β με την εξής τροποποίηση που αφορά την παράγραφο Β1.

Π ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου Φορέας Ανάδοχος Επιβλέπων Εκπρόσωπος κατασκευαστή Στοιχεία επιχείρησης προμήθειας χαλύβων (Επωνυμία, Ταχ. Διεύθυνση)

Αρθρο Δεύτερο Έναρξη Ισχύος

1. Ο παρών ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και από τη θέση του σε ισχύ καταργείται κάθε άλλη προϋφιοτάμενη σχετική διάταξη. Οι εκκρεμείς υποθέσεις σε όποιο στάδιο εάν ευρίσκονται συνεχίζουν να ρυθμίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2001

Αριθ. 64517/ΕΥΣ6195/03 (ΦΕΚ 1539 Β'/17-10-03) : «Ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»,όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8017/Α.Πλ.1259/07 (ΦΕΚ 260 Β/27-2-2007) απόφαση Υφυπουργών Οικονομίας και Οκονομικων ,και ΠΕΧΩΔΕ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη ; 1. Τις διατάξεις:

1. του Ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ 23 Α') και των εκτελεστικών Π. Δ/γμάτων του για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, όπως ισχύει.

II. του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου τέταρτου του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α').

III. του Ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ 251 Α'), όπως ισχύει.

IV. του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/1985 (Α' 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

2. Την Δ17α/10/16/ΦΝ380/Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ. ΧΏ.Δ.Ε. 11.02.1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 122/B'/).

3. Τις ΔΙΟΕ/1065956/863/Α0006/15-7-2003 "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών" (Φ.Ε.Κ 985/Τ.Β/16-7-2003).

4 . Την Κ.Υ.Α (Φ.ΕΚ 1352/Β/17-10-2001) για τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2860/2000, όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Την Υ6/2001 (ΦΕΚ 1464/Β/2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

Τη ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα, που διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, που προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εφεξής καλείται Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.), των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας για την αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου στα δημόσια έργα που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) Ειδικότερα ρυθμίζονται τα εξής:

I. Ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ.,

II. Η υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στον Ε.Σ.Π.ΕΛ.,

ΠΙ. Η ελεύθερη πρόσβαση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. σε όλους τους χώρους κατασκευής των έργων και στις πηγές λήψης των υλικών καθώς και η ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών,

IV. Η συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με τον Ε.Σ.Π.ΕΛ.,

V. Ο τρόπος αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττωμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α') ή τα καθοριζόμενα στη σύμβαση,

VI. Ειδικά θέματα για την αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου. Άρθρο 1

Τρόπος διενέργειας ελέγχων από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ.

1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους επαλήθευσης της ποιότητας στα δημόσια έργα που εκτελούνται από όλους τους φορείς του

ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται έργα υποδομών, που εντάσσονται και χρηματοδοτούνται οτο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ., του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που κατασκευάζονται με συμβάσεις παραχώρησης.

2. Ελέγχεται, κατά το δυνατόν, αντιπροσωπευτικό δείγμα με βάση το σύνολο των έργων και με κριτήρια επιλογής το είδος, το μέγεθος, την κατηγορία, τη σημασία ή τη σπουδαιότητα του έργου, τις φάσεις κατασκευής την γεωγραφική κατανομή και τους φορείς που εκτελούν τα έργα. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. καταρτίζει, ανά τρίμηνο, πρόγραμμα ελέγχων το οποίο υποβάλλεται και εγκρίνεται, στο σύνολό του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση μπορεί να οριστεί η διενέργεια ελέγχου από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. και σε άλλα έργα, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται οτο πρόγραμμα του.

3. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. ελέγχει την εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατασκευής (ποιοτικών και ποσοτικών), εξετάζοντας την τήρηση των εγκεκριμένων τευχών και σχεδίων, που τη συνοδεύουν ως αναπόσπαστα μέρη της των ισχυόντων Κανονισμών καθώς και των ισχυουσών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών.

4. Στο πλαίσιο αυτό ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. :

I. Εξετάζει το φάκελο των ποιοτικών ελέγχων του έργου που τυχόν διενεργήθηκαν από κρατικά ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια δημοσίων έργων ή από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του αναδόχου, εφόσον αυτό προβλέπεται στη σύμβαση, και καταγράφει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το εάν οι ως άνω έλεγχοι είναι επαρκείς προκειμένου να εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την απαιτούμενη ποιότητα κατασκευής των στοιχείων του έργου καθώς και εάν διενεργήθηκαν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Π. Εκτελεί ελεγκτικές εργασίες πεδίου, επιτόπου των έργων, διενεργεί τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές και ελέγχει δειγματοληπτικά την ποιότητα τυχόν υλικών που εισκομίσθηκαν με έγκριση της υπηρεσίας "επί τόπου των

έργων" ή σε αποθήκες του αναδόχου που έχουν δηλωθεί και εγκριθεί από την υπηρεσία ή στους χώρους παραγωγής τους (πηγές λήψης, εργοστάσια θεματοφυλακές). Επίσης μπορεί να ελέγχει δογματοληπηκά, υλικά ή σύνθετα υλικά που προσκομίζονται οτο εργοτάξιο ή στους χώρους κατασκευής και να διενεργεί, αν απαιτείται, δειγματοληψίες από τα μέσα μεταφοράς τους προκειμένου να διαπιστώσει το δόκιμο των υλικών αυτών ή την παρασκευή τους σύμφωνα με την σε κάθε περίπτωση εγκεκριμένη σύνθεση.

III. Διενεργεί επιθεωρήσεις ή και αξιολογήσεις των συστημάτων ελέγχου ποιότητας των αναδόχων, περιλαμβανομένων των διαδικασιών, των καταγραφών απ(πελεσμάτων, του εξοπλισμού των εργαστηρίων και των υπηρεσιών δοκιμών.

IV. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί, μετά από εντολή της Επιβλέπουσας το έργο του Υπηρεσίας να διενεργεί και πρόσθετους ελέγχους και δοκιμές στον τόπο του έργου ή εκτός αυτού, καθώς και ελέγχους δοκιμές και επιθεωρήσεις του διεξαγόμενου από προμηθευτές ελέγχου ποιότητας παράλληλα με τους επί τόπου πρότυπους συμβατικούς ελέγχους επαλήθευσης (περιλαμβανομένης της εφαρμογής τους και στις εκτός του χώρου εκτέλεσης του έργου κατασκευές) στους ακόλουθους ενδεικτικά τομείς:

Σιδηροκατασκευές, επαλήθευση συγκολλήσεων

-Προστατευτικές επιστρώσεις

-Προκατασκευασμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα

-Εξοπλισμοί Η/Μ, εφέδρανα γεφυρών και παραγωγή των στοιχείων τους.

V. Διενεργεί δειγματοληπτικούς ποσοτικούς ελέγχους που αφορούν στην ανά φυσική μονάδα εργασίας περιεκτικότητα των υλικών και σης σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου διαστάσεις της έτοιμης εργασίας. Ο ποσοτικός έλεγχος αφορά τις αντίστοιχες εργασίες πεδίου και δειγματοληψίες που διενεργεί ο Ε.Σ.Π.ΕΛ.

5. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. διαθέτει και λειτουργεί ένα διαπιστευμένο εργαστήριο με δυνατότητες διακρίβωσης και βαθμονόμησης για όλες τις δραστηριότητες του παρόντος άρθρου που αναφέρονται στους συμβατικούς ελέγχους επαλήθευσης που διενεργεί. Μεριμνά επίσης για την εξασφάλιση της συνεργασίας ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου με δυνατότητες διακρίβωσης

και βαθμονόμησης για τους πρόσθετους ελέγχους και δοκιμές, ύστερα από διαβούλευση με την Επιβλέπουσα του έργου του Υπηρεσία. 6. Σε περιπτώσεις που ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. διαπιστώνει ότι κάποιοι συμβατικοί ποιοτικοί όροι είναι ελλιπείς ή αόριστοι ή δεν δύνανται να ικανοποιηθούν λόγω αναντιοτοιχίας με το έργο, οι αντίστοιχοι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα: α) με τα ισχύοντα πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς (άρθρο 21 του ν.1418/84), ή

β) με τους όρους που καθορίζει σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του φορέα κατασκευής του έργου, ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. Αρθρο 2

Υποχρέωση των υπηρεσιών και των αναδόχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. Εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης του Ε.Σ.Π.ΕΛ. στους χώρους κατασκευής των έργων και στις πηγές λήψης των υλικών καθώς και της ακώλυτης πραγματοποίησης δειγματοληψιών. 1. Η Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που επιβλέπει τη σύμβαση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. ή εντεταλμένα όργανά της, ενημερώνει εγγράφως τις Προϊστάμενες Αρχές των φορέων κατασκευής των έργων για τους επικείμενους ελέγχους του Ε.Σ.Π.ΕΛ. στα έργα ευθύνης τους, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις Διευθύνουσες Υπηρεσίες των φορέων κατασκευής όσο και στους αρμόδιους για τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων ή Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών καθώς και στις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές.

Οι Προϊστάμενες Αρχές των προς έλεγχο έργων υποχρεούνται να διευκολύνουν την διενέργεια του ελέγχου του Ε.Σ.Π.ΕΛ., ενδεικτικά ως κάτωθι

(ι) διάθεση στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. φωτοαντιγράφων των συμβατικών τευχών, της τεχνικής μελέτης, των σχεδίων και του φακέλου ελέγχου ποιότητας του έργου. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα και από τον ανάδοχο οτο εργοτάξιο του έργου ή να τα προσκομίσει ο ανάδοχος αν το έργο έχει περαιωθεί. Στις περιπτώσεις που από υπαιτιότητα του αναδόχου αποδεδειγμένο κωλυσιεργείται ή καθυστερείται ο έλεγχος, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπ.Οικ.Ο. ενημερώνει την Προϊστάμενη Αρχή του έργου, η οποία και

υποχρεούται να κινήσει τις διαδικασίες επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται από το Π.Δ. 278/99. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχουν στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. φωτοαντίγραφα από :

το τεύχος της διακήρυξης, τη σύμβαση, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική περιγραφή, το τιμολόγιο μελέτης, το τιμολόγιο προσφοράς, τον προϋπολογισμό μελέτης, τον προϋπολογισμό προσφοράς το πρόγραμμα κατασκευής την τελευταίο πιστοποίηση, τους συγκριτικούς πίνακες ή τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εργασιών, τις εγκριθείσες αλλαγές της μελέτης, τις εγκρίσεις παρατάσεων προθεσμίας τον κατάλογο των εγκεκριμένων σχεδίων (συμπεριλαμβανομένης της γενικής κάτοψης ή γενικής διάταξης του έργου), τα αποτελέσματα δοκιμών, τα έγγραφα που αφορούν κακοτεχνίες τις αναφορές μη συμμόρφωσης τους πίνακες ελαχίστων απαιτούμενων και εκτελεσθεισών ποιοτικών δοκιμών, τις μελέτες σύνθεσης τα πρωτόκολλα δοκιμών και τα πιστοποιητικά ποιότητας υλικών.

(ϋ) παροχή ελεύθερης πρόσβασης του Ε.Σ.Π.ΕΛ. στα εργαστήρια των αναδόχων, αν οι συμβάσεις των έργων προβλέπουν τέτοια εργαστήρια, (ϋί) ενημέρωση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. για τα υλικά "επί τόπου των έργων" ή σε "αποθήκες του αναδόχων" ή στους πιστοποιημένους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, χώρους παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 40 του Π.Δ. 609/1985 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') που πρόκειται να ενσωματωθούν οτο έργο. Το ίδιο ισχύει για τις πηγές λήψης των αδρανών υλικών ή τις επιχειρήσεις προμήθειας των "σύνθετων υλικών" (π.χ. σκυροδέματος, οσφαλτοσκυροδέματος κ.λπ.) ή βιομηχανικής παραγωγής υλικών, συσκευών, Η/Μ, κλιματιστικών κόκ.

2. Οι Προϊστάμενες Αρχές είναι υπεύθυνες ως Εποπτεύουσες Αρχές για την τήρηση έναντι του Ε.Σ.Π.ΕΛ. των ανωτέρω υποχρεώσεων. Οι Προϊστάμενοι των Διευθυνουσών Υπηρεσιών (ή των αντιστοίχων τμημάτων κατασκευών) και οι επιβλέποντες υποχρεούνται να διαθέτουν στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. τα ανωτέρω στοιχεία και κάθε τι σχετικό με τον έλεγχο.

3. Οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες και οι ανάδοχοι των αντίστοιχων έργων υποχρεούνται να εξασφαλίσουν στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. τα εξής:

i) την ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση του στους χώρους κατασκευής και στα εργοτάξια των έργων καθώς και στις πηγές λήψης των υλικών και στοιχείων που ενσωματώνονται στα έργα.

Η) την επί τόπου ενημέρωσή του από τους επιβλέποντες μηχανικούς. Σε περιπτώσεις απουσιών ή κωλυμάτων, η επίβλεψη εκπροσωπείται από τους Προϊσταμένους των Διευθυνουσών Υπηρεσιών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σε κάθε περίπτωση οι ανάδοχοι εκπροσωπούνται από τους διευθυντές των εργοταξίων ή παρίστανται με εκπροσώπους τους. iii) την απρόσκοπτη διενέργεια αυτοψιών, δειγματοληψιών και μετρήσεων ή δοκιμών οτο χώρο κατασκευής του έργου ή εκτός αυτού. Άρθρο 3

Συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. Με μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τα κρατικά ή άλλα αναγνωρισμένα Εργαστήρια Δημοσίων Έργων παρέχουν στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. κάθε αναγκαίο στοιχείο ή πληροφορία ή διευκρίνιση για τους ελέγχους που διενήργησαν στα αντίστοιχα έργα. Άρθρο 4

Αποτελέσματα ελέγχων Ε.Σ.Π.ΕΛ.

1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. καταγράφει, στην Τεχνική του Αναφορά, τα αποτελέσματα του ελέγχου, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

i) τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν οτο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του Ε.Σ.Π.ΕΛ., σε σχέση με την πρόοδο εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του υπό έλεγχο έργου,

ϋ) τα αποτελέσματα από την εξέταση των ελέγχων που διενεργήθηκαν από κρατικά ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια δημοσίων έργων, iii) τη συγκρότηση, τις δυνατότητες, το βαθμό πληρότητας και τα αποτελέσματα των ελέγχων των εργαστηρίων των αναδόχων, αν προβλέπονται τέτοια στη σύμβαση κατασκευής.

iv) τα αποτελέσματα των ελέγχων επαλήθευσης που διενεργήθηκαν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή στις πηγές λήψης των υλικών ή στα εργοτάξια ή εργοστάσια/ μονάδες παραγωγής υλικών ή σύνθετων υλικών ή βιομηχανικών ειδών που ενσωματώνονται οτο έργο και τα σχετικά με τους ελέγχους αυτούς αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών στο εργαστήριο του Ε.Σ.Π.ΕΛ.

ν) τη συνολική εικόνα από το μακροσκοπικό / οπτικό έλεγχο όλων των τμημάτων και εργασιών της κατασκευής στα οποία υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και παρατήρησης.

νί) τα αποτελέσματα των ελέγχων συμμόρφωσης σε περιπτώσεις μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και των ελέγχων αποκατάστασης των διαπιστωμένων (από προηγούμενους ελέγχους ή άλλες διαδικασίες) ελαττωμάτων.

νϋ) τις εργασίες που παρουσιάζουν αστοχίες ή πλημμέλειες και αν αυτές έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία

viii) ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. καταγράφει, στην Τεχνική του Αναφορά, με ακρίβεια τις θέσεις όπου παρατήρησε τα επουσιώδη ή ουσιώδη ελαττώματα (αστοχίες ή πλημμέλειες) και προτείνει :

Το ύψος της περικοπής των αμοιβών των αναδόχων για τις περιπτώσεις που σύμφωνα με την κρίση του εμπίπτουν στο άρθρο 7 του ν. 1418/1984 (επουσιώδης αστοχίες με δυσανάλογο κόστος αποκατάστασης) ή -Την άμεση αποκατάσταση των αστοχιών πλημμελειών που διαπιστώνει, με καθαιρέσεις ή ανακατασκευές όπου απαιτούνται.

ix) Ανακεφαλαιωτικό σημείωμα, που περιέχει το σύνολο των ευρημάτων του. 2. Με βάση το ανωτέρω, και με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κρίνονται επαρκή, η Τεχνική Αναφορά καταλήγει σε πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένες διαπιστώσεις για την κατάταξη των έργων σε κατηγορίες με βάση τη διάκριση των διαπιστούμενων ελαττωμάτων (ποσοτικών και ποιοτικών αστοχιών) σε τμήματα ή οτο σύνολο των έργων ως εξής:

Κατηγορία έργων (ί): περιπτώσεις που, σύμφωνα με αιτιολογημένη κρίση του, είτε δεν υπάρχουν καθόλου αστοχίες είτε οι αστοχίες ή πλημμέλειες (σε

οποιοδήποτε τμήμα του έργου και αν βρίσκονται), έχουν επουσιώδη χαρακτήρα, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες στην όλη ποιότητα των εργασιών ή μπορεί εύκολα να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο. Κατηγορία έργων (ϋ): έργα με ουσιώδη ελαττώματα, που όμως δεν επιφέρουν επιπτώσεις στην αντοχή και στατική επάρκεια των κατασκευών και εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ενωρίτερο χρόνο τη συντήρηση. Κατηγορία έργων (ill): έργα με ουσιώδη ελαττώματα που όμως επιφέρουν ιδιαίτερα σοβαρές και μη ανατάξιμες επιπτώσεις στα έργα (σε ότι αφορά την αντοχή και την στατική τους επάρκεια) και εκτιμάται βάσιμα και αιτιολογημένα ότι θα απαιτήσουν καθαιρέσεις και ανακατασκευές.

3. Στις περιπτώσεις που οι αστοχίες ή πλημμέλειες εντοπίζονται σε έργο για πρώτη φορά, και αυτές κρίνονται ως ουσιώδη ελαττώματα, το έργο χαρακτηρίζεται ως "επανελέγξιμο", με υποχρέωση επανελέγχου από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία αποστολής της Τεχνικής Αναφοράς στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Οι Τεχνικές Αναφορές του Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και ο ίδιος υποχρεούται στην τήρηση της εχεμύθειας και οτο μη σχολιασμό προς τρίτους των δραστηριοτήτων και διαπιστώσεών του.

Αρθρο 5

Χρήση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων & αστοχιών.

1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποβάλλει τις Τεχνικές Ανοφορές του στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του, η οποία τις κοινοποιεί στις Προϊστάμενες Αρχές των φορέων κατασκευής των έργων, τις Διευθύνουσες Υπηρεσίες των έργων, στους αρμόδιους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Τα ανακεφαλαιωτικά σημειώματα κοινοποιούνται στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής και στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.).

2. Στις περιπτώσεις έργων που κατατάσσονται στις κατηγορίες (ii) & (iii) του ανωτέρω Άρθρου 4, οι Τεχνικές Αναφορές υποχρεωτικά κοινοποιούνται οτο

Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, του άρθρου 22 του Ν. 1418/84, το οποίο και θέτει τα αντίστοιχα έργα σε διαρκή Επιθεώρηση.

3. Στις περιπτώσεις που ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. κατατάσσει τα έργα στην κατηγορία (iii) τότε οι αντίστοιχες Τεχνικές Αναφορές κοινοποιούνται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και οτο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διερεύνηση τυχόν διοικητικών ευθυνών των εμπλεκομένων, καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

4. Οι Προϊστάμενες Αρχές και οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες των έργων, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, μετά την λήψη των Τεχνικών Αναφορών του Ε,Σ.Π.ΕΛ., υποχρεούνται:

• να προβούν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων (σύμφωνα με τα ευρήματα και τις συστάσεις του Ε.Σ.Π.ΕΛ.) το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της Τεχνικής Αναφοράς του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και σε κάθε περίπτωση πριν από την οριστική παραλαβή των υπό έλεγχο έργων.

• να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση των εμπλεκομένων στην παραγωγή του έργου με τις συστάσεις του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και να παρακολουθήσουν τον τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττωμάτων (κατάπτωση ποινικών ρητρών, περικοπή αμοιβών του αναδόχου, καθαιρέσεις ανακατασκευές του έργου), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων.

• να μεριμνήσουν για την εκκίνηση των απαραίτητων διαδικασιών που αφορούν την επιβολή των οριζόμενων ποινών στους αναδόχους εφόσον στις Τεχνικές Αναφορές του Ε.Σ.Π.ΕΛ. αναφέρονται παραβάσεις των κανονισμών εκτέλεσης των δημοσίων έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Π.Δ. 121/2001 ή/και 278/1999.

• να δηλώσουν στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, στο πλαίσιο υποβολής των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται και τα οποία πρέπει να αφαιρούνται από τις δηλώσεις πληρωμών του έργου.

• ειδικότερα, σε ότι αφορά τα έργα που κατατάσσονται στις κατηγορίες (Γι) & (iii) σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες των έργων αυτών, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους καθώς των Προϊσταμένων

Αρχών των έργων, υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη των Τεχνικών Αναφορών να υποβάλλουν στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και να κοινοποιήσουν στον Ε.Σ.Π.ΕΛ., στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Ε.Σ.Π.ΕΛ., στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής και στην Ε.Δ.ΕΛ., χρονοδιάγραμμα και τρόπο αποκατάστασης των ευρημάτων των ελέγχων καθώς και τα μέτρα που έλαβαν προς τους αναδόχους των έργων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής του, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, όταν συντρέχουν περιστάσεις που είναι ανεξάρτητες από την ευθύνη των Διευθυνουσών Υπηρεσιών και των αναδόχων των εν λόγω έργων. • μετά το πέρας των αποκαταστάσεων της ανωτέρω παραγράφου και σε κάθε περίπτωση πριν την παρέλευση τετραμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής Τεχνικής Αναφοράς του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και οπωσδήποτε πριν από την προσωρινή παραλαβή, να προβούν άμεσα στις εξής ενέργειες:

υποβάλλουν στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, με κοινοποίηση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Ε.Σ.Π.ΕΛ., έκθεση αποκατάστασης των ευρημάτων συνοδευόμενη από αίτημα επανελέγχου των αντίστοιχων έργων, υποχρεούνται να κοινοποιήσουν, σε χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, σε όλα τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο όλες τις Ειδικές Διαταγές που επέβαλαν και που αφορούν περικοπή αμοιβών των αναδόχων.

5. Σε κάθε περίπτωση οι Προϊστάμενες Αρχές των υπό έλεγχο έργων δεν επιτρέπεται να προβούν σε οριστική παραλαβή των έργων που έχουν καταταχθεί στις κατηγορίες (ιι) και (ιιι),εάν δεν έχει προηγηθεί επιβεβαίωση της αποκατάστασης των ευρημάτων από τον ΕΣΠΕΛ. Κατ'εξαίρεση μπορεί, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον ΕΣΠΕΛ υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η επιβεβαίωση αποκατάστασης να ανατεθεί από στην αρμόδια διαχειριστική αρχή σε πιστοποιημένο φορέα ελέγχου ποιότητας και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την τεχνική βοήθεια του άρθρου 12 του ν.2860/2000.

6. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών. Εφόσον οι παραπάνω προθεσμίες (της παραγράφου 4) σε έργα που έχουν χαρακτηριστεί "επανελέγξιμα" παρέλθουν άπρακτες ή ο νεότερος έλεγχος του Ε.Σ.Π.ΕΛ. τα έχει κατατάξει στις κατηγορίες (ϋ) ή (iii), τότε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν.2860/2000 τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διενεργούν έκτακτο δημοσιονομικό έλεγχο και ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτού εφαρμόζονται οι διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Δημοσιονομικών Διορθώσεων, της Κ.Υ.Α. 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ/Β/02.07.2003). Επισημαίνεται ότι άμεσο αποτέλεσμα της κατάταξης ενός έργου στην κατηγορία (Π) ή (iii) είναι η αναστολή επιλεξιμότητος των δαπανών του από το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

7. Μετά τη λήψη των εγγράφων επιβεβαίωσης αποκατάστασης των ελαττωμάτων, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. ασκεί επανέλεγχους. Σκοπός των οποίων είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορέων κατασκευής/ αναδόχων στις συστάσεις της Τεχνικής Αναφοράς.

8. Οι δαπάνες αποκατάστασης των ελαττωμάτων στα έργα, που διαπιστώθηκαν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ., βαρύνουν τους αναδόχους των υπό έλεγχο έργων. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη σύμβαση δεν προκύπτει ευθύνη των Αναδόχων, όπως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτέλεσης έργων δΓ αυτεπιστασίας, γεγονός που θα βεβαιώνεται από το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.), αυτές καταλογίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των δημοσιονομικών διορθώσεων και βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα αρμοδιότητας Υπουργείων και Περιφερειών ή τους προϋπολογισμούς των Νομικών Προσώπων για έργα αρμοδιότητας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πληρωμές συγχρηματοδοτούμενες από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

9. Στις περιπτώσεις που οι ανάδοχοι των έργων ασκούν διοικητικές προσφυγέςανσφορές οι αρμόδιες Αρχές που επιλαμβάνονται των ανακλήσεων ή τροποποιήσεων ή ακυρώσεων για τις σχετικές διοικητικές πράξεις μπορεί να ζητήσουν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Ε.Σ.Π.ΕΛ. τη διενέργεια

λεπτομερούς επανελέγχου επαλήθευσης της ποιότητας από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. οτο σύνολο του έργου.

Προκειμένου για "δικαστική επίλυση διαφορών", αν κρίνεται αναγκαίο, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. παρίσταται ως μάρτυρας του Κυρίου του Έργου, εκπροσωπούμενος με στέλεχος της "Ομάδας Διοίκησης" του. Αρθρο 6 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η Δ17α/10/16/ΦΝ 380 Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 122 Β'), όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ 558/ΒΥ5.6.1998.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου

2101

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΔ2α/01/71/Φ.Ν.294/86 (ΦΕΚ-374 Β'):Έγκριση Κανονισμού Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ- 23 Α').

2. Το πρακτικό αριθ. 1 της συνεδρίασης την 30.5.86 του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, με το οποίο προτείνεται Κανονισμός προς έγκριση για τις Επιθεωρήσεις έργων του δημοσίου τομέα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων που προτείνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και που έχει ως εξής :

"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ" (Ν. 1418/84, άρθρο 22, παρ. 8) Άρθρο 1 : Γενικές Αρχές Επιθεωρήσεων

Ι.Σκοπός των Επιθεωρήσεων είναι ο έλεγχος, εξακρίβωση και συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή των έργων, ο εντοπισμός και διαπίστωση τυχόν προβλημάτων, ατελειών ή παραλείψεων που εμφανίζονται στην πορεία εκτέλεσης και η έγκαιρη πληροφόρηση των υπεύθυνων φορέων, ώστε να είναι δυνατές διορθωτικές παρεμβάσεις, με κατάλληλες νομοθετικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις, και η λήψη μέτρων για τον καταλογισμό ευθυνών όταν υπάρχουν. 2. Με τις Επιθεωρήσεις πέρα από τον έλεγχο, διαπίστωση και λήψη μέτρων, επιδιώκεται:

η αρμονική συνεργασία με τις Υπηρεσίες, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για το σύνολο των υπηρεσιακών δραστηριοτήτων και η ανάληψη

πρωτοβουλιών για την προώθηση και γρήγορη διεκπεραίωση των θεμάτων, με τελικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των Υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του κόστους των έργων. - επισήμανση δυσχερειών στην άσκηση των Υπηρεσιακών ενεργειών καθώς και η εκτίμηση του ρόλου και της προσφοράς των Υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της αποστολής τους.

δημιουργία κλίμακος εμπιστοσύνης και αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ όλων των συ^ελεστών παραγωγής των έργων.

3. Η Επιθεώρηση των έργων είναι τακτική και έκτακτη.

Τακτική Επιθεώρηση ενεργείται κατά περιόδους, που καθορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Έκτακτη Επιθεώρηση γίνεται σης περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν και μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένο έργο ή Ομάδα Έργων και σε ορισμένες Υπηρεσίες ή ομάδα Υπηρεσιών. Η εντολή τακτικής ή Έκτακτης Επιθεώρησης παρέχεται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου ή τα μέλη αυτού, εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση του Προέδρου προς τα μέλη.

Εντολή Επιθεώρησης μπορεί να δώσει απευθείας ο Υπουργός και Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

4. Ο Επιθεωρητής Δ.Ε. εφοδιάζεται:

α) Σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, με ειδικό δελτίο που αποδεικνύει την ιδιότητά του. Ο τύπος και τα στοιχεία του δελτίου καθορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο.

β) Για κάθε επιθεώρηση τακτική ή έκτακτη με ειδικό έντυπο εντολής επιθεώρησης.

Τα πιο πάνω στοιχείο (α) και (β) επιδεικνύονται από τον Επιθεωρητή Δ.Ε.

στον Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία θα γίνει η Επιθεώρηση.

Το στοιχείο (α) επιστρέφεται υποχρεωτικά όταν τελειώσει η θητεία του

Επιθεωρητή.

Φωτοαντίγραφο του στοιχείου (β) επισυνάπτεται στην έκθεση, που ο Επιθεωρητής Δ.Ε., υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο. Τα στοιχεία (α) και (β) καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

ΦΕΚ 116

Αρθρο 2 : Αντικείμενο Επιθεωρήσεων

1. Επιθεωρήσεις διενεργούνται στα έργα των φορέων του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός προσδιορίστηκε στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Νόμου 1256/82 (ΦΕΚ-65 Α').

2. Σε Επιθεώρηση υπόκεινται οι Υπηρεσίες και τα έργα ολόκληρης της επικράτειας. Ως χώροι Επιθεωρήσεων ορίζονται οι έδρες των Υπηρεσιών και οι τόποι των έργων.

3. Οι επιθεωρήσεις εκτείνονται σε όλες τις φάσεις παραγωγής από τη μελέτη, τη δημοπράτηση, την κατάρτιση των συμβάσεων, τη διαχείριση των συμβάσεων μέχρι και την οριστική παραλαβή των έργων και σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκονται οι παραπάνω φάσεις. Ελέγχονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:

Οι Μελέτες των έργων να είναι άρτιες και πλήρεις.

Να τιμολογούνται - κατά το δυνατό όλες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν, ώστε να ολοκληρώνονται τεχνικά και λειτουργικά τα έργα και να εξασφαλίζονται στους διαγωνισμούς συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Το τεχνικό αντικείμενο της Μελέτης να ανταποκρίνεται σε ολοκληρωμένο έργο ή ολοκληρωμένο και αυτοτελές για χρήση τμήμα έργου. Τα υλικά όλων των έργων που κατασκευάζονται, είτε από εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή από τους φορείς τους με αυτεπιστασία, να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες δυνατότητες κατ' απόλυτη προτεραιότητα εσωτερικής αγοράς.

Στις Μελέτες των έργων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, να προδιαγράφονται οι όροι για τις απαραίτητες άδειες επεμβάσεων ή τομών στα οδοστρώματα, καθώς και οι όροι για την έγκαιρη και πλήρη αποκατάσταση των φθορών στα οδοστρώματα, στα γειτονικά έργα ή σε τρίτους.

Η εκτίμηση του συνολικού χρόνου περαίωσης των έργων να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του έργου, του τόπου κατασκευής, των προϋποθέσεων χρηματοδότησης και λοιπών ειδικών συνθηκών.

Η σωστή επιλογή του συστήματος υποβολής προσφορών η περιγραφή των ειδικών όρων, των τιμολογίων μελέτης και προσφοράς, η πληρότητα των Διακηρύξεων και η ευρεία δημοσιότητα και συμμετοχή στους διαγωνισμούς.

Η νόμιμη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και εφαρμογή τυχόν παρεκκλίσεων του άρθρου 11, παρ. 2 του Ν.Δ. 2386/53, όπως ισχύει μετά το Β.Δ. 120/60. Η πλήρης αιτιολόγηση των "εξαιρετικών" διαδικασιών τυχόν απευθείας αναθέσεων κλπ., δηλ. οι εξαιρέσεις του άρθρου 86 του Ν.Δ. 361/69 (ΦΕΚ-205 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και των υπόλοιπων εξαιρέσεων των ειδικών περιπτώσεων της κείμενης νομοθεσίας.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ή των δικαιολογημένων τροποποιήσεων του.

Η σύμπραξη του Μελετητή στην κατασκευή του έργου και η τήρηση των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 716/77. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας στις "Επιτροπές παρακολούθησης των Έργων" στις περιπτώσεις που έχουν συσταθεί και λειτουργούν τέτοιες επιτροπές.

Η εκτέλεση πρόσθετων ή υπερσυμβατικών εργασιών, μόνο εφόσον έχουν προεγκριθεί ή εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα.

Τα θέματα που αφορούν στις παρατάσεις προθεσμιών, γενικών ή ειδικών των

ποινικών ρητρών, των συγκριτικών πινάκων και Π.Κ.Τ.Ν.Μ..

Οι πληρωμές των εργασιών και ο σωστός υπολογισμός της αναθεώρησης των

τιμών, με βάση την κατανομή των ποσοτήτων εργασιών, για κάθε

αναθεωρητική περίοδο, στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Η τήρηση τυχόν ανατρεπτικών προθεσμιών και η διενέργεια των παραλαβών

των έργων μέσα στις προθεσμίες που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.

Η οικονομικότητα των εργασιών που εκτελούνται με αυτεπιστασία και η χρήση

διαχείριση.

Άρθρο 3 : Τρόπος διενέργειας των Επιθεωρήσεων

1. Ο αριθμός των Επιθεωρητών Δ.Ε., που ενεργεί κάθε συγκεκριμένη Επιθεώρηση - τακτική ή έκτακτη - καθώς και ο αναγκαίος για την Επιθεώρηση χρόνος, καθορίζονται κάθε φορά από το Εποπτικό Συμβούλιο.

2. Η τακτική Επιθεώρηση Υπηρεσίας ενεργείται κατά κανόνα από Επιθεωρητή ή Επιθεωρητές Δ.Ε., που, σε προγενέστερο χρόνο, δεν έχουν επιθεωρήσει την ίδια Υπηρεσία.

Εντολή έκτακτης επιθεώρησης δεν πρόκειται στον ίδιο ή τους ίδιους Επιθεωρητές Δ. Ε, που είχαν διενεργήσει την τελευταία τακτική Επιθεώρηση της ίδιας Υπηρεσίας.

3. Ο τρόπος διενέργειας των Επιθεωρήσεων, τακτικών ή εκτάκτων, υπόκειται σε γενικούς κανόνες σύμφωνα με τα επόμενα του παρόντος άρθρου.

4. Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., μεταβαίνει χωρίς ή με προειδοποίηση, στην έδρα της Υπηρεσίας ή στους τόπους των έργων.

Ανακοινώνει στον Προϊστάμενο της Υπηρείας ή - σε περίπτωση απουσίας του -οτο νόμιμο Αναπληρωτή του το σκοπό της επίσκεψής του, επιδεικνύει τα στοιχεία (α) και (β) της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, τον ενημερώνει για το γενικώτερο σκοπό και χαρακτήρα των Επιθεωρήσεων και του υπενθυμίζει - αν χρειαστεί - το άρθρο 5 του παρόντος, για τις υποχρεώσεις των Υπηρεσιών.

Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., ερευνά του φακέλλους των εργολαβικών συμβάσεων ή

με αυτεπιστασία εκτελουμένων έργων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία.

Η έρευνα δυνατόν να αφορά στο σύνολο των εκτελουμένων έργων ή μέρος

του συνόλου ή αντιπροσωπευτικές ομάδες ή κατηγορίες έργων.

Ελέγχει, εντοπίζει, εξακριβώνει και καταγράφει τυχόν ατέλειες ή παραλήψεις

που αφορούν στην επίβλεψη και εποπτεία των υπόψη έργων, με βάση τις

γενικές αρχές που περιγράφονται οτο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού για

το αντικείμενο των Επιθεωρήσεων.

5. Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., επιθεωρεί τα έργα, προκειμένου να διαπιστώσει την έντεχνη κατασκευή και άρτια εμφάνισή τους.

Στις επιτόπιες Επιθεωρήσεις ο Επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει την παρουσία του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή του επιβλέποντα Μηχανικού.

Ενημερώνει επί τόπου, ελέγχει, διαπιστώνει και καταγράφει διάφορα στοιχεία που αφορούν ενδεικτικά μεταξύ άλλων στη νόμιμη εκπροσώπηση και επί τόπου στελέχωση της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην επάρκεια μηχανικών μέσων, στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, στην ποιότητα και σωστή φύλαξη υλικών που προσκομίστηκαν για ενσωμάτωση στο έργο, στη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας τυχόν ημιτελών κατασκευών

του έργου, στη συνεχή και συστηματική επίβλεψη των εργασιών, στην τήρηση φακέλλου εργαστηριακών ελέγχων, στην τήρηση ημερολογίου του έργου και στοιχείων παραλαβής αφανών εργασιών, στην πορεία σύνταξης και ελέγχου των επιμετρήσεων, στην αποκατάσταση τυχόν ελαττωματικών κατασκευών κλπ.. Αντίστοιχα στοιχεία ελέγχει και προκειμένου για έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων, των μέτρων και την απασχόληση του προσωπικού. Άρθρο 4 : Υποχρεώσεις Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων

1. Κάθε Επιθεωρητής Δ. Ε., είναι υποχρεωμένος : να διενέργεια επιθεωρήσεις ύστερα από εντολή του Εποπτικού Συμβουλίου, να συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη διοίκηση και εποπτεία των έργων από τις Υπηρεσίες να συντάσσει και υποβάλλει έγκαιρα στο Εποπτικό Συμβούλιο την έκθεσή του και χρειάζεταιπαράρτημα έκθεσης με περισσότερες διευκρινίσεις να υποβάλλει, δύο φορές το χρόνο οτο Εποπτικό Συμβούλιο μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο πρώτων μηνών κάθε εξαμήνου, γραπτές προτάσεις που να εκφράζουν τις προσωπικές του απόψεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Επιθεωρήσεων, να εκθέσει με σαφήνεια και πληρότητα τις απόψεις του στα επίμαχα ζητήματα που διαπιστώνει στις Επιθεωρήσεις του και να προτείνει λύσεις ή εναλλακτικές προτάσεις να παρέχει με την έκθεσή του, ιδιαίτερες πληροφορίες για την όλη κατάσταση της υπηρεσίας.

2. Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., δε δεσμεύεται στην τήρηση σειράς ή προτεραιοτήτων οτο αντικείμενο των επιθερωρήσεων, εκτός αν αυτά έχουν καθοριστεί ειδικά στην εντολή επιθεώρησης από το Εποπτικό Συμβούλιο. Άρθρο 5 : Υποχρεώσεις Υπηρεσιών των Φορέων που εκτελούν έργα

1. Οι Υπηρεσίες όλων των Φορέων που εκτελούν δημόσια έργα υπόκεινται υποχρεωτικά σε επιθεώρηση.

2. Οι Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν και να διαθέτουν για την διευκόλυνση των Επιθεωρήσεων :

Πίνακα εκτελουμένων έργων με τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία.

Τα στοιχεία των συμβάσεων με τις αντίστοιχες Μελέτες.

Τις εγκεκριμένες Συλλογικές Αποφάσεις με τσ οικονομικά στοιχεία των έργων. Τη χρονοδιαγραμματική εξέλιξη απορρόφησης του ετήσιου ορίου πληρωμών και κάθε άλλο απαραίτητο τεχνικό συμβατικό και οικονομικό στοιχείο.

3. Το περιεχόμενο των πινάκων, φακέλλων και λοιπών στοιχείων των έργων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να καθορίζεται με εγκύκλιες Δ/γές που εκδίδονται αρμόδια.

4. Οι Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους Επιθεωρητές Δ.Ε. όπως : διάφορα πληροφοριακά ή στατιστικά στοιχεία σχετικά με το τεχνικό προσωπικό, διαθέσιμα υλικά και μηχανήματα, προσωπικό συντήρησης και φύλαξης των έργων, στοιχεία για τις απολογιστικέ εργασίες, δαπάνες υλικών και καυσίμων του μηχανικού εξοπλισμού, λειτουργικές δαπάνες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία για την απόδοση και παραγωγικότητα του Υπηρεσιακού Έργου.

5. Η έλλειψη διάθεσης συνεργασίας της Υπηρεσίας και κάθε παράλειψη, άρνηση και απόκρυψη στοιχείων που συντελεί την υποβάθμιση ή και αποτυχία του σκοπού της Επιθεωρήσεως, συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό υπηρεσιακό παράπτωμα, με άμεσες συνέπειες για τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή και τον υπεύθυνο Υπάλληλο, εφόσον διαπιστωθεί ότι τους βαρύνει αντίστοιχα η ευθύνη της παράβασης.

Για τη διαπίστωση της παράβασης συντάσσεται ειδική έκθεση του Επιθεωρητή και για την παραπέρα επιβολή κυρώσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 6 : Χρήση Αποτελεσμάτων Επιθεώρησης

1. Η έκθεση τακτικής ή έκτακτης Επιθεώρησης Υπηρεσίας στέλνεται, από το Εποπτικό Συμβούλιο, στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής.

2. Αν το Εποπτικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο, ορισμένες εκθέσεις Επιθεωρήσεων μπορεί να υποβληθούν μόνο στον Υπουργό Περιβάλλοντος -Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 1418/84 ασκεί την εποπτεία στην όλη κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα προκειμένου να κρίνει για την περαιτέρω προώθηση της έκθεσης.

3. Αν, από την έκθεση επιθεώρησης προκύπτουν ατέλειες ή παραλείψεις με άμεσες συνέπειες στο χρόνο και το κόστος των κατασκευών ή διαπιστώνονται ή υποκρύπτονται περιστατικά βλαπτικά για το συμφέρον του έργου και γενικότερα πλημμέλειες - διαφόρων βαθμών στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση των έργων, το Εποπτικό Συμβούλιο πληροφορεί έγκαιρα τους υπεύθυνους φορείς για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Η επισήμανση παραβάσεων που, κατά την κρίση του Εποπτικού Συμβουλίου -επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις γίνεται σε ειδικό παράρτημα που συνοδεύει την έκθεση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώνει πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπάγγελτα, υποχρεούται να στείλει την έκθεση επιθεώρησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Άρθρο 7 : Τήρηση της εχεμύθειας

1. Η Επιθεώρηση Δ.Ε., ως διοικητική ενέργεια, είναι απόρρητη.

2. Το απόρρητο των ενεργειών χαρακτηρίζει το έργο τόσο των επιθεωρητών Δ.Ε. όσο και του υπόλοιπου προσωπικού που τους παρέχει διοικητική μέριμνα (παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 1418/84).

3. Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., δε σχολιάζει τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης στους Προϊσταμένους ή στο προσωπικό των Υπηρεσιών που επιθεωρούνται ή στους τρίτους.

Ο Επιθεωρητής Δ.Ε., διατυπώνει παρατηρήσεις και παρέχει διευκρινήσεις αποκλειστικά και μόνο στο Εποπτικό Συμβούλιο.

4. Παραβάσεις των απαγορευτικών όρων του παρόντος άρθρου καθώς και απόκρυψη στοιχείων επιβαρυντικών για την υπηρεσία που επιθεωρείται, συνιστούν σοβαρούς λόγους για την ανάκληση των καθηκόντων του Επιθεωρητή Δ.Ε., πριν τελειώσει η θητεία του.

2109

Αριθμ. 10977107 (ΦΕΚ 1673 Β/23-8-2007) : Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/ 2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 Α"/ 14.2.2005), και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 5 αυτού,

β) του ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του ν. 3310/2005» (ΦΕΚ 279 Α'ΑΟ.11.2005), ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 5 αυτού, με το οποίο αναριθμήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 σε παρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού και της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005, γ) του π.δ. 310/1996 «Πα τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.» (ΦΕΚ Α' 214/29.8.1996), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 10α οτο π.δ. 213/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και της Γραμματείας του, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας (Ε.Ε.Η.Μ.Ε.)» (ΦΕΚ Α" 112/15.6.1995),

δ) του π.δ. 213/1995 και ιδίως του άρθρου 10α αυτού, ε) του π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών, που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α' 66/11.4.1996), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 και διορθώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3414/2005,

οτ) του v. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 262 A729.ll.2000) και ιδίως του άρθρου 7 παρ. 2β αυτού, ζ) του άρθρου 3 του π.δ. 100/2000 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30.6.1997 (ΕΕ αριθ. L202 της 30.7.1997, σελ. 60) με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθμ. L 298 της 17.10.1989 σ. 23) σχετικά με την παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α' 98/17.03.2000), η) του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 159/3.8.1995) και όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3310/2005 και το ν. 3414/2005, θ) του άρθρου 24 του ν. 1746/1988 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 2/8.1.1988) και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 17 του ν. 3310/2005 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3414/2005, ι) του ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 233/13.10.1998), και ιδίως των παρ. 2 και 7 του άρθρου 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 18 και 19 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3414/2005,

ια) του άρθρου 21 του ν. 3166/2003 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης» (ΦΕΚ Α' 178/2.7.2003), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 25 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3414/2005,

ιβ) του κ.ν, 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», (ΦΕΚ Α' 37) όπως ισχύει,

ιγ) του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» (ΦΕΚ Α' 91), όπως ισχύει,

ιδ) του β.δ. της 19ης Απριλίου/Ιης Μαΐου του 1835 «Εμπορικός Νόμος», όπως ισχύει,

ιε) της υπ' αριθμ. 24014/25.11.2005 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1637/Β725.11.2005),

ιοτ) του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α" 84), ιζ) της υπ' αριθμ. Υ93/26.5.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β' 789), ιη) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α' 50/10.4.1997), όπως ισχύει, ιθ) της υπ' αριθμ. 2458/22.2.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου» (ΦΕΚ 267 Β'/1.3.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 92605/20.9.2005 ομοϊα κοινή απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής και δικαστικής χρήσης» (ΦΕΚ 1334 Β'/21.9.2005) και κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98), κ) του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, όπως το όρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α'154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α'38) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

2. Την υπ' αριθμ. 15014/15.11.2005 γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 15416/24,11.2005 ομοία και με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1312/21.11.2005 έγγραφο των ειδικών επιστημόνων του ΕΣΡ.

3. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών για την τήρηση των αντίστοιχων μητρώων από το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και τις επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες

συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν, 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3414/2005.

4. Την υπ' αριθμ. 11426/23.8.2007 γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που κατατίθενται ενώπιον του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ για την τήρηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005, μητρώου των επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και των Επιχειρήσεων που συνάπτουν Δημόσιες Συμβάσεις ως ακολούθως:

I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Πα την τήρηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του π.δ. 310/1996 μητρώου των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, πέραν των αναφερομένων στο ανωτέρω π.δ. εγγράφων, οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης πρέπει να προσκομίζουν και τα ακόλουθα:

α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, το ανωτέρω αντίγραφο ποινικού μητρώου αφορά στο φυσικό πρόσωπο που κατέχει την επιχείρηση.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.

II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝ ΑΡΙΘΜ Η ΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3310/2005, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3414/2005.

Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3414/2005, ενόψει της υπογραφής της σχετικής σύμβασης οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις αρκεί να προσκομίζουν, δια των νομίμων εκπροσώπων τους μόνον στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπεύθυνη δήλωση του

άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή για τις επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις μπορούν να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης προσκομίζοντας και επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.

3. Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Δικαστικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συμβολαιογράφο, Δικαστική ή Διοικητική Αρχή,

4. Εάν πριν την υπογραφή της συμβάσεως εκδοθεί σε βάρος επιχείρησης που συμμετέχει σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης οριστική καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, η εν λόγω επιχείρηση απέχει από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων της, στο οποίο αναφέρεται η ως άνω καταδικαστική απόφαση. Ακολούθως η επιχείρηση ζητεί από το ανωτέρω Τμήμα την έκδοση του κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005, πιστοποιητικού περί συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων.

5. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την εν λόγω καταδικαστική απόφαση στο ΕΣΡ μαζί με την απόφασή της περί αποκλεισμού του εν λόγω υποψηφίου, προκειμένου να ελεγχθεί το

αργότερο πριν την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης ο αποκλεισμός του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005.

6. Εάν η οριστική καταδικαστική απόφαση για την τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς εκδοθεί μετά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης ο Ανάδοχος υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Αναθέτουσα Αρχή και οτο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας σχετική υπεύθυνη δήλωση με αντίγραφο της απόφασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προσκομίσει στο Ε.Σ.Ρ. την απόφασή της περί εκπτώσεως εξ αυτού του λόγου του Αναδόχου, προκειμένου αυτή να ελεγχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως αυτή αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις παρ. 3 και 8, αντίστοιχα, του άρθρου 5 του ν. 3414/2005.

7. Η εκτέλεση εκκρεμών συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έκδοση της ανωτέρω καταδικαστικής αποφάσεως δεν επηρεάζεται, εφόσον η σύναψή τους δεν συνδέεται με την τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς.

8. Την αναφερόμενη στις προηγούμενες παραγράφους καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ.1 της Οδηγίας 2004/18/EK, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, μπορεί να αναζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή και αυτεπαγγέλτως.

9. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σε βάρος επιχειρήσεως οριστική δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ, οτο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του που προβλέπει το άρθρο 10 του ν. 3310/2005, δύναται να ζητεί από αυτή, πέραν των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση στοιχείων, όποιο άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005.

10. Η υπ' αριθμ. 24014/25.11.2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ 1637/Β725.11.2005) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 23 Αυγούστου 2007

2116

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. Α17γ/08/45/Φ2.2.1/13.3.2007(Β' 447 και 694 Διόρθωση Σφαλμάτων)

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κωδικοποιητικού διατάγματος Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98) Κυβέρνηση καν Κυβερνητικά Όργανα.

2. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 23), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α' 162).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε Άρθρο 1

Τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής, όπως αυτά ορίζονται στη νομοθεσία των δημοσίων έργων ασκούνται ως ακολούθως:

1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ασκεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής στις διαδικασίες των διαγωνισμών με παραχώρηση της εκμετάλλευσης δημοσίου έργου και στην εκτέλεση των έργων αυτών.

2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και οι αρμόδιοι Υφυπουργοί, έχουν αρμοδιότητα στα έργα των υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, για τα εξής θέματα:

α) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων που υποβάλλονται στο τελευταίο στάδιο των διαγωνισμών και την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας, την ανάκληση της διακήρυξης και την ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης των έργων με προϋπολογιζόμενη δαπάνη άνω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας στις συμβάσεις δημοσίων έργων.

β) Την έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου και την έγκριση εκτέλεσης εργασιών με αυτεπιστασία, ανεξαρτήτως ποσού.

3. Οι Γενικοί Γραμματείς του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων έργων έχουν τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, για έργα των υπηρεσιών που υπάγονται στην ευθύνη τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων που υποβάλλονται στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού του έργου, επιφυλασσομένης της περιπτώσεως της παρ. 2 α'.

β) Την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας, την ανάκληση της διακήρυξης και την ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης των έργων με προϋπολογιζόμενη δαπάνη κάτω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας για τις συμβάσεις δημοσίων έργων.

γ) Την έγκριση τροποποίησης μελέτης, παράτασης προθεσμιών και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών.

δ) Την έγκριση αποζημιώσεων λόγω βλάβης των έργων κατά το άρθρο 45 του π.δ. 609/85, τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής των έργων και άλλων επιτροπών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και την έγκριση των πρωτοκόλλων και πρακτικών που υποβάλλουν οι επιτροπές.

ε) Την έγκριση της σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολαβίας, στ) Την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών.

ζ) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης όταν αφορά αα) Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών χωρίς Συμπληρωματική Σύμβαση, ββ) λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών, γγ) δαπάνες που οφείλονται σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, δδ) δαπάνες επιτάξεων και απαλλοτριώσεων και εε) υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων.

4. Οι Γενικοί Διευθυντές έχουν τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής στις ακόλουθες περιπτώσεις, και για έργα των υπηρεσιών που υπάγονται στην ευθύνη τους:

α) Απόφαση επί των ενστάσεων του αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου.

β) Σύσταση των επιτροπών διεξαγωγής των διαγωνισμών.

γ) Έγκριση μελέτης στα πλαίσια της σύμβασης εκτέλεσης έργου.

δ) Απόφαση περί ματαίωσης της διάλυσης εργολαβικής σύμβασης.

5. Οι Διευθυντές των υπηρεσιών έχουν όλες τις λοιπές αρμοδιότητες της Προϊσταμένης αρχής, για τα έργα που εκτελούν οι υπηρεσίες των οποίων προΐστανται.

Άρθρο 2 Έναρξη εφαρμογής

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται στις νέες, αλλά και στις ήδη εκκρεμείς, διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων.

IWIilW^

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η απόδειξη των δικαιοπαραγωγικών γεγονότων της χρησικτησίας και ο αναιρετικός της έλεγχος, 2025